精選工程合同范文集錦9篇
隨著法律觀念的深入人心,能夠利用到合同的場合越來越多,簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。那么常見的合同書是什么樣的呢?以下是小編為大家收集的工程合同10篇,僅供參考,歡迎大家閱讀。
工程合同 篇1
發包人:____________________________________________
承包人:____________________________________________
維修養護工程名稱:__________________________________
依據《中華人民共和國合同法》,_________(以下簡稱發包人)與_________(以下簡稱承包人)就_________工程維修養護工作的有關事項,經雙方協商一致,訂立本合同,合同總金額為人民幣(大寫)_______________元。
一、本合同的的詞語涵義與下述第二條所列的通用條款中的詞語涵義相同。
二、本合同的組成文件及解釋順序為
1.合同(包括補充合同和協議)
2.中標通知書
3.招標文件
4.專用合同條款
5.通用合同條款
6.技術條款
7.組成合同的其它文件。
上列合同文件為一整體,代替了本合同簽訂前雙方所簽訂的所有協議、會談紀要以及相互承諾的'一切文件。
三、承包人保證按照合同約定,全面完成各項承包工作,并承擔合同約定的全部義務和責任。
四、發包人保證按照合同約定付款,并承擔合同約定的全部義務和責任。
五、本合同經雙方法定代表人或委托代理人簽名并加蓋本單位公章后生效。
六、本合同正本一式兩份,雙方各執一份,具有同等法律效力。副本_______份,其中:發包人_______份,承包人_______份。
發包人(公章):___________
承包人(公章):___________
法定代表人(簽章):_______
法定代表人(簽章):_______
委托代理人:_______________
委托代理人:_______________
電話:_____________________
電話:_____________________
傳真:_____________________
傳真:_____________________
地址:_____________________
地址:_____________________
郵政編碼:_________________
郵政編碼:_________________
開戶銀行:_________________
開戶銀行:_________________
帳號:_____________________
帳號:_____________________
_________年______月______日
_________年______月______日
簽訂地點:_________________
簽訂地點:_________________
工程合同 篇2
甲方:乙方:
甲、乙雙方本著平等互利的原則,經友好協商,甲方將***景觀工程委托給乙方進行深化及施工,為了進一步明確雙方的責任,根據《中華人民共和國合同法》之規定,結合本工程的具體情況,達成如下合同條款,雙方共同遵照執行。
第一條工程名稱:
第二條工程范圍和內容
工程范圍:按甲方批準的施工圖為準。
工程內容包括:硬景(硬質鋪地、園林小品等)、軟景(喬木、灌木及草坪等)、水體、景觀照明等。
第三條設計周期
本合同簽訂以后于200*年*月*日前完成對擴初圖的深化設計,其中包括總平方案調整、硬景部分施工圖深化、材料替換、植物配置及水電安裝設計、,以求達到施工圖紙要求。設計內容需另行補簽設計合同。
第四條設計價款及支付方式
該項目乙方按*萬元(大寫:*萬元正)人民幣包干進行設計取費。合同簽訂后三日內甲方支付乙方*萬元(大寫:*萬元正)人民幣的設計定金,乙方完成全部施工圖設計并經甲方認可后,甲方支付乙方剩余設計尾款即*元(大寫:*元正)人民幣。
第五條施工工期
開工日期:以甲方批準的施工報告為準(開工時間最遲不超過200*年*月*日)。
竣工日期:在有施工場地的條件下,工期為*天。
因甲方原因、重大設計變更及特殊天氣原因(如下大雨等)所耽誤的時間應不計工期,并作相應順延 。
第六條取費原則
1、 本工程執行**,收費級別按**。
2、 苗木部分由甲、乙雙方對苗木品質共同進行認定,乙方按苗木送到工地價的*%收取栽植、養護及包成活費用。乙方報送甲方的苗木報價表必須注明品種、規格、高度、冠幅、胸徑及數量等,大型喬木及價格高的植物在起挖栽植前須經甲方工程人員確認效果,并經價格確認。甲方對照驗收,數量按實收方結算。
