- 相關推薦
網簽版建筑工程工程合同范本
現今社會公眾的法律意識不斷增強，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。你知道合同的主要內容是什么嗎？下面是小編為大家收集的網簽版建筑工程工程合同范本，僅供參考，歡迎大家閱讀。
網簽版建筑工程工程合同范本1
甲方：
乙方：
甲方委托乙方承建____市____區北京公寓會所工程。為明確甲、乙雙方的權利、義務和經濟責任，依我國有關法律法規，雙方經協商同意簽訂本工程合同，以共同遵守。
第一條工程項目和內容
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程部位及內容：甲方委托乙方施工的工程部位及內容如下，乙方應按下列工程部位及內容組織設計和施工。
1、將該會所外墻干掛石材的防水打膠、玻璃打膠及打蠟工程。
2、屋面部分石材的干掛工程。具體見后附報價單。甲方負責的內容如下：
1、甲方負責提供電接口及施工水電。
2、甲方不提供施工人員的吃、住宿場所。
第二條承包方式及工程造價
一、根據第一條規定的工程部位及內容，雙方協商確定該工程按包施工、包質量包安全、包工包料(安裝石材所需的輔料)、造價包干方式承包施工，按實際完成工程量計算總價，不含稅。
第三條付款方式
一、本合同簽訂后，乙方在3天內完成施工前期工作，并組織設備和人員進場，完成外墻清洗后，甲方支付乙方2萬元進度工程款。
二、乙方完成外墻打膠后，經甲方驗收合格后，甲方向乙方支付相應的工程款95%(包含之前支付乙方2萬元的工程款)。
三、在乙方完成外墻打蠟工程后，經甲方驗收合格后，甲方向乙方支付相應的工程款95%。
四、在乙方完成屋面干掛石材工程后，經甲方驗收合格后，甲方向乙方支付相應的`工程款95%。
五、在乙方完成全部施工后，經甲方整體驗收合格后，14個工作日內甲乙雙方結清余款。
第四條工期
一、該工程工期為30天。
二、在具備各項開工條件后，乙方向甲方提交開工申請書，甲方審查開工申請書以后方可發出開工通知書。自乙方收到開工通知書后的第二天起計工期。
三、如遇下列情況，工期相應順延：
1、甲方提供的施工條件不滿足施工要求，影響工程進度的。
2、因甲方原因致使施工方案改變、工程量增加或施工停頓而延誤工期。
3、甲方未按合同規定支付工程款迫使施工停頓。
4、因甲方自己工作(如地下室施工)延誤工期。
5、因客觀條件或人力不可抗拒的因素而延誤工期。乙方在以上情況發生后，就延誤的內容和因此發生的工程費用等向甲方提出口頭或書面報告，甲方應在收到報告后48小時內批復，逾期不予答復的，則視為該報告已被確認同意。
第五條工程施工
一、甲方的責任
1、提供施工用的水源、電源，施工的水、電由甲方提供。
2、應派駐工地代表全權負責施工監督、簽證、驗收等工作。駐地代表對乙方提交的資料應在7個工作日內予以答復或簽證，過期視作同意簽證。
二、乙方的責任
1、負責施工和編制施工方案。
2、組織施工管理人員和材料、施工機械進場。
3、按國家有關規定施工，保證施工安全;對違章作業所造成的安全事故負全責。
4、負責組織現場施工，并對本工程的施工質量負責。
5、乙方該項目負責人：
第六條工程結算與驗收
一、該工程按包干合同價進行結算。
二、驗收標準：施工滿足____市相關規范要求。施工完成當天現場完成施工驗收。總驗收在完工后十四個工作日內進行。
第七條保修責任
一、本工程質量保修期為兩年，工程竣工結算后算起，保修期間所有質量問題和所產生的費用全部由乙方承擔。
二、有下列情形之一的，乙方不承擔保修責任及其他任何責任：甲方沒有付清尾款。
第八條違約責任
一、甲方的責任
1、未能按合同的規定履行自己應負的責任及義務，除工期得以順延外，還應賠償乙方由此造成的直接損失。
2、如甲方拖欠工程進度款或余款(尾款)，每逾期____日應向乙方支付500元，違約金總額不超過結算總額的1%。
二、乙方的責任
1、因乙方施工不當造成工程質量不符合設計及規范要求的，乙方應負責及時修理或返工，由此而增加的費用由乙方承擔。
2、乙方應按期完成施工任務，每拖延一天工期，乙方向甲方支付500元的拖延工期責任款，違約金總額不超過結算總額的1%。
第九條除外責任在施工過程中，如因乙方施工錯誤造成被施工建筑物開裂、傾斜、倒塌的，由乙方負責。但對于在任何時間的下列損失和相關責任，乙方不負任何責任：
1、不可抗拒的自然因素或社會因素。
2、該建(構)筑物原設計本身或原結構內在或潛在的質量缺陷造成的損失和相關責任。
3、乙方完工后，該建筑物違章或非正常使用(如超載等)造成的損失和相關責任。
4、本合同第一條第三款所規定施工部位以外的其它部位的損失。
5、由第三者原因造成的損失。
第十條糾紛的解決辦法凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應按照合作互諒的原則協商解決，協商不成時，一方有權向工程所在地有管轄權的法院提起訴訟。本協議一式四份，雙方各持兩份。本合同自雙方簽章后生效，并于結清工程款后自然終止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日________年____月____日
網簽版建筑工程工程合同范本2
甲方：
法定代表人：
職務：
聯系方式：
身份證件：
乙方：
法定代表人：
職務：
聯系方式：
身份證件：
經甲乙雙方就防水保溫工程承攬有關事宜，甲乙雙方自愿達成如下約定條款：
一、承攬工程概況：
