【精品】安裝合同范文四篇

　　在當今社會，人們對合同愈發重視，合同出現的次數越來越多，合同是企業發展中一個非常重要的因素。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？以下是小編為大家整理的安裝合同5篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

安裝合同 篇1

　　發包人：

　　承包人：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協商一致，訂立本合同，供雙方遵照執行。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱： ；

　　2、工程地點： ；

　　3、工程范圍： ；（詳見施工圖紙內容）；

　　4、承包方式：＿ 。

　　5、材料及工藝補充說明（詳見施工圖紙內容）。

　　二、合同工期及工期延誤

　　1、開工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期總天數 天（以實際進場施工之日算起）；

　　2、由于承包人的責任未按本合同規定的日期竣工，每逾期一日，承包人向發包人支付合同價款萬分之＿ ＿的違約金，算至驗收合格之日；

　　3、因以下原因造成工期延誤，工期相應順延：

　　a發包人未能按約定提供（或確認）施工圖紙及開工條件；

　　b發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款；

　　c發包人代表（或監理工程師）未按約定提供指令、批準等，致使施工不能正常進行；

　　d設計變更或工程量增加；

　　e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過 小時；

　　f不可抗力；

　　g其他非因承包人原因造成停工累計超過 小時。

　　4、承包人在以上情況發生后 日內，就延誤的工期以書面形式向發包人代表（或監理工程師）提出報告；發包人代表（或監理工程師）在收到報告后 日內予以確認，逾期不予確認提出修改意見，視為同意順延工期。

　　三、質量標準

　　工程質量標準：合格、按照《鋼結構施工質量驗收規范》驗收。

　　四、合同價款

　　總計合同金額（大寫）（人民幣） ，小寫￥ 。

　　五、工程款結算及支付

　　1、主鋼構進場之日起 日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的 的進度款；

　　2、綱結構主體完工之日起 日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的 的進度款；

　　3、工程全部完工之日起 日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的 的進度款；承包人向發包人開具工程合同總價款 的銀行保函作為保修金，發包人于壹年內返還承包人；

　　六、施工準備

　　1、承包人在合同簽定后 日內免費完成圖紙的.設計和細化，完成后由發包人提交給設計院，承包人協同參與技術交底以便圖紙通過。

　　2、發包人在施工前應負責做好三通一平工作，提供基準測量點，免費提供施工用水、電；

　　3、發包人應辦理完備項目報建、圖樣簽章手續，協調好周邊及有關部門關系；

　　4、承包人于接到審查合格圖紙 日內完成主構件的加工并運抵工地現場

　　5、承包人嚴格按照施工圖紙中的材料進行采購和加工，并提供主要鋼材，彩板的質量保證書；

　　七、安全施工與檢查

　　1、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患；

　　2、發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，；發包人不得要求承包人違反安全管理規定進行施工，因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的費用；

　　3、如發生安全事故，承包人應按有關規定立即上報有關部門并通知發包人，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用；

　　4、當發包人與承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。

　　八、工程竣工驗收及保修

　　1、承包人在工程竣工前三日內，應將驗收日期以書面形式通知發包人屆時驗收，如發包人不能按期參加驗收，須提前通知承包人，并與承包人另行商定驗收日期，但發包人必須承認承包人的竣工時間；發包人推遲驗收，其間所發生的管理費和其他損失均由發包人承擔；

　　2、發包人收到承包人的驗收通知未提出異議，但到期又不按期組織驗收或發包人提前使用的，視為驗收合格；

　　3、竣工工程經驗收合格之日，辦理工程移交，從驗收之日起三日內移交完畢，如發包人不按期接管，致使工程發生損失，應由發包人承擔；

　　4、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，可作減項竣工，并對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續；

　　5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內承包人對工程負責免費保修，保修期限屆滿后，承包人提供終身優惠服務。

　　九、現場代表

　　發包人現場代表＿＿＿＿＿，承包人現場代表＿ ＿，雙方代表的權利義務按本合同約定，解決工程中所遇問題的協商、及決策意見的簽證、處理；如一方換人時應提前三天書面通知對方。

