【推薦】承攬合同范本
隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，關于合同的利益糾紛越來越多，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那么制定合同書有什么需要注意的呢？以下是小編整理的承攬合同范本，希望能夠幫助到大家。
承攬合同范本1
甲方：
乙方：
經甲乙雙方友好協商，甲方同意將xx工程的xx施工項目交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況雙方達成以下協議：
一． 工程概況
1. 工程名稱：
2. 工程地點：
3. 承包范圍：
4. 承包方式：包工、包料、包費用
5. 工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。
6. 工程質量：本工程為合格工程（具體要求詳見第三條）
二． 合同單價和付款方式
1. 合同單價：
2、實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設備費等一切費用。合同價款一經確定，不作任何調整。
4、該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規票據，如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律責任。
三.技術要求和質量標準
四．違約責任和安全責任
1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價款1%的違約金。 乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的'10%違約金支付給甲方，并承擔由此對甲方造成的一切經濟損失。
2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全監察人員依法實施的監督監察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
五．爭議或糾紛處理
1. 本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可
協商解決。
2. 當事人不愿通過協商調解解決或協商調解不成時本合同在執行中發生的爭議
雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六.保修
1. 本工程保修期為年
在保修期內，如有質量問題，在接到甲方通知后24小時內安排人員到現場進行免費維修。若乙方不能及時維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔。
七．本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決。本合同經雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執份，乙方
甲方：
簽字
電話：
甲方駐工地代表：
電話：
執份。 乙方： 簽字 電話： 日期
承攬合同范本2
定作人：（填寫全稱）
承攬人：（填寫全稱）
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確定作人與承攬人的權利義務關系，經雙方協商一致，訂立本合同。
第一條 定作物情況（如有其它約定內容可另設合同附件，寫為見合同附件一）
1.1 品名：（應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替）
1.2 規格：（應寫明定作物具體的規格型號）
1.3 數量：（具體寫明定作物的數量，并注明單位）
1.4 備注：（如無內容，在空格處劃線）
第二條合同價款
2.1 合同價款總額：（應以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種）
2.2 付款方式：（應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式）
2.3 付款時間：（寫明年、月、日）
第三條 加工成品質量要求及技術標準：
3.1 質量要求：（應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準，必須要寫全稱）
3.2 技術標準：（技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數）
3.3 以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
4.1 用承攬人原材料完成工作的,定作人有權對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2 用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供：
材料名稱
規格型 號
計 量單 位
數 量
質 量
提供日 期
消 耗 定 額
單價（元）
總金額
（注：如空格不夠用，可以另設合同附件，寫明見合同附件二）
4.3 定作人于年月日之前提供原材料。（注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化）
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權解除本合同，承攬人承擔相應的賠償責任。
第五條 技術資料、圖紙的提供
5.1 定作人負責提供技術資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對承攬物的技術性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料和復制品。
第六條 驗收標準和方法
6.1 驗收標準：（寫明是以國家標準、行業標準或封樣進行驗收）
6.2 驗收方法：（寫明全部或抽樣驗收的方法）
6.3 定作人驗收承攬人所完成定作物的時間：（寫明具體時間年、月、日）
6.4 定作人驗收承攬人所完成定作物的地點：（寫明詳細地址）
6.5 驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。
6.6 對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用后日內發現質量缺陷，定作人有權要求退換，并視為質量不符合約定。
6.7 雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以（寫明檢驗機構）對定作物質量的認定為準。
第七條 交（提）定作物的時間和地點
7.1 雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1 自提定作物的時間：（寫明年、月、日）
7.1.2 自提定作物的地點：（寫明詳細地址不可省略）
7.2 雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1 送交定作物的時間：（如選擇了7.1，則在空格處劃線）