1、承攬工程地址：
2、工程承包總面積：，每平方米價款元，工程總價款計元。
3、承包方式：承攬方負責工時和BC120防水材料及擠塑板保溫材料，其余輔料（水泥、水、電等）由甲方無償提供。
二、甲乙雙方的權利義務：
1、乙方按照承攬標的物及甲方要求做好防水保溫工程，但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好，牢固安全。
2、如在防水保溫工程運作中，發現屋面不完整，乙方有權要求甲方及時處理，如延誤工期，其后果由甲方負責。
三、工程款支付方式：
1、經甲乙雙方商定，簽定合同后，甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積平方米，每平方米元。
2、所承攬的防水保溫工程項目完工后，再付總工程款的`20%，經甲方驗收合格，把余下費用全部一次結清。
四、違約責任：甲方如不能按照合同約定期限支付工程款，除支付工程總價款外，應承擔工程總價款的30%的違約金。乙方可根據《民法典》到當地法院對甲方提起訴訟。造成一切后果，由甲方承擔。
五、此合同在實際履行中有不妥之處，雙方協商解決，或另行補充約定。
本合同一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產生法律效力。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
________年____月____日
________年____月____日
網簽版建筑工程工程合同范本3
甲方：
乙方；
甲方為美化、綠化校園環境，經甲方公開招標，經多家投標，由乙方中標。根據《合同法》，為明確雙方的權力、義務和責任，特簽訂本合同。
一、工程名稱：
____縣鋪子灣鎮運動場花池。
二、工程內容及范圍：
在運動場四周及主席臺兩側的花池，半年后植物成活率達到100％，按實際收方標準數量結算。
四、付款方式：
于________年____月底前一次性付清
五、雙方的權力與義務：
1、甲方有權指定專人監督工程質量，及時提出乙方不足的問題，乙方應立即改正，并負責對工程質量檢查驗收。
2、甲方負責提供種植面，乙方有義務對甲方不合適的地方提出建議，使工程順利進行。甲方應提供水源、培土源。
3、乙方必須按設計的.植物品種，雙方約定的事項、合同施工，確保工程質量、植物成活率必須達到100%。
六、工程安全：
乙方必須做到文明施工，乙方人員必須遵守甲方的一切校規校紀，在施工中乙方發生的一切事故由乙方自行負責。
七、本合同一式四份，雙方各執兩份。
本合同經雙方簽章后生效，具有國家同等法律效力。
甲方：____縣鋪子灣鎮中心學校
乙方：____縣龍灘溝花木園藝場。
法人代表：
法人代表：
經 辦 人：
經 辦 人
網簽版建筑工程工程合同范本4
甲方：姓名，性別：______月，身份證號：
乙方：姓名，性別，出身XXX_月____日，住址身份證號甲乙雙方本著平等互惠互利、協調與合作、誠信友好的原則，就____市彭家灣二期工程土石方平基項目，經雙方商討達成以下條件及承諾并簽訂本協議：
一、甲方義務與責任
1、本著對____市彭家灣二期工程土石方平基項目的人脈及項目充分了解，為乙方提供真實的信息，協助乙方對____市彭家灣二期工程土石方平基項目的合同簽訂給予配合把關。
2、確保項目的真實性，并協調中隧道南方建設股份有限公司貴州分公司與乙方簽訂項目的施工合同。
二、乙方義務與責
1、乙方積極配合甲方跟蹤業主對此項目的進度動向。
2、本著甲方對____市彭家灣二期工程土石方平基項目工程發包了解及拿到施工承包權的信任及信心，為甲方負責提供真實有效的資料及施工中資金和施工實力，勞動酬金及支付方式。指定甲方為唯一協調負責人，不能指定第三方（指另外的.接洽人）為協調負責人。
三、報酬支付
1、在甲方幫助乙方取得這一項____市彭家灣二期工程土石方平基項目工程施工承包權后，乙方向甲方支付勞動報酬總工程費______%
2、本項目施工合同簽訂后三天內，甲方所得報酬由乙方一次性支付給甲方。
四、違約責任
（一）甲方違約責任
1、本合同簽訂后，在乙方未違約的情況下，甲方不得以本項目再接受任何的第三方服務（施工隊伍）。
2、本協議簽訂后，若甲方就此項目給予另外的施工隊伍施工，視甲方違約賠償乙方違約金5萬元。
3、若乙方拒絕配合甲方的工作，甲方有權另行尋求其他合作者。
（二）乙方違約責任
1、在本合同簽訂后，乙方越過甲方與中介方完成交易（包括直接或間接），視為甲方完成工作，乙方需支付甲方本合同的第三條的第1款所約定的勞務報酬，甲方對該勞務報酬有無限期追償權和向法院提起訴訟的權力。
2、本協議簽訂后，若乙方就此項目與第三方（另外的接洽人）接洽，視乙方違約賠償甲方違約金50萬元。
五、保密在本次服務項目中，甲、乙雙方對知悉的對方的任何商業秘密及個人隱私負有永久保密義務，未經許可不得擅自披露或使用。本合同一式三份，甲、乙雙方、見證人各執一份。如甲方提出的協議合同乙方沒有意見，雙方簽字當日生效。
甲方：見證人：
乙方：身份證號：
XXX_月____日
【網簽版建筑工程工程合同】相關文章：
網簽版建筑工程工程合同04-17
網簽版建設工程合同范本01-25
網簽版承包工程合同范本02-04
通用版建筑工程合同范本02-06
建筑工程工程合同04-08
標準建筑工程工程合同04-21
新版建筑工程工程合同04-13
【精選】建筑工程合同07-11
建筑工程合同【精選】07-13