　　十、違約責任

　　一方違約時，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金 萬元。

　　十一、爭議解決

　　雙方約定，在履行合同過程中產生爭議時，雙方應及時協商，協商不成，任何一方應向 人民法院起訴。

　　十二、附則

　　本合同未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力；本合同以雙方簽字蓋章后生效，一式四份，發包人與承包人各執二份，具有同等法律效力。

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同

　　2、標準、規范及有關技術文件

　　3、圖紙

　　4、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件

　　合同訂立時間：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日

　　合同訂立地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　本合同共＿ 頁

　　發包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 承包人：

　　住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 住所：

　　法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：

　　電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 電話：

　　傳真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 傳真：

　　開戶銀行：＿＿＿＿＿＿＿＿ 開戶銀行：

　　賬 號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 賬 號：

　　郵政編碼：＿＿＿＿＿＿＿＿ 郵政編碼：

安裝合同 篇2

　　甲方：東營一心新能源有限公司

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律。遵循平等﹑自愿﹑公平和誠實信用的原則，結合本工程實際情況及施工方的技術經濟實力，擬將東營一心新能源有限公司辦公室、宿舍等區域供暖安裝工程委托給施工，為明確雙方的權利義務關系，經雙方協商一致，訂立本合同。

　　一、 工程概況

　　1、 工程名稱：東營一心新能源有限公司辦公室、宿舍暖氣片

　　安裝工程

　　2、 工程地點：東營一心新能源有限公司

　　二﹑工程承包方式和范圍

　　工程承包方式：

　　本工程實行包工包料（暖氣片除外），包工期，包質量，包安全，包文明施工。不得另行轉包和分包，一旦發生轉包、分包或變相轉包、分包，甲方有權解除合同，乙方應當向甲方支付合同價款10%的賠償金。

　　工程承包范圍：

　　本工程宿舍、地磅室、門衛、維修班、司機室、餐廳、化驗室、各辦公室等區域供暖安裝工程的材料供應（暖氣片除外）、施工、安裝、調試、驗收等。

　　三、交付使用時間、地點

　　201 年月日前交付甲方使用，使用地點為東營一心新能源有限公司。

　　四、驗收標準

　　工程完工后，按先前協商要求由甲乙雙方共同驗收。

　　五、合同價款

　　合同總金額25000元（人民幣），大寫：貳萬伍仟元整。

　　該合同單價已包含本供暖工程的材料（暖氣片除外）、進出場費、裝車、安裝、調試、運輸、安裝、檢測、驗收合格交付使用之前等其他各項有關費用，甲方無須再向乙方另外支付任何費用。

　　六、結算方式及期限

　　工程施工完畢驗收合格，正常供暖7天后，由甲方一次性全額付款。

　　七、違約責任

　　1、乙方的違約責任

　　不能按合同約定及時驗收，應通知甲方，并賠償因此給甲方造成的損失。每延期1天，甲方有權對乙方罰款500元，從合同總金額中扣除。不能按質量或技術標準交付甲方使用，甲方有權解除本合同，并賠償因此給甲方造成的一切損失。

　　2、甲方的'違約責任

　　不能按合同約定及時驗收，應通知甲方，并賠償因此給乙方造成的損失。

　　八、其他事宜

　　經甲乙雙方商定做出如下協議：

　　1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延；如發生違約所造成的一切損失，有違約方承擔。

　　2、因本合同發生的或與本合同有關的一切爭議，雙方協商解決；協商不成，雙方約定通過訴訟程序解決，訴訟法院為廣饒縣人民法院。

　　3、 本合同自雙方簽字蓋章后生效。 本合同一式 2 份，雙方各持一份。

　　4、本合同未盡事宜，雙方另行協商。

　　甲方（簽章）：東營一心新能源有限公司 乙方（簽章）：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　日期：日期：

安裝合同 篇3

　　訂立合同單位：

　　____________________，以下簡稱借款方；

　　中國人民建設銀行______行，以下簡稱貸款方。

　　根據國家規定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條 借款方向貸款方借款人民幣（大寫）______元，用于______。預計用款為一九__年______元；一九____年______元；一九____年______元；一九___年_______元；一九____年______元；一九____年______元；