7.2.2 送交定作物的地點：（如選擇了7.1，則在空格處劃線）
7.3 任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應當事先與對方達成協議，所達成的協議與本合同有同等的法律效力。
7.4 交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
第八條 包裝要求及費用負擔：
8.1 包裝要求：（應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等）
8.2 費用負擔：（寫明包裝費用由哪方承擔 ）
第九條 運輸方式及費用負擔
9.1 定作物的運輸方式：（寫明是汽車、火車、水運或其他方式）
9.2 運輸費用由（如無內容，在空格處劃線）承擔。
第十條定作物的保修
10.1 定作物保修期：（如保修期從何時起到何時止 ）
10.2 在保修期內承攬人免費提供保修服務。
第十一條 定金及預付款
11.1 定作人向承攬人交付定金的數額：（大、小寫兩種形式填寫）
11.2 定作人向承攬人交付定金的時間：（寫明年、月、日）
11.3 定作人向承攬人交付預付款的數額：（大、小寫兩種形式填寫）
11.4 定作人向承攬人交付預付款的時間：（寫明年、月、日）
第十二條 承攬人的違約責任：
12.1 未按合同約定的質量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質論價；不同意接受的,應當負責修理或調換。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2 交付定作物少于合同約定的數量,定作人仍然需要的，應當補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
12.4 逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）%的違約金。
12.5 未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。
12.6 不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）％的違約金。
12.7 由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。
12.8 未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的'原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。
12.9 擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。
12.10 承攬人未按定作人的技術保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術泄漏，或被竊取的，承攬人應向定作人承擔違約金 元。
12.11 因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失，由承攬人承擔。
12.12 其它違約責任：（如無內容，在空格處劃線）
第十三條 定作人的違約責任：
13.1 中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.2 在合同履行過程中由于定作人的原因導致合同無法繼續履行,定作人應向承攬人支付未履行部分價款總值的％的違約金。
13.3 未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。
13.4 超過合同約定期限領取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。
13.5 超過合同約定日期付款，每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金，直至付清時止。
13.6 無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7 變更交付定作物地點或接收單位（人）時,承擔因此多支出的費用。
13.8 其它違約責任：（如無內容，在空格處劃線）
第十四條不可抗力
14.1 在合同約定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失。
14.2 在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發生的,承攬人不承擔責任。
第十五條 爭議的解決方式
因本合同發生的或與本合同有關的一切爭議，雙方協商解決；協商不成，雙方約定通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為（根據有利于我方的原則，在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一，涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院）法院。
第十六條本合同簽訂地點（填寫到縣級）
第十七條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條 本合同一式份，定作人執份，承攬人執份。
第十九條合同未盡事宜雙方共同協商。
定作人：（公章） 承攬人： （公章）
住所： 住所：
法定代表人或 法定代表人或
委托代理人： 委托代理人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號
郵政編碼： 郵政編碼：
合同簽訂時間： 年 月 日
承攬合同范本3
定作方：合同編號：
簽訂地點：
承攬方：簽訂時間：
一、加工標的
貨物名稱
型號
面料
顏色
單位
數量
單價
總金額
交貨地點及期限
交期：
出口國：
合計人民幣（大寫）
按實際金額結算 單價含線 稅 封箱帶
二、定作方提供材料（若定作方提供材料，則必須填寫）
材料
質量
數量
提供日期
消耗定額
面料.里料
一等
按定單數量
到位
按實際排版單耗
三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據行業標準進行檢驗，提出異議期限為7天；定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的，承攬方對所采購物品的質量負責，應該得到定作方的書面確認方可開裁。
四、加工物品的.技術標準及質量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質量要求：按相應的出口產品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。
五、承攬方發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在3日內向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負責，定作方應在收到書面異議后的7日內答復。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成，否則將構成違約，定作方有權隨時解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。（定做方自提）。