乙方應嚴格按照施工圖進行施工,如甲方要求須增加預算范圍以外的工程量應另行辦理簽證。
3、 施工期間發生國家認可不可抗拒的自然災害所造成的損失,經雙方核實后協商解決。
第七條工程施工價款及支付方式
1、 本工程總造價暫定為 萬元(大寫:)人民幣,實際造價以甲、乙雙方共同審定的決算為準。
2、 本合同備料款為合同總價的*%,其中*%為乙方施工人員、相關機械、設備等進場三日后,甲方在三天時間內將該款項支付到乙方帳戶上。剩余*%作為在成都采購材料及苗木的材料款。由甲方匯同乙方直接支付給材料及苗木供應商,不足部分亦由甲方增補。
3、 乙方每月*號上報已完成的工程產值,甲方5日內審核并撥付乙方完成量的*%的工程進度款。
4、 工程竣工經甲方驗收合格后,雙方于30日內辦理完成決算,甲方扣除工程總價的*%
的質保金,將剩余工程款支付給乙方。
5、 本工程質保金為工程總造價的'*%,在相應項目質保期滿后,如未出現質量問題,甲方于2日內付清全部尾款,質保金不計利息。
第八條 材料供應
該工程所有材料原則上由乙方采購,甲方認質認價。乙方采購的材料必須先報甲方,按設計要求雙方進行封樣,作為乙方采購和甲方驗收標準。如甲方核定價格后,認為個別材料、設備或植物高于市場價,可提出要求,如乙方認為所認定的價格不能將材料、設備、植物購回,可書面通知甲方組織供應。
第九條工程質量及質保期
1、由于景觀工程的特殊性,為確保美觀、經濟和適用,經甲方認可后,乙方在施工中可根據實際情況進行局部調整,所發生的費用按本合同第六條第一、二款執行。
2、乙方在施工中應加強質量管理,建立有效的質量控制和檢查制度,積極配合甲方、監理人員進行工程質量監督,若由于乙方施工原因造成部分工程質量不合格,乙方應在期限內進行修補或返工,其損失由乙方自行負擔。
3、質保期:質保范圍為乙方施工的全部工程,土建、裝飾、水電安裝一年、草坪養護三個月、灌木養護半年、喬木保活一年。
4、苗木在質保期內由乙方保活,若出現死亡,乙方無條件更換。乙方在接到甲方書面通知一星期內到現場向甲方以書面形式提出整改或更換時間,逾期甲方有權另行安排,費用在質保金中扣除。
第十條雙方協作事項
1、乙方應嚴格按照施工圖進行施工,適用國家現行的該行業各項施工驗收規范,若施工中發現問題應及時與甲方協商,雙方及時處理。
2、甲方現場負責人 ,乙方現場負責人 ,負責處理施工中可能出現的問題及協調相關單位關系。
第十一條甲方職責及義務
1、在施工期間甲方及時將設計變更、變更通知等以書面形式通知乙方,并做好現場簽證工作。
2、對乙方報送的材料樣品,48小時之內進行認質認價。
3、 對隱蔽工程24小時之內進行驗收。
4、 甲方負責提供與環境工程設計、施工相關的技術資料,指定臨設位置及負責現場三通一平工作。提供施工用的水源和電源,乙方按規定承擔相應費用。
5、 接到乙方交工驗收通知后,甲方應于兩日內組織有關部門進行交工驗收工作,驗收合格后,辦好驗收手續。
乙方職責及義務:
1、乙方應認真保質、保量、準時完成工程。
2、乙方應對工程進度采取措施,發現影響工程進度因素在24小時內報甲方。
3、對已完工程在甲方驗收前,應做好保護工作。
4、乙方不得將工程轉包其他施工單位,一經發現甲方有權要求乙方整改,乙方經整改仍達不到要求,甲方有權解除合同,并由乙方承擔責任。
5、在施工過程中乙方應文明施工,做好安全防范,因乙方原因造成安全事故由乙方負責,若因乙方質量、進度、安全文明等乙方自身因素達不到合同和規范要求,甲方有權要求乙方進行整改,若整改后仍達不到要求,甲方有權解除合同。
6、交工前乙方產生的垃圾清運工作由乙方負責。
竣工驗收:
工程具備竣工條件后,乙方向甲方提交竣工報告;竣工驗收合格后20日內乙方應向甲方提交工程技術資料、竣工圖紙一式兩套。
結算辦法:
1、本合同價款為暫定價。
2、結算范圍包含施工圖及設計變更所列的硬景、軟景、小品、水電等全部內容以及甲、乙雙方認可的圖紙會審紀要、設計變更、現場簽證、隱蔽紀錄等。
第十二條違約責任
1、如果甲方未按期撥付工程進度款超過3日,乙方有權暫緩施工,施工工期順延。甲方每逾期一天付款按合同總造價支付乙方同期銀行利率的違約金。
2、因乙方自身原因未能按照合同工期完成施工,每逾期一天,按合同總造價支付甲方同期銀行利率的違約金。
第十三條 本合同未盡事宜,甲、乙雙方協商訂立補充協議,與本合同具有同等法律效力。 第十四條 本合同經雙方簽字蓋章后生效,工程竣工并結清工程款后,本合同自行失效。 第十五條 本合同一式肆份,雙方各執貳份,具有同等法律效力。
發 包 人:(章) 承 包 人:(章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