　　第二條 自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，并計算復利。在合同規定的借款期內，年息為____％。借款方如果不按期歸還貸款，逾期部分加收利息２０％。

　　第三條 借款方保證從一九____年____月起至一九____年____月止，用國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為一九____年______元；一九____年______元；一九____年______元；一九____年______元；一九____年______元；一九____年______元。貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請借款單位的`其他開戶銀行代為扣款清償。

　　第四條 因國家調整計劃、產品價格、稅率、以及修正慨算等原因，需要變更合同條款，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。

　　第五條 貸款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應承擔由此造成的經濟損失。

　　第六條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理，計劃執行，財務活動，物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。

　　借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按原定利率罰息５０％。

　　第七條 本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國合同法》的有關規定辦理。

　　第八條 本合同經過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。本合同一式五份，簽章各方各執一份，報送主管部門，總行，分行各一份。

　　借款方________（蓋章） 貸款方_______（蓋章）

　　負責人：__________ 負責人：____________

　　地址：__________ 地址：__________

　　一九____年____月____日訂

安裝合同 篇4

　　甲方：_______________________________

　　法定代表人：_________________________

　　地址：_______________________________

　　乙方：_______________________________

　　身份證號碼：_________________________

　　地址：_______________________________

　　根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，甲乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實信用原則，現甲方委托乙方完成演藝設備搭建拆卸等相關承攬工作，經雙方協商一致，簽訂一下承攬合同：

　　一、工作內容：

　　1.乙方負責將甲方運送至指定地點的演藝設備安裝及拆卸工作。

　　2.工作地點：______________________________

　　3.乙方包工包料。

　　二、乙方完成工作的期限、對質量負責的條件期限：

　　1.乙方應于_______年_____月_____日_______前進入活動現場開始安裝搭建，在活動時間開始前確保設備安裝搭建完成并經甲方驗收合格。于活動結束后及時對演藝設備進行拆卸并撤離活動現場。

　　2.乙方應依技術規范和要求的`質量，按時完工。如甲方發現乙方的工作存在質量問題時，乙方應在甲方通知當日內采取措施糾正。

　　三、驗收標準和期限：

　　1.驗收標準：按照合同地約定作為驗收標準；

　　2.驗收期限：活動開始前在活動現場驗收。

　　四、勞務報酬及付款期限

　　合同總價款為人民幣：_________元（大寫：___________________整）。合同簽訂當日內甲方向乙方支付預付款______元，活動結束后，設備拆卸完畢，甲方應在當日內向乙方支付剩余尾款_______元。

　　五、雙方職責

　　1.乙方應愛護甲方設備，若因過失將設備損壞給甲方造成經濟損失的，甲方有權要求乙方承擔賠償責任。

　　2.乙方在工作期間給自己或第三方造成損害的，由乙方自行承擔全部責任，甲方不承擔任何責任。

　　3.乙方工作中禁止私自亂接電源，亂動電氣設備，對自己的行為負責，如由此造成設備損毀的乙方應賠償甲方損失，因自己故意違反操作流程而引起傷害的，乙方自行承擔全部責任。

　　4.乙方應按照職責負責承攬工作中的安全措施和承攬工作人員的管理，遵守和執行安全、文明承攬工作規定。

　　六、其他

　　1.本協議未盡事宜，甲乙雙方可通過協商解決。協商不成可向甲方所在地人民法院訴訟解決。

　　2.本合同自雙方簽字和/或蓋章之日起生效。

　　3.本合同壹式貳份，雙方各執壹份，具有同等法律效力。

　　甲方（蓋章）：乙方（簽名）：

　　年月日年月日

【安裝合同】相關文章：

安裝合同07-20

安裝合同（熱）07-22

安裝合同（合集）07-22

(熱)安裝合同07-23

（精華）安裝合同07-24

【精品】安裝合同07-24

【熱門】安裝合同07-27

安裝合同(熱)07-27

[熱門]安裝合同07-27

【通用】安裝合同07-20