【精華】購銷合同
隨著人們對法律的了解日益加深,合同起到的作用越來越大,在達成意見一致時,制定合同可以享有一定的自由。那么常見的合同書是什么樣的呢?以下是小編為大家收集的購銷合同10篇,歡迎大家分享。
購銷合同 篇1
供貨方: (以下簡稱甲方)
需貨方: (以下簡稱乙方) .
甲乙雙方本著平等、自愿、互惠互利的'原則,經協商,就乙方向甲方購買銅精礦達成如下一致意見:
一、甲方欲出售銅精礦 噸(毛噸),實際數量以雙方交貨時過磅質量為最終依據。
二、 品質:甲方提供的銅精礦平均品位在15%以上,砷含量保留0.5%以下,如超過0.1%,每噸扣10元;超過1%,扣1個系數,以此類推。如平均品位低于10%,乙方拒收貨物。
三、 結算方式:
1.乙方預付拾壹萬陸仟柒佰元整(¥116.700.00)給甲方作為預付款,甲方必須在付款日起20日以內將貨送達乙方貨場,否則甲方須按照預付款的5%賠付乙方作為違約金。
2.該批銅精礦計價標準按上海期貨交易市場最近銅價相關計價標準執行,乙方在結算以70%系數計價,品位在20-25之間,每個品位加人民幣150元;品位在20~18之間,每個品位扣人民幣200元;在18~15之間,每個品位扣人民幣300元;15~10每個品位扣500元;以現金方式結算。
四、該批銅精礦交貨地點為乙方貨場,乙方只承擔運費費用(140元每噸),其他一切費用均由甲方承擔。
五、 檢驗方式:甲、乙共同現場取樣,遵循單車單樣的取樣原則,取樣一式四份,一份送檢,甲、乙雙方各留一份,一份作仲裁樣;共同指定化驗單位為:_____________________________________;以有色化驗為主,如化驗結果品位出現差異,則按國家有關礦產品化驗品位超差相關規定執行;品位化驗如產生爭議,以仲裁樣和化驗結果為最終結算標準。(雙方共同取樣---雙方指定送樣單位---分析結果---分析誤差,按國家相關規定執行---超差---仲裁---以仲裁結果為準)
六、 未盡事宜,雙方協商解決,協商不成,可向管轄權的人民法院提起訴訟。
七、 本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份.
八、 本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起即生效。
甲方:
乙方:
身份證號:
法定代表人或委托人(簽章)
法定代表人或委托人(簽章)
擔保人:
年 月 日
購銷合同 篇2
賣方:___________________ (以下簡稱甲方)
地址:___________________
郵編:___________________ ;
電話:___________________ ;
傳真:___________________ ;
電子郵箱:_______________ ;
買方:___________________ (以下簡稱乙方)
地址:___________________
郵編:___________________ ;
電話:___________________ ;
傳真:___________________ ;
電子郵箱:_______________ ;
甲乙雙方經過協商,本著自愿及平等互利的原則,就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜,達成如下一致:
第一條:名稱、品種、規格和質量
1、名稱:___________________
2、品種:___________________
3、規格:___________________
4、質量,按下列第 項執行:
⑴按照 標準執行(須注明按國家標準或部頒或企業具體標準,如標準代號、編號和標準名稱等)。
⑵按樣本,樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式)
⑶按雙方商定要求執行,具體為: (應具體約定產品質量要求)。
第二條:數量和計量單位、計量方法
1、數量:_____________________________
2、計量單位和方法:___________________
3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增減量規定及計算方法