地址: 地址:
開 戶 銀 行:開 戶 銀 行:
賬號: 賬 號:
郵 政 編 碼:郵 政 編 碼:
簽訂合同地點:
簽訂合同日期:二○xx 年 月 日
工程合同 篇3
項目名稱:
發包方承包方:
依據《中華人民共和國合同法》,結合本項目具體情況,經發包人與承包人平等協商,就本項目施工等問題達成如下協議:
第一條 承包方式
本項目采用 包工、包料、包質量的 承包方式。
第二條 施工內容
1、不含所有土建部分及鋼結構防火。
2、 東向山墻下不做圍護。
3、 嚴格按照發包方有關人員簽字認可后的設計圖紙要求進行施工。
第三條 承包工期
1、完成本項目承包施工內容總工期(日歷工期)40個有效工作日
2、開工日期:根據具體情況發包方通知
第四條 施工圖紙
1、 施工圖紙由承包方盡快提供,圖紙如今后發包方要求有資質的設計單位審核蓋章,發包方負責3500審核費用。
2、 施工過程中如發包方需增加圖紙以外的施工內容,發包方承擔所增加的`費用。
第五條 發包人主要責任和義務
1、 發包人向承包人提供施工用水用電,工人住宿場地,設備車輛出入通道,屋面太空瓦制作場地。
2、 及時對工程質量、進度進行檢查。協調、辦理施工管理部門各方面關系及手續(如報建),承包方提供辦理資料,所有費用由發包方承擔。
3、 按合同條款規定及時支付工程款。
第六條 承包人主要責任義務
1、 合同簽訂后,盡快向發包人提供詳細的施工圖紙和進度計劃。
2、 接受發包人合理的各項指令、通知及對質量進度的管理與監督。
3、 工程完工后,應及時清除施工現場的各種臨時設施及建筑垃圾和施工廢棄物。
4、 搞好安全文明施工,施工過程中造成的安全事故,一切后果自負。
5、 承包人在竣工驗收后,應提供完整的竣工資料3套交發包人。
第七條 工程質量
1、 承包人應嚴格按國家、行業等所頒技術規范、規程施工。
2、 承包人不得采用不能保證工程質量的施工工藝。
3、 禁止使用不合格的原材料、成品、半成品。主要材料必須提供合格證或檢驗報告。
4、 承包人擅自變更設計而造成的經濟損失及影響由承包人自負。
工程合同 篇4
發包方:____________________
承包方:____________________
根據《中華人民共和國合同法》和《建設工程勘察設計合同條例》的有關規定,經雙方協商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條
工程名稱__________________;
工程地點__________________;
工程規模__________________;
工程投資__________________。
第二條委托方根據本合規定填寫建設工程勘察設計委托書(見附表一、二)
第三條勘察設計費取費的依據和取費標準,按國家規定執行。
勘察設計費的撥付辦法,自合同生效后____天內,委托方應向承包方給付定金。合同履行后,定金抵作勘察設計費,不足部分委托方應在____天內一次結清(或訂為分若干次結清)。
勘察任務的定金為勘察費的30%,設計任務的定金為估算設計費的20%。本工程的勘察費為____________元,估算設計費為____________元。
委托方不履行合同的,無權要求返還定金;承包方不履行合同的,應雙倍返還定金。
第四條委托方的義務
1、委托方應在商定的時間內向承包方提供必要的資料并對提供的時間、進度與資料的'可靠性負責。
提供資料的內容,技術要求及期限見附表三。
2、在勘察設計人員進入現場作業或配合施工時,應負責提供以下工作和生活條件:
3、委托方配合引進項目的設計任務,從詢價、對外談判、國內外技術考察直至建成投產的各階段,應吸收承擔有關設計任務的承包方參加。
4、按有關規定的勘察設計取費標準如期如數付給承包方勘察設計費。
5、維護承包方的勘察成果和設計文件,不得擅自修改或轉讓給第三方重復使用。
第五條承包方的義務
1、承包方應在20________年____月____日前提交有關勘察成果和設計文件,并承擔責任。
提交勘察成果的范圍、進度和質量,以及設計的階段、進度、質量和設計文件份數。詳見附表四。
2、初步設計經上級主管部門審查后,在原定任務書范圍內的必要修改,由承包方負責。原定任務書有重大變更而重作或修改設計時,須具有設計審批機關或設計任務書批準機關的意見書,經雙方協商,另訂合同。
3、設計單位對所承擔設計任務書的建設項目應配合施工,進行設計技術交底,解決施工過程中有關設計的問題,負責設計變更和修改預算,參加試車考核及工程竣工驗收。對于大中型工業項目和復雜的民用工程應派現場設計代表,并參加隱蔽工程驗收。常駐代表費用由雙方協商(另附協議)。