九、承攬方應該在貨物生產完成后、出運前組織進行驗收，驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔（包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等）。
十一、付款方式：內部結算。
十二、其他約定事項：
1、在加工制作期間，定做方有權隨時進入承攬方的工作現場進行必要的監督檢查，
2、雙方對質量標準確認以封樣為準，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的，加工任務完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。
4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。
5、最終產品質量必須通過定作方驗收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。
十三、違約責任：任何一方違約的應承擔違約責任，除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30%的違約金。
十四、如有糾紛，雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
定做方：
代表人：
時間：
承攬方：
代表人：
時間：
承攬合同范本4
甲方（房主）：
乙方（施工方）：
身份證號：
地址：
聯系方式：
上述各方經平等自愿協商，簽訂本合同以共同遵守。
一、工作內容
房屋基礎及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂等各項工作內容，并滿足規范和甲方要求。
二、工程價款與支付方式
1、工程價款：
2、該房屋建筑工程為包工承包方式。
3、工程結算以乙方施工進度進行計算，第一層完工后支付%，第二層完工后支付%，工程竣工以后支付%，%作為質量保證金。質量缺陷責任期為兩年。
三、甲乙雙方義務與權利
1、甲方定期查看乙方的進度及修建情況，但不對乙方的施工進行指導，甲方只驗收乙方的修建成果。
3、工程質量：乙方根據甲方提供的圖紙，嚴格按規范進行施工，如果因乙方在施工中違反規范、規程而留下質量隱患造成工程質量達不到甲方的要求，甲方有權利制止繼續施工，并責令其返工，直到符合要求為止。
4、乙方負責所完成工程的'施工及質量缺陷責任期的維修保養工作。如在質量缺陷責任期內，乙方不進行缺陷修復，甲方扣除質量保證金，兩年缺陷期滿無質量問題，將退還乙方%的保證金。
5、工程安全：相關法律規定修建農村二層以下的自建房屋不需要施工資質，但是乙方依然要重視安全問題。乙方負責對乙方的工人進行安全教育及培訓，自行負責施工人員的安全，發生任何意外事故，均由乙方自行負責。
6、工程進度：乙方根據甲方的進度要求，組織相應的人力、物力確保工程進度。
7、治安管理：乙方施工人員不得違反治安管理條例，不得打架斗毆，發生糾紛和矛盾積極與甲方聯系，通過正當方式解決。
8、乙方應按時結清工人工資，避免糾紛影響房屋修建進度，凡是與乙方相關的債權與債務均歸乙方承擔。
四、其它
1、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，
2、本合同經雙方簽字并蓋手印后生效，在工程竣工驗收及質量缺陷責任期工作完成，乙方對內、外債務結清完畢后自行失效。
3、合同未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。
甲方（簽字）：
乙方（簽字）：
簽署時間：年月日
承攬合同范本5
簽訂日期：____年__月__日
承攬方（全稱）：______
定作方（全稱）：______
經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。
１．品名、規格、數量、價格、交提貨日期：
品名：
規格：
單位：
數量：
單價：
金額：
分期：
交（收）貨數量：
交（收）貨日期：___年__月__日
超欠幅度：_____％
總金額（大寫）：
___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元___角___分＄____
２．質量標準、驗收方法及地點：____________
３．原材料來源及互利方法：______________
４．交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：__________
５．貨款結算時間及方法：_________________
６．包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：_________
７．違約責任：________________
８．其他：_______________
９．不可抗力_____________
１０．本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。
１１．本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。
１２．本合同正本兩份，雙方各執一份___________
１３．本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。
承攬人：法人委托書號碼____
定作人：法人委托書號碼______
營業執照號碼
營業執照號碼
承攬人：
定作人：
（蓋章）
法定代表人：
法定代表人：
開戶銀行：
帳號：
開戶銀行：
帳號：
電話號碼：
電掛：
電話號碼：
電掛：
住址：
住址：
（注：因欄目所限，內容較多的可加附頁于后）
承攬合同范本6
定做方： (稱甲方) 承攬方： (稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程的實際情況，雙方經友好協商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內容：
1.制作內容：
主鋼構：鋼梁.H(400~800)×200×6×9.35。 材質為Q235。鋼構必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
二、合同價格及結算方式：
1.合同造價按/噸。合同總價款為，以實際決算為準。(貨款可以用現金或承兌付給。)
2.合同簽訂三日內甲方付款
3.提貨：
(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最后一次提貨時甲方全部付清貨款。
4.結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算。
三、質量要求：
乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范GB50205-20xx)認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。