第三條:包裝方式和包裝品的處理
第四條:交貨方式
1、交貨時間:___________________
(如甲方在約定時間不能按期交貨,乙方允許甲方順延交貨日期15天)。
2、交貨地點:___________________
3、運輸方式:___________________
4、保險:_______________________
5、與買賣相關的單證的轉移:___________________ 。
第五條:驗收
驗收時間:___________________
第六條:損失風險
貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔,其后的損失風險由乙方承擔。
第七條:價格與貨款支付
1、單價:___________________
2、總價:___________________
3、貨款支付
貨款的支付時間:___________________
貨款的支付方式:___________________
第八條:提出異議的時間和方法
1、乙方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定,應在妥善保管貨物的同時,自收到貨物后 日內向甲方提出書面的異議;乙方未及時提出異議的,視為貨物合乎規定。
2、乙方因使用、保管、保養不善等自身原因造成產品質量下降的,不得提出異議。
第九條:甲方違約責任
1、甲方不能交貨的,則乙方有權解除合同,并有權要求甲方返還已支付的款項,乙方自愿放棄主張定金責任。
2、甲方所交貨物的`品種、型號、規格、花色、質量不符合約定的,乙方如同意利用貨物,應按質論價;如乙方不能利用的,應依據具體情況,由甲方負責調換、修理、所產生的費用由甲方支付。
第十條:乙方違約責任
1、乙方若自提貨物未按甲方通知的日期或合同約定的日期提貨的,應以實際逾期提貨天數,每日按貨物總額的 %向甲方支付違約金。
2、乙方逾期付款的,應按逾期付款金額每日 %計算,向甲方支付違約金或一次性支付違約金 。
3、甲方為維權而支出的所有費用(包含但不限于律師費、訴訟費用、交通費等)均由乙方承擔。
第十一條:爭議的處理
本合同在履行過程中發生爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的由甲方所在地人民法院處理。
第十二條:本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,甲乙雙方也可達成補充協議。補充協議具有同等的法律效力。
第十三條:本合同自雙方或雙方法定代表人或授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。
甲方(蓋章):___________________ 乙方(蓋章):___________________
代表(簽字):___________________ 代表(簽字):___________________
_________年_______月_______ 日 _________年_________ 月_____ 日
簽訂地:_______________________ 簽訂地:_______________________
購銷合同 篇3
供方: 長春市永春商貿城新北方酒店用品經銷處 (以下稱為甲方)
需方: 吉林省達林鐵路餐飲服務有限公司 (以下成為乙方)
供需雙方本著平等互利、協商一致的原則,簽訂本合同,以資雙方信守執行。
第一條 物資名稱、種類、規格、單位、數量
第二條 商品質量標準
商品質量標準可選擇下列第 3 項作標準:
1.附商品樣本,作為合同附件。
2. 商品質量,按照國家標準執行。
3. 商品質量由雙方議定。
第三條 商品單價及合同總金額
1.商品定價,供需雙方同意按市場零售價的8折定價執行。如因原料、材料、生產條件發生變化,需變動價格時,應經供需雙方協商。否則,造成損失由違約方承擔經濟責任。
2.合同總金額: 940440元。
(按照各種商品的不同,規定各種包裝方式、包裝材料及規格。包裝品以隨貨出售為原則;凡須退還對方的'包裝品,應按鐵路規定,訂明回空方法及時間,或另作規定。)
第四條 交貨方式
1.交貨時間: 合同簽訂后兩個月內交貨完畢 。
2.交貨地點:乙方指定所在地 。