第六條違約責任
1、因勘察設計質量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察設計文件拖延工期造成損失,由承包方繼續完善勘察設計任務,并視造成的損失浪費大小減收或免收勘察設計費。具體規定如下:
2、因勘察設計錯誤而造成工程重大質量事故,承包方除免收受損失部分的勘察設計費外,還應付給委托方與直接受損失部分的勘察設計費相等的賠償金。
3、承包方不按合同規定的期限提交勘察成果、設計文件,每拖延一天,應向委托方交納按勘察設計費5‰的違約金。
4、由于變更計劃、提供的資料不準確、未按期提供勘察設計必需的資料或工作條件而造成勘察設計工作的返工、窩工或修改設計,委托方應按承包方實際消耗的工作量增付費用。具體規定如下:
5、因委托方責任造成勘察設計工作的重大返工或重作設計,應另行增加勘察設計費用。
6、委托方超過合同規定的日期付費時,應償付逾期的違約金。違約金每逾期一天,按該工程勘察設計費的5‰計算。
第七條爭議的解決方式
合同執行過程中如有爭議,雙方應及時協商解決。協商不成時,雙方屬于一個部門的,由上級主管部門調解;調解不成,或雙方不屬于同一部門的,合同雙方任何一方均可向____________經濟合同仲裁委員會申請仲裁,也可直接向人民法院起訴。
第八條經雙方協商一致,增加補充下列____________項條款(沒有增補以“空白”記入)。
第九條附則
本合同未言明事項,一律按《中華人民共和國合同法》和《建設工程勘察設計合同條例》規定執行。
本合同附件:《建設工程設計委托書》、《工程地質勘察委托書》、《建設文件和勘察設計基礎資料交付日期一覽表》、《勘察設計文件交付日期一覽表》等均為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,正本2份,委托方、承包方各執1份;副本____份,分別報送業務主管部門、工商行政管理局和建設銀行備案。
委托方(蓋章):________承包方(蓋章):________鑒(公)證意見:________
地址:____________地址:____________經辦人:________
法定代表人(簽名):____法定代表人(簽名):____鑒(公)證機關(章):____
委托代理人(簽名):______委托代理人(簽名):________
開戶銀行:________開戶銀行:________
帳號:____________帳號:____________
電話:____________電話:____________
電掛:____________電掛:____________
郵政編碼:________郵政編碼:________
簽約時間:________年____月____日
簽約地點:__________
有效期限:________年____月____日至________年____月____日
工程合同 篇5
發包人(全稱)
承包人(全稱)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠信原則,合同雙方就_____ 項目工程總承包事宜經協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程承包范圍:
二、主要技術來源
三、主要日期
合同期限(絕對日期或相對日期):
施工期限(絕對日期或相對日期):
(其中:竣工日期(絕對日期或相對日期): )
四、工程質量標準
工程質量標準:
五、合同價格和付款貨幣
合同價格為人民幣(大寫): 元。
除根據合同約定的在工程實施過程中需進行增減的款項外,合同價格不作調整。
六、本協議書中有關詞語的含義與合同通用條款中賦予的.定義與解釋相同。
七、合同生效
合同訂立時間: 年 月 日
合同訂立地點:
本合同在以下條件滿足之后生效:____________ _________
發包人: 承包人:
(公章或合同專用章) (公章或合同專用章)
法定代表人或其授權代表: 法定代表人或其授權代表:
(簽字) (簽字)
工商注冊住所: 工商注冊住所:
企業代碼: 企業代碼:
郵政編碼: 郵政編碼:
法定代表人: 法定代表人:
授權代表: 授權代表:
電 話: 電 話:
傳 真: 傳 真:
電子郵箱: 電子郵箱:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬 號: 賬 號:
工程合同 篇6
1、下列合同不適用合同法的是( )
A、買賣合同
B、借款合同
C、委托合同
D、收養合同