四、交貨地點和時間：
1.交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責，裝車由乙方負責。
2.交貨時間：
五、包裝及運輸：
1.乙方負責裝車。裝車時應按照規范要求進行裝運，要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。
2. 甲方負責運輸，運輸標志應按甲方要求實施(具體由甲方再出發運前另行交底)。
3. 運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務：
1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套，并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。
2.甲方應對乙方加工制作過程中的`疑問及時給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質量監督檢驗，不得擅自外協加工，乙方應按甲方委派的現場質量監理的合理要求制作，發現問題及時糾正。
4.甲方如現場發現質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。
5.乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任：
按《合同法》相關規定執行。
八、合同糾紛處理方式：
甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成，則由提交當地仲裁委員會仲裁。
九、附則：
1.本合同
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。
3.未盡事宜，雙方協商解決或另立補充合同。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
委托代理人： 委托代理人： 聯系方式： 聯系方式：
開戶行： 開戶行：
賬號： 賬號：
承攬合同范本7
定作方：
承攬方： 身份證號碼：
聯系電話：
關于承攬方按照定作方的要求完成器械安裝，定作方支付報酬事宜，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 雙方主體情況：定作方是銷售潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的個體戶（或公司），承攬方承諾自己具有國家強制規定的安裝器械的相應資質。
第二條 承攬標的：潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的運輸、安裝、維修等。
第三條 承攬方式：定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械，承攬方在定作方指定的地方接收器械后，于定作方指定的期限內將器械運輸并安裝到指定的地方，經驗收合格后支付相應的報酬。
第四條 承攬選擇：定作方在完成器械銷售后，將電話通知承攬方需要完成的安裝任務，若承攬方答復不能完成安裝任務時，定作方可另行通知第三方完成安裝任務。
第五條 安裝、交通工具：安裝過程中所需的安裝工具、運輸器械過程中所需的交通工具由承攬方提供，且承攬方應保證運輸器械的`駕駛員有適格的駕駛資質。
第六條 承攬方在安裝過程中應嚴格按照器械的說明書進行合理的安裝，不能對器械以及定作方客戶（即器械購買方）的其它物件產生損壞，若有損壞應按市場價進行賠償。
第七條 承攬方在安裝過程中發現器械有質量問題的，應當在發現之時起24小時內向定作方更換同等型號的器械；如未及時更換，定作方有權不支付報酬，承攬方還應賠償給定作方造成的損失。
第八條 驗收標準：承攬方應按照器械的說明書合理地進行安裝，并以通過定作方客戶的驗收合格為準。
第九條 報酬組成及標準：具體由運輸費、安裝工具費、勞動報酬、適當利潤等部分組織。報酬標準結合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點遠近、安裝期限等因素，雙方另行協商。
第十條 報酬結算：承攬方完成安裝并通過驗收合格后，即可向定作方結算相應的報酬。
第十一條其它約定：
1、本合同為繼續性合同，適用于承攬方按照定作方的要求完成安裝任務；不適用于承攬方按照定作方客戶的要求完成安裝任務。
2、承攬方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的，定作方不承擔賠償責任。雙方確認：定作方對承攬方的定作、指示或者選任均無過失。
3、承攬方應當以自己的設備、技術和勞力，完成安裝任務，未經定作方同意，不得將安裝安裝任務交由第三人完成。
4、承攬方得以定作方未支付報酬為由，對定作方的器械進行留置。
5、合同在履行過程中發生爭議時，雙方應協商解決，協商不成時，任何一方均可向成都市成華區人民法院訴訟解決。
6、本合同一式兩份，定作方、承攬方各一份，自雙方簽字（蓋章）后生效。
定作方（簽字或蓋章）：
承攬方（簽字摁印）：
簽訂日期： 年 月 日
承攬合同范本8
委托方： （甲方）
承攬方：（乙方）
1、加工的項目、產品名稱、規格 數量 價格、交貨期：
2、質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的'技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之 ，但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5、質量驗收方法：完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6、結算方式：通過銀行托收。
7、違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之 交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
地址：
地址：
銀行帳號：
銀行帳號：
年 月 日
承攬合同范本9
甲方：____________________
乙方：____________________
鑒于甲方系發包方，乙方系承攬方，______年______月______日甲自愿將位于___________________________________承攬給乙方裝修，現甲、乙雙方本著平等自愿，協商一致的原則，就房屋裝修有關方面，特此訂立如下協議：
一、工程地點及概況：
工程名稱：____________________________________。
工程建筑面積：________________________________。
工程戶型結構：________________________________。
工程項目：____________________________________。
二、工程價款及付款方式：
1、本工程總價為________元，大寫_________。