3.運輸方式:由甲方承擔運輸 。
第五條 付款日期及結算方式 乙方付清貨款玖拾肆萬零肆佰肆拾元整,甲方將所有貨物備齊。)
第六條 運輸及保險 由甲方承擔 。
(根據實際情況,需委托對方代辦運輸手續者,應于合同中訂明。為保證貨物途中的安全,代辦運輸單位應根據具體情況代為投保運輸險。) 第十條 運輸費用負擔由甲方承擔 。
第七條 違約責任
1.需方延付貨款或付款后供方無貨。使對方造成損失,應償付對方此批貨款總價10%的違約金。
2.供方如提前或延期交貨或交貨不足數量者,供方應償付需方此批貨款總值 10 %的違約金。需方如不按交貨期限收貨或拒收合格商品,亦應按償付供方此批貨款總值 10 %的違約金。任意一方如提出增減合同數量,變動交貨時間,應提前通知對方,征得同意,否則應承擔經濟責任。
3.供方所發貨品有不合規格、質量或霉爛等情況,需方有權拒絕付款(如已付款,應訂明退款退貨辦法),但須先行辦理收貨手續,并代為保管和立即通知供方,因此所發生的一切費用損失,由供方負責,如經供方要求代為處理,并須負責迅速處理,以免造成更大損失,其處理方法由雙方協商決定。
4.約定的違約金,視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或者預先賠償額的計算方法的,損失賠償額應當相當于違約所造成的損失,包括合同履行后可以獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。
第十二條 當事人一方因不可抗力不能履行合同時,應當及時通知對方,并在合理期限內提供有關機構出具的證明,可以全部或部分免除該方當事人的責任。 第十三條 本合同在執行中發生糾紛,簽訂合同雙方不能協商解決時,可向人民法院提出訴訟。(或申請 甲方所在地 仲裁機構仲裁的解決)
第十四條 合同執行期間,如因故不能履行或需要修改,必須經雙方同意,并互相換文或另訂合同,方為有效。
供方:______(蓋章)需方:_____(蓋章)
授權代表: 授權代表:
年月日
購銷合同 篇4
原告:王xx,女,漢族,現就職于xxxx市勞教所第x大隊,電話:xxxxxxxxxxx
被告:河北xxx房地產開發有限公司,地址:xx市xx路xx號,法定代表人:張xx,電話:xxxxx
訴訟請求
1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;
2、判決被告返還原告剩余房款339500元整;
3、本案訴訟費用由被告承擔。
事實和理由
原告于20xx年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同,約定由原告購買被告擬建造的位于xx縣xxx的一套面積為181.65平方米的商品房,該房屋為聽楓苑t11號,交房日期為20xx年5月1日之前。協議生效后,原告如約向被告一次性支付總房款389500元。但是,被告卻遲遲沒有建造該房屋,超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日,被告一直違反合同約定,未履行交房義務,導致原告的入住權利無法實現。雙方在合同第九條中約定:“出賣人逾期超過45日未能交房的`,買受人有權解除合同。出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起30天內退還全部已付款,并按買受人累計已付款的1%向買受人支付違約金。”盡管原告多次向被告主張要求解除合同,返還已付房款,但被告到目前為止只返還給原告房款50000元,遲遲不予返還剩余房款,未能承擔相應的違約責任。現訴諸法院,請求法院判如所求!
此致
購銷合同 篇5
甲方:一片天太陽能 乙方:
電話: 電話:
簽約日期:年 月 日 簽約日期:年 月 日
法定代表人(簽章): 法定代表人(簽章):
為大力發展 “一片天”太陽能(以下簡稱本產品)市場,甲乙雙方友好協商,在公平、誠實、信任、真誠合作、平等互利的基礎上,根據《中華人民共和國合同法》及相關法律,甲方授權乙方為本產品代理經銷商,并達成如下各項合同條款共同執行。
一、甲方的義務與權利
1、乙方首次進貨 臺(元)后,甲方授權乙方在省 縣(市)地區獨家經銷本產品,保證不在乙方所在地區授權其他單位及個人銷售本產品。