2、甲公司向乙公司提出購買1000噸鋼材,每噸價格3000元,乙公司同意供1000噸鋼材,但認為價格太低,要求每噸提高到3200元,甲公司表示同意,乙公司的行為屬于( )
A、要約
B、承諾
C、要約邀請
D、要約引誘
3、行為人沒有代理權、超越代理權或代理終止后以被代理人名義訂立的合同,屬于( )
A、無效合同
B、可撒銷或可變更的合同
C、效力待定合同
D、附生效力合同
4、依據《合同法》,合同生效后,當事人就履行費用的負擔不明的,應由( )
A、履行義務一方負擔
B、債權人一方負擔
C、債權人、債務人平均分擔
D、由監理工程師裁定
5、在行使留置權的過程中,債權人所留置的財產( )
A、可以是債務人的任何財產
B、只能是本債權債務的'標的
C、債權人合法占有的財產
D、必須是處于債權人控制之一的債務人的所有財產
6、我國《合同法》規定的違約責任的歸責原則是( )
A、過借責任原則
B、過失責任原則
C、公平責任原則
D、嚴格責任原則
7、監理工程師有權反對承包商任何不稱職的人員,其依據是( )
A、FIDIC條款第16條
B、FIDIC條款第17條
C、FIDIC條款第37條
D、FIDIC條款第63條
8、如果監理合同中所包括的文件之間出現矛盾,應以( )
A、文件所列次序優先為準
B、雙方最后確認的文件為準
C、監理工程師裁定為準
D、主導語言為準
9、在現場考察時招標單位向投標單位介紹工程情況,投標人由此得出的推論是( )
A、由業主負責
B、由設計單位負責
C、由承包商負責
D、由業主與承包商各負一半
10、FIDIC條款60條是( )
A、支付的核心條款
B、工程變更的核心條款
C、索賠應遵循的程序
D、工程延期應遵循的程序
1、D 2、A 3、C 4、A 5、B 6、D 7、A 8、B 9、C 10、A
工程合同 篇7
建設單位:(以下簡稱甲方)
施工單位:(以下簡稱乙方)
經甲方對乙方專業知識的考核,同意將三國赤壁古戰場新景區,園林綠化區域里的給排水、景觀燈、景觀小品、線管、水管預埋及施工等工程委托給乙方施工。為了明確甲乙雙方在施工過程中的權利義務和責任,按照確保工程質量、工程進度、工程安全的原則,協商確定如下合同條款。
一、總則
工程區域:根據甲方地形,乙方出效果圖,由甲方審定,確定將效果圖中的綠化工程及綠化區域里的景觀、地燈、音響、亮化、給排水、管線預埋及施工等工程(在每個綠化區域施工前甲方有權更改施工效果圖)
1、工程名稱:**新景區園林綠化及景觀亮化工程。
2、工程地點:**.
3、工程內容:園林綠化,綠化區域內的.景觀、亮化、給排水及預埋工程。
二、承包方式:乙方將工程范圍內的工程實行全包(包工、包料、包運輸、包管理、包安全、包進度等承包方式)
三、工程造價方式:
1、景觀小品工程均由乙方繪制施工圖交于甲方審定后嚴格按圖施工,造價甲、乙雙方均參照國家園林景觀最新定額造價。
2、亮化工程均由乙方將產品、生產廠家、生產合格證、產品圖片交與甲方審定后,經甲乙雙方根據市場行情定價。
3、綠化苗木造價:依據行業規律,在反季節工程施工中苗木成活低,甲、乙雙方可根據反季節行情進行協商定出合理價格。
4、景觀小品、水電均參照相關定額協商定價,作為合同附件。
5、綠化苗木價格商定不變后,苗木價格清單作為附件放在合同后面。
6、本工程的一切稅金由甲方承擔,乙方不承擔任何稅費。對于合同簽訂之日未能確認的苗木價款和工程價格分別按照苗木的規格按****年*月份的市場價格為基礎和施工圖紙進行商定;商定后的價格乙方出具現場簽證單,經甲方管理人員,公司加蓋公章后為合同附件,為結算依據。
四、合同工期
自****年*月**日至****年*月**日(雨天工程順延)
五、質量標準
按照國家相關建設標準達標合格。
六、雙方責任:
1、甲方責任:
1甲方在開工前進行技術交底。
2甲方有權對乙方在施工過程中的工程質量進行監督檢查,發現問題,提交乙方限時整改。
2、乙方責任
1按甲方提出的施工計劃施工,除不可避免的因素外,不得人為拖延。
2應遵守施工現場的各項規章制度,不得有違規行為,否則接受甲方各種形式的處罰。
3應嚴格按行業標準規范施工,發現問題及時自行解決,確保工程質量達到優良標準,并對工程保養一年。
七、付款方式
本工程開工進場后乙方每月上報該月完成的工程量,經甲方審核后付該工程款的**%,工程完工驗收合格后第*個月再支付總工程款的**%,待保活期過后,甲乙雙方清點苗木成活情況及其他工程質量,無質量問題給予支付余款,對于未成活的苗木款從余款中扣除。
八、違約責任
此合同本著公平、公正的原則制定,甲、乙雙方均需履行各自責任,如有一方違約,對方可根據情況要求賠償,賠償金不高于合同價款的7%.