2、本合同簽訂后，甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方（含定金，不含設計費），乙方才進場施工。
3、施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。
三、承攬方式：
乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
四、材料提供：
關于材料供應，甲乙雙方充分協商采用__________方式供應材料。
1、本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時檢驗，如發現甲方提供的材料不符合質量標準，應當及時通知甲方，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應順延。
2、本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，并接受甲方檢驗。
五、質量標準及驗收期限：
施工要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在3日內檢驗，如在該期限內，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。
六、施工期限：
工期為_____________，從______年______月______日到______年______月______日，如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。
七、違約責任：
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付___________元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天，按合同金額的__________%支付違約金給乙方，其工期順延。
2、由于乙方原因導致工程延期竣工，乙方應按每天支付__________元的違約金給甲方。
3、工程未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的，造成的損失由甲方負責，并視為對乙方施工的工程驗收合格，甲方應付清全部工程款。
八、其他約定：
1、乙方根據甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執一份。如乙方發現根據甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知甲方。因甲方怠于答復等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。
2、甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實際增加所產生的費用，如給乙方造成損失的.，應當對乙方進行賠償。
3、乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監督檢驗。甲方不得因監督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。
4、乙方房屋裝修完成后，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。
5、乙方施工需要甲方協助的，甲方有協助的義務。甲方不履行協助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行協助義務，并相應順延履行期限；甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。
九、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等效力。
十、本協議一式兩份，甲、乙方各執一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。
甲方：________________________
法定代表人：________________________
地點：________________________
電話：________________________
_________年_________月_________日
乙方：________________________
法定代表人：________________________
地點：________________________
電話：________________________
_________年_________月_________日
承攬合同范本10
發包方:________（以下簡稱甲方）
承攬方:________（以下簡稱乙方），住 ，身份證號
乙方承攬甲方________工程,按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調試，為了明確雙方權利義務，經雙方平等自愿協商，根據《中華人民共和國合同法》有關承攬合同之相關規定，特商定如下條款，共同遵守執行： 一、工作內容：
１、空調、熱水器等設備安裝；
２、避雷接地；
３、五金配件安裝于配合調試；
二、安裝人工費及結算：
安裝人工單價為：空調：元／臺，熱水器：元／臺，本價格為包干價。
結算方式為月結。
三、質量要求
１、乙方須嚴格按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調試，做到保質保量，并接受甲方的監督。安裝質量不符合規定的，乙方須無條件修理或者返工并承擔全部費用。
２、乙方不得將承攬項目交由第三人完成，特殊情況須經甲方同意。如有違反，甲方有權解除合同，由此產生的一切后果由乙方承擔。
四、其它要求
1、乙方須對安裝過程中的`安全及對第三人造成的侵害負全責；
2、甲方為乙方購買意外傷害險；
３、乙方凌空作業須系上安全帶，
４、乙方施工過程中，不得損壞甲方的安裝工具，如有損壞乙方必須無償進行修復。
５、未盡事宜雙方協商解決。
６、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方蓋章或簽字時生效。
甲 方：___________________
乙 方：___________________
聯系電話：__________________
聯系電話：__________________
簽約時間：20xx年xx月xx
承攬合同范本11
(甲方)：
(乙方)：
鑒定地點：xx縣
鑒定時間：20xx年xx月xx日
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確甲乙雙方的權利與義務之間的關系，經雙方協商一致，訂立本合同。
第一條、運輸服務要求
甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務，車輛情況分別為：
1、廠牌車型，營運證號碼，發動機號，車架，
2、廠牌車型，營運證號碼，發動機號，車架。
第二條、服務期限
期限從20xx年xx月xx日起，至20xx年xx月xx日止，共計天。
第三條、服務費用