2、甲方確保“一片天”太陽能原配一體機產品(水箱、真空管、支架、儀表均為“一片天”牌),甲方確保乙方本地區獨家代理權,乙方在向甲方申請后也可在附近鄉鎮發展“一片天”牌太陽能經銷商。
3、甲方確保本產品的質量,并實行整機(水箱、真空管、支架)五年有效保修,真空管保用保換十五年。在運輸過程中造成真空管破損憑“十”金屬環免費更換,并且甲方對乙方實行本產品的終身維護。
4、甲方免費為乙方提供本產品的營銷指導與銷售相關的技術支持及培訓、宣傳資料和省級電視廣告支持。
二、乙方的權利與義務
1、乙方免交加盟費,甲方負責給予乙方的店面形象設計、噴繪寫真、招牌噴繪、展板廣告、字貼、榮譽證書、宣傳資料等。
2、乙方應在本地區發展其他經銷商和鄉鎮級經銷商,甲方可免費給鄉鎮經銷商提供榮譽證書、宣傳資料等,每年不定期的免費給予乙方比例的促銷禮品。
3、乙方所請的`安裝工要進行專業培訓,負擔安裝工的安全責任,如因安裝原因造成的所有損失均由乙方負責。
4、乙方要完成全年任務量 臺,如一年內完成100臺返利給乙方5%或三年內完成 300 臺返利獎給乙方商務面包車一部。
三、其它規定事項
1、 甲方根據的工程單,最少一次是50臺或1噸水量以上,甲方應在乙方代理價基礎上再優惠,其優惠價是多少可另行商定,如客戶須開增值稅發票,可由廠方開出。
2、 乙方所請的安裝工,可免費到廠方培訓,其培訓費及來去差旅費、食宿費等由甲方負責。
3、 甲方在收到乙方的貨款后3天內發貨到乙方,其運費乙方負責。
4、 甲方應盡心盡力支持乙方開展本產品經銷工作,乙方首次提貨10臺以上,甲方給予彩虹門乙方使用1-7天,乙方首次提貨20臺以上,甲方給予乙方開業慶典腰鼓隊贊助款500元
5、 本合同有效期一年,自簽定之日起至 年 月 日止,本合同在首次付款提貨和雙方簽字后生效,本合同具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
年 月 日
購銷合同 篇6
甲方: (以上簡稱甲方) 乙方: (以上簡稱乙方)
經雙方友好洽商,乙方向甲方 項目供應模板、木枋。依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就相關事項達成一致,訂立本合同。
1、單價
1.1“單價”是指送貨到甲方指定施工項目內的價格,此單價包括:材料費、包裝費、稅金、運輸費、運輸保險費、裝車費(裝卸費)、利潤、驗收及其他一切可能發生的費用。在供貨過程不受市場原材料漲跌及其它因素而影響,合同簽訂后,任何情況下定價模式不予調整。
2、供貨數量
2.1數量:按合同量供貨,超過本合同約定數量需簽訂補充協議,否則甲方有權不予結算。
3、產品質量
3.1乙方所供必須滿足現行國家標準,并提供生產廠家相關質保資料。 3.2乙方所供要求板面平直、無變形、無翹曲,尺寸均勻統一,尺寸偏差不超過±0.1mm。
3.3乙方所供 (楊木)周轉次數≥ 次/張,夯實壓力≥ kg; (松木)周轉次數≥ 次/張,夯實壓力≥ kg; (楊木)周轉次數≥ 次/張,夯實壓 力≥ kg;現場取樣驗收密實度無裂縫。
3.4乙方所供木枋材質為 ,平直、邊皮總數量≤5%、邊皮寬度(高度)≤1/4、邊皮長度≤20CM、無彎曲、無翹曲等,每件每根尺寸均勻統一。
3.5甲方所需的材料乙方必須按合同要求規格送貨, 并使之與樣品一致,如達不到要求的甲方有權要求乙方無條件退貨。
3.6上述規格按封存樣品驗收入庫,楊木紅驗收標準為100張總厚度不能低于 ,單張實際厚度≥ 。松木紅驗收標準為100張總厚度不能低于 ,單張實際厚度≥ 。楊木黑驗收標準為100張總厚度不能低于 ,單張實際厚度≥ 。
4、交付與驗收
4.1合同簽訂生效后,按甲方要求分批供貨。乙方接甲方通知 天內貨到甲方指定的項目部現場(送貨通知單見附件一),且乙方應在貨到前 天書面通知甲方具體到貨時間,以便甲方聯系其他驗收單位共同對產品進行驗收和安排卸貨。
4.2交貨地點:乙方負責將本合同約定的產品及備品備件運卸至甲方指定的地點: ,并整齊安全地放置好。否則,所發生貨款由乙方承擔,甲方有權不予結算。
4.3交貨時,乙方應隨貨提供符合產品要求的原材料質量證明資料(包括但不限于產品的合格證、檢測報告),如為復印件,需加蓋乙方公章。
4.4驗收:甲方指定項目材料驗收人員對產品進行查驗,如符合雙方約定,由驗收人員予以簽收,否則,甲方有權拒絕簽收