本合同一式四份,甲乙雙方各執兩份,具同等法律效力,待雙方簽字蓋章后生效,工程完工甲方付清尾款一年以后失效。未盡事宜,雙方共同協商解決。
甲方:(簽章) 乙方:(簽章)
年月日 年月日
工程合同 篇8
甲方:
乙方:
甲方因本公司廠房墻面改造維修工程事宜,本著誠信、互惠的原則,經雙方友好協商,達成以下協議:
一、甲方廠房一側墻面拆舊換新(鋼結構總高12米,長108米)
二、期限:收到材料預付款3日內材料到場。
三、合同價款及結算方式:
1、合同總價款35800元(包括原材料、加工等費用,不含天溝材料)。
2、先預付該材料款30%,材料到場付清余款。
四、材料驗收標準:甲方對乙方所送材料按照要求進行驗收,對短期檢驗難以發現的質量問題,在甲方通知乙方后48小時內到場進行解決。
五、在施工過程中如有未盡事宜,由雙方協商解決,協商不成,由本合同簽訂轄區所在地法院訴訟。
六、原材料的'提供規格、數量及質量均按附表標準提供(詳見附表)。
七、附表:
八、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同 篇9
1.建設工程施工合同承包人概述
建筑施工企業與發包人簽訂了施工合同后,只要合同的簽訂程序符合國家法律法規的有關規定,約定的合同內容不違反法律和行政法規的強制性規定和公序良俗,即具有了建設工程施工合同承包人的身份,取得合法的項目施工權,合同權利受國家法律保護。按照魏振瀛老師的說法,建設工程施工合同承包人所簽訂的合同是關于工程的建筑與安裝的承包合同,建設工程施工合同承包人應完成工程的建筑、安裝工作,發包人于驗收后應接受該工程并支付工程價款。建設工程施工合同承包人是指被發包人(建設單位)接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人,在工程施工招標發標中,投標時又被稱為投標人,有時又稱施工企業。建設工程施工合同承包人是與發包人簽訂了建設工程施工合同的建筑施工企業,是建設工程施工合同的主體之一。建設工程施工合同的主體為發包人和承包人,發包人是指具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人,在建設工程施工招標時又稱為招標人,有時又稱項目業主。
2.建設工程施工合同承包人的市場交易困境
建設工程施工合同承包人在市場競爭中通過法定的締約過程與發包人簽訂合同后,依據合同享有權利履行義務。合同是市場交易的法律形式,合同法是市場交易的法律規則。合同在雙方之間就是法律,建設工程施工合同承包人與建設工程施工合同發包人處于平等的法律地位,當事人就應當按照合同的約定內容和法律的規定全面適當地履行合同義務,這是“合同必須嚴守原則”的應有之義,也是完全實現合同債權、實現合同目的的要求。但在市場競爭的實踐中,建設工程施工合同承包人雖在建設活動過程中直接生產建筑品,承上啟下,發揮核心作用,但無論在簽約階段,還是在履約階段,依法依規行為很難,很難充分享有合同權利,為了生存和發展不得不適用市場潛規則,面臨多種困境。建設工程施工合同一般是通過招標投標程序簽訂,在該階段建設工程施工合同承包人稱為投標人,投標人為了取得工程施工權成為建設工程施工合同承包人常常面臨簽訂“黑白合同”或承諾中標以后簽訂私下協議或雙方實際執行的.合同的困境。“黑白合同”一詞首次出現于國家文件的報告中,黑合同指的是建設單位和建設工程施工合同承包人實際執行的合同,可能體現在合同價格方面,也可能體現在墊資施工方面,也可能體現在延遲支付方面等,有的是以單方承諾書的形式,有的是以補充協議的形式等,在招標投標中標前后分別簽訂兩份合同,將形式符合招標投標規定的一份合同報建設主管部門備案,而私下簽訂的一份合同才是雙方當事人真實履行的合同。有的是以補充協議形式,有的是以實施細則形式,有的是出具讓利承諾書形式,承諾對承建工程予以大幅讓利,目的就是要求建設工程施工合同承包人墊資施工或者壓低工程價款等。建設工程施工合同承包人很難實際享有合同的地位和權利。