合同總費用為元(人民幣)(大寫元整)，乙方在服務期滿后60天內一次性付清。
第四條、甲方責任
1、負責向乙方提供技術狀況完好的車輛和相應的駕駛人員。正常情況下，合同中未注明的事宜，甲方自行承擔責任。
2、甲方提供的車輛和自行聘請的駕駛人員，需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部承擔。如果甲方使用無營運證的車輛從事運輸服務活動，乙方可保留向運政管理部門舉報的權利。
3、在服務期內，甲方駕駛人員按照乙方制定的行車計劃，在乙方指定的時間和地點，由乙方指定的人員在行車計劃上簽字，作為履行合同的.原始記錄。
4、負責服務期內車輛的二級維護及車輛年檢、年審。
5、負責機動車第三者責任保險、車輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破碎保險等。
6、如果服務車輛在服務期間內發生事故，甲方應負責事故處理，并承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故車輛的任何法律責任。
7、甲方嚴格按行業管理規定，即《四川省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規定》進行汽車運輸經營活動，如有違反，乙方可向運政管理部門舉報。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務，按照乙方提供的行車計劃執行。
9、甲方在合同期內不得無故將服務車輛收回，如確需收回，需經雙方同意后另行提供相同型號的車輛完成運輸服務義務。
10、服務期內，應遵守國家有關法律規定，安全行車，因違法、違章造成的責任，甲方自行負責，并承擔由此給乙方造成的經濟損失。
11、甲方不得利用服務車輛進行違法犯罪活動，不得將已提供給乙方的車輛出租、典當、抵押，甲方必須對甲方的駕駛人員行為負責。
12、服務期間所發生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔。
13、正常駕駛時發現車輛使用異常或技術故障應停止運行并通知乙方，并及時采取補救措施，確保行車計劃的執行，否則甲方必須承擔乙方的一切損失。
14、若發生事故，甲方應立即與當地公安交通管理部門及保險公司聯系，并通知乙方，甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。
15、發生交通事故應立即通知乙方并報告公安交通管理部門，保護好現場，承擔公安交通管理部門的裁定責任，負擔保險公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務費。乙方不承擔甲方服務車事故的一切責任(包括連帶責任)。
16、甲方中途如不能按約定提供車輛，甲方需退還乙方未使用期的服務費并付全部服務費10%的違約金。
第五條、乙方責任
1、按照乙方宣傳的需要，負責制定行車計劃，并提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的需要，負責對服務車輛進行包裝。
3、經甲、乙雙方約定，甲方提供駕駛人員姓名駛證號，是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經乙方同意而換駕駛員，視為違約，乙方有權解除合同。
4、乙方中途退車，乙方需按實限使用時間支付甲方使用費并付全部使用費10%的違約金。
第六條、糾紛解決方式
1、本合同未盡事宜，雙方協商解決。甲乙雙方發生糾紛不能協商解決時，可向運政管理部門申請調解，或起訴至有管轄權的人民法院。
2、本合同雙方簽字蓋章有效，本合同一式四份，甲方一份，乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復印件、雙方車輛行車記錄單等附件為合同組成部分。
3、如需變更或解除本合同應提前兩天通知對方，并經雙方協商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定
1、甲方發生交通肇事后，甲方需提供能夠履行本合同運輸服務義務的車輛和駕駛人員，繼續完成行車計劃。
2、服務期間，甲方承擔妥善保管車輛的義務和責任，若發生車輛被盜、報廢及其它形式的滅失，乙方不承擔責任。
甲方：
乙方：
單位名稱(章)：
單位名稱(章)
：單位地址：
單位地址：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
電話：
電話：
20xx年xx月xx日
承攬合同范本12
供方：_________
需方：_________
經雙方洽談，根據《中華人民共和國合同法》有關規定，特簽訂以下合同：
一、合同內容：
1、辦公桌臺：規格140×70×76cm，附柜：120×42cm，用_________制作。
2、書柜：規格140×40×200h。_________為主材制作。
3、椅子按國家標準的高度配套。
4、以上辦公家具的款式按樣板制作。
二、數量、單價及金額：
制作辦公桌椅共_________套，桌臺為_________元/套，椅子為_________元/張，_________個_________書柜，為_________元/個。總金額：_________元。。
以上價格為不變價，含稅費、安裝及運費等，需方不再承擔其它任何費用。
三、質量要求：
甲方按乙方要求制作樣板，樣板須經乙方認可并封板，甲方按樣板生產、交貨，如有制作問題由甲方負責修改。
四、加工、售后服務方式：
甲方負責全包工包料，應嚴格按照依照合同規定選用原材料，并接受乙方檢驗。甲方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響辦公家具的質量時，乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
保修期為_________年，在保修期內，家具出現質量問題，甲方應免費修理。
在保修期內，因同一嚴重質量問題，修理兩次仍達不到標準要求的，憑修理記錄和有關證明，甲方應為乙方免費調換同規格型號、同樣式的產品。
五、交貨時間及地點：
在_________年_________月_________日前交貨，交貨地點在_________。
產品自交貨之日起90日內，發生嚴重質量問題，乙方可以選擇退貨、換貨或修理。退貨時，應當按原定購價格一次退清貨款。
六、驗收標準及方式：
甲方交貨給乙方進行驗收，驗收以所封樣板為標準。驗收合格，雙方辦理交接手續。如不合標準，甲方負責修改或更換直至驗收合格為止。乙方提出小批量的增補，甲方應按原價和乙方提出的交貨時間，保質保量地按時完成。
七、包裝、裝卸、運輸方式及費用：
包裝必須按廠家原包裝標準，裝載必須與運輸方式相符，期間損壞、費用均由甲方負責。包裝不予退還。
八、付款方式及期限：
即貨到驗收合格后付總貨款的90%，扣留10%貨款為一年期質量保證金。保證金到期無質量問題付清。
九、違約責任：
1、甲方違約責任：
甲方如中途變更訂做，應賠償乙方因此而造成的損失。
甲方如中途廢止合同，應賠償乙方因此造成的全部經濟損失。
甲方未按合同規定的質量交付家具或完成工作，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