建設工程施工合同承包人在一個項目實施中,還會被要求繳納投標保證金、質量保證金、履約保證金、信用保證金、安全保證金、入市保證金、文明施工保證金、復墾保證金、農民工工資保證金、審計預留保證金、考核保證金等等保證金,建設工程施工合同承包人很難承受;還會要求在項目所在地必須注冊分公司或者子公司,建設方為了增加當地稅收,給建設工程施工合同承包人增加了很多的包袱,而且大多是人為的,沒有任何法律法規依據,完全是地方的土政策,建筑施工企業為了生存只能忍氣吞聲,適用潛規則。建設工程施工項目招標人確定中標人后,發包人一般都要求建設工程施工合同承包人迅速開工,建設工程施工合同承包人組織人馬進場后卻發現施工現場根本不具備開工的條件,無法施工。要實現建筑工程施工合同的目的,按合同約定完成建筑產品,建設工程施工合同承包人除積極履行投標承諾,履行合同義務外,發包人也必須提供相應的施工條件,比如按約定時間向承包人提供施工場地、原材料、設備、資金、技術資料,施工場地做到“三通一平”,提供并會審施工圖紙等。但由于長期以來,由于國內建筑市場粥多僧少的狀況,發包人處于市場的有利地位,建設工程施工合同承包人處于市場的劣勢地位,發包人主動履行合同義務很少,比如施工現場根本沒有“三通一平”,提供的圖紙不全面等等,建設工程施工合同承包人為珍惜合同機會只能是忍氣吞聲,處于困境。實踐中,建設工程施工合同承包人按合同約定提交竣工結算申請單和完整的結算資料后,發包人以多種理由一直拖延辦理結算手續,對承包人的結算申請報告,既不予確認也不提出異議,使承包人索要工程款遇到障礙。建設工程施工合同是雙務有償合同,支付工程價款是發包人的主要義務,但實踐中發包人拖欠建設工程施工合同承包人工程款卻是司空見慣。
3.建設工程施工合同承包人的通用權利救濟方式
黨的十八屆四中全會作出了全面推進依法治國的重大決定,我國呈現出法治與改革雙輪驅動的嶄新局面,依法治國已是當前社會的主流,國家的治國理政方針和社會工作生活環境正在發生重大轉變,建設工程施工合同承包人作為和發包人處于合同平等地位的市場主體在市場交易活動中理應引進法治思維,通過法治方式維護自己的合法權益。建設工程施工合同承包人針對遇到的情況,有權采取以下權利的救濟方式:3.1行使合同抗辯權。建設工程施工合同承包人履行合同義務的同時,當發包人責難時,建設工程施工合同承包人為保障自己的合法權益可以行使合同抗辯權。以法律規定為依據拒絕簽訂黑合同或者拒絕按照黑合同進行工程結算。招標文件是要約邀請,投標文件是要約,中標通知書是承諾。當發包人發出中標通知書后合同即告成立,發包人就應按照招標文件和投標文件的內容簽訂施工合同,施工合同的實質性條款必須和招投標文件相一致,不能背離。建筑施工企業有權要求發包人按照招標文件和投標文件訂立書面合同,有權依照法律規定進行抗辯拒絕簽訂黑合同。如果迫于市場壓力被迫簽訂了背離招標文件和中標文件內容的黑合同時,進入工程結算階段,建設工程施工合同承包人有權要求按照備案合同文件進行結算。3.2行使合同解除權。合同在當事人之間就是法律,一經生效,合同簽訂者受其約束,應該按照合同約定履行義務并享有相應合同權力,不能擅自解除合同。合同解除就是使合同消滅。因一方的意思表示且不必對方的承諾而使合同解除、清算的場合,以該方當事人具有解除合同的權利(解除權)為必要,根據解除權的發生根據的差異,可將解除區分為兩類,即依合同保留解除權和依法律規定而發生的解除權,前者稱為約定解除,后者稱為法定解除。因此當發包人不履行合同義務,不協助建設工程施工合同承包人履行合同義務,致使合同目的不能實現,嚴重損害建設工程施工合同承包人的合法權益,建設該工程施工合同承包人可以通過解除合同的方式從合同中解脫出來,以維護自身的合法權益。3.3要求順延工期并賠償損失。建設工程施工合同的發包人按約定的時間和要求向建設工程施工合同承包人提供原材料、設備、資金、技術資料、施工場地等,這是發包人應盡的合同義務。如果不能按期完成這些工作,使建設工程施工合同承包人無法進行工程施工的,此時發包人構成違約,建設工程施工合同承包人有權順延工期,并要求發包人賠償因此產生的停工和窩工損失。項目的工期成本與項目指標成本關系密切,密不可分。施工過程中當發生工期順延條件的情形下,建設工程合同承包人應當按照施工合同約定的救濟程序,在約定的期間及時履行報告、通知、告知等義務,及時行使權力提出書面順延申請,進行工程簽證和索賠,并注意收集有關證據,如發包方變更設計的文件等,以避免程序不當錯失機會,使得實體權力的消滅。一旦發生工期糾紛,舉證責任主要在建設工程施工合同承包方,建設工程施工合同承包人需要舉證工期順延的理由、順延天數及相關手續符合合同約定。3.4要求發包人支付工程款及利息。建設工程施工合同是建設工程施工合同承包人進行工程施工,發包人支付價款的合同。支付工程款是發包人的主要義務,發包人應按照合同約定的方式和期限向建設工程施工合同承包人支付工程款,發包人未按合同約定的方式和期限支付工程款的,應當負逾期付款的違約責任并承擔同期貸款利息。工程預付款是為解決承包人在施工準備階段資金周轉問題提供的協助。發包人應按施工合同約定的時間和數額,及時向承包人支付工程預付款,開工后按約定的扣款辦法陸續扣回,發包人應按合同約定的時間、方式、確認的工程量、構成合同價款相應的單價及有關計價依據計算支付工程進度款。當發包人一直欠付工程款,或者支付工程款不符合雙方合同約定的,建設工程施工合同承包人可以催告發包人支付,并可以要求支付按合同約定計算的利息,如果合同沒有約定利息計算方式的,可以按照中國人民銀行同期同類貸款利率計算利息,如果合同約定了拖延支付違約金,沒有約定利息計算方式的,發包人除承擔約定的違約金外仍應支付同期同類貸款利息,欠付工程款利息性質上屬于法定孳息。3.5行使工程優先權。我國合同法規定在建設工程項目施工過程中,發包人欠付工程款,經建設工程施工合同承包人催告后仍未支付的,可以對完成的建筑產品進行折價,或者申請人民法院拍賣,建設工程的價款就該工程折價或者拍賣的價款優先受償。我國合同法的承包人優先權規定過于籠統,在實踐中產生了爭議,在法學界也有強烈的反響,為此最高人民法院在20xx年6月20日答復上海市高級人民法院《關于合同法第二百八十六條理解與適用問題的請示》中做出了相應的批復,該批復事實上確立了兩大原則,一是建設工程承包人的優先受償權優于抵押權和其他債權的原則;二是生存權優于經營權的原則。可以說《合同法》第二百八十六條、最高院批復及《建設工程施工合同的司法解釋》中的相關規定構成了我國現行法律及司法解釋關于建設工程施工合同承包人建設工程優先權的全部內容,規定了建設工程合同承包人的工程優先權,該優先權不需要簽訂抵押合同,也不需要進行登記,而可以直接行使。
4.結束語
建設工程施工合同承包人是建筑市場主要的市場活動主體,在一項建筑活動的多方主體中處于核心地位,建設工程施工合同承包人的建筑活動不僅事關工程質量的百年大計,也事關建筑市場的穩定,影響建筑活動參與的多方主體的經濟利益,保障建設工程施工合同承包人的合法權益具有重要的現實意義。本文通過對建設工程施工合同承包人的性質、地位、困境和權利保障進行研究,提出保障建設工程施工合同承包人合法權益的立法完善建議,希望引起立法部門、司法部門和有關行政部門的重視,保障建設工程施工合同承包人的合法權益,塑造建筑活動的契約精神,優化建筑市場環境,融入國際建筑市場。
參考文獻:
[1]陳華彬.民法總論[M].北京:中國法制出版社,20xx.
[2]梁慧星.中國民法典草案建議稿附理由:合同編上冊[M],北京:法律出版社,20xx.
[3]王利明,房紹坤,王軼.合同法[M].北京:中國人民大學出版社,20xx.
[4]蘇慧祥.中國當代合同法論[M].長春:吉林大學出版社,1992.
[5]楊立新.合同法總則(上)[M],北京:法律出版社,1991.
[6]劉家琛.合同法新制度的理解與適用[M],北京:人民法院出版社,1999.
[7]李國光.合同法釋解與適用[M],北京:新華出版社,1999.
[8]崔建遠.合同責任研究[M],長春:吉林大學出版社,1992.
[9]孔祥俊.合同法教程[M],北京:中國人民公安大學出版社,1999.
【工程合同】相關文章:
工程工程合同05-22
有關工程工程合同05-22
工程工程合同范本02-04
建筑工程工程合同04-08
工程工程合同范本06-22
工程工程合同模板集合05-28
工程工程合同范本(經典)07-06
工程合同[經典]08-17
工程合同(經典)08-08
工程合同[精選]07-23