甲方未按合同規定包裝家具，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。乙方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，甲方應當償付乙方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成家具的毀損、滅失的，由甲方賠償損失。
甲方逾期交付標的物，應當按照合同規定，向乙方償付違約金；合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
甲方實行代運或送貨的標的物，錯發到達地點或接收單位，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付標的物的責任。
2、乙方違約責任：
乙方中途變更標的物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
乙方中途廢止合同，屬甲方提供原材料的，償付甲方的未履行部分價款總值10％－30％的違約金。
乙方如無故超過合同規定期限付款，每推遲一天按合同總額的`1%向乙方償付違約金。
超過合同規定期限領取標的物的，除償付違約金外，還應當承擔甲方實際支付的保管、保養費。乙方超過領取期限六個月不領取標的物的，甲方有權將標的物變賣所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給乙方；變賣標的物所得少于報酬、保管、保養費時，乙方還應補償不足部分；如標的物不能變賣，應當賠償甲方的損失。
無故拒絕接收標的物，應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
變更交付標的物地點或接收單位，承擔因此而多支出的費用。
十、甲、乙雙方必須嚴格認真地履行合同，如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同，經雙方協商或有關機關證明，可免予承擔經濟責任。
十一、合同雙方在合同履行過程中發生糾紛的，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十二、本合同如有未盡事宜，須經雙方協商修訂，協商不成按合同法有關規定執行。
本合同一式貳份，雙方各執一份，自簽字之日起生效。
甲方：_________ 乙方：_________
地址：_________ 地址：_________
甲方代表：_________ 乙方代表：_________
電話號碼：_________ 電話號碼：_________
開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________
銀行帳號：_________ 銀行帳號：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
承攬合同范本13
甲方(定作人)： 乙方(承攬人)： 住址： 住址： 身份證號碼： 身份證號碼：
甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮大營村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權利義務關系，經平等協商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。
一、雙方權利義務
1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。
2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。
3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內外粉墻，內外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架。
4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。
5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
二、質量和工期要求
1、工期從20xx年3月1日開始建設，到20xx年5月31日止，工期為92天。在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定。
2、乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理。
3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
4、房屋建成自交工后壹年內，甲方發現質量問題的.，乙方必須及時進行免費維修。
三、付款方式
1、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣元。
2、付款時間：第一次付款在施工開始后 工程過半支付第二次付款在房屋竣工并經甲方驗收后 15 天內給付。
3、乙方質量保證金為全部工程款的5%。竣工一年后支付給乙方。
四、違約責任
1、由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金 元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，乙方應承擔違約金元。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金
五、爭議解決辦法
1、發生合同爭議時，雙方應友好協商。
2、如協商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
此協議
甲方簽字： 乙方簽字：
年 月 日 年 月 日
承攬合同范本14
服裝加工承攬合同:
承攬方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________
定作方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________
定作方委托承攬方加工_________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品名 │規格 │單位 │數量 │備注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質量要求:________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量：
1．用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。
2．用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3．原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）
第四條 技術資料，圖紙提供辦法：
1．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2．承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。
3．定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。）
第五條 價款或酬金：
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法：
1．按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3．當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交（提）貨的時間和地點：
1．交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。
2．交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔：_____________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔：_____________________________________
第十條 結算方式及期限：_________________________________________
第十一條 其他：
1．根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
2．根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。
第十二條 承攬方的違約責任：
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的'，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任：
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式_________份，交_________（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。
定作方（蓋章）：_________ 承攬方（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________
地址：_________ 地址：_________
電話：_________ 電話：_________
開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________
帳號：_________ 帳號：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同范本15
發 包 方（簽章） （以下稱甲方）
地址：
聯系電話：
承 包 方（簽章） （以下稱乙方）
地址：
聯系電話：
乙方承包甲方（ ）裝修工程，為了明確雙方責任及義務，保證施工順利進行，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規定，并結合本工程具體情況，雙方經友好協商，達成如下協議：
第一條：工程概況
工程地點：
工程內容：室內/室外裝飾工程；
承包方式：乙方包工包料；
工程造價：總承包價人民幣（大寫） 元
施工工期： 本工程暫定自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工，總工期為日歷 天；另質保期限為 個月，從雙方簽字驗收合格之日起算。
第二條：施工圖紙等
2.1 甲方進行設計，并向乙方提供施工方案、施工說明。
第三條：工程變更和終止
3.1 工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致簽定《工程項目變更單》，同時調整相關工期。
3.2 工程量變化和設計變更（1）所有的設計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》，否則該變更單無效。（2）甲方變更設計或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費用則由甲方支付。（3） 乙方私自進行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。（4）《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。
3.3 合同終止（1）因不可抗力及政府行政行為導致本合同無法進行、或合同目的無法實現的情況出現，雙方都可以書面提出解除本合同，并進行結算后雙方簽署結算單，本合同終止；（2）甲、乙方協商一致，可以變更或解除本合同； （3）因一方的違約行為，相對方根據約定終止本合同的； （4）本合同履行期限屆滿自行終止； （5）本合同依法解除。
第四條：工期延誤
4.1 以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延： （1）工程量變化和設計變更； （2）不可抗力因素；（3）甲方同意工期順延的其他情況。
4.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。
4.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應賠償由此造成的甲方損失，另須承擔違約責任。
第五條：雙方權利與義務
5.1 甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關手續。
5.2甲方依照合同約定的.方式支付工程裝修款。
5.3 甲方有權對乙方的施工提出整改意見。
5.4 乙方應于本合同簽訂后2日內安排人員進場施工。
5.5 乙方應依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的，須經甲方書面同意，否則甲方有權拒絕支付該材料費用；
5.6 乙方應規范、安全施工，保質保量。如施工過程中導致的安全事故與甲方無關，甲方的協助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任，如第三人依法向甲方主張權利，甲方承擔后可向乙方追償；
5.7 乙方應積極主動與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時限內完成整改。
5.8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應負責安保工作，并清理好場地；
5.9 甲方在本合同期限內，發現因乙方施工工程質量不符合合同規定的，乙方應在接甲方通知后合理時限內免費完成修理或返工。
第六條：工程結算及工程款支付方式
委托代理人 ： 委托代理人 ：
【承攬合同】相關文章：
承攬合同范本12-30
安裝承攬合同范本02-13
關于承攬合同范本02-13
有關承攬合同范本01-19
承攬加工合同范本01-23
加工承攬合同范本02-02
承攬合同范本【薦】01-06
承攬合同范本【熱門】01-06
承攬合同范本【推薦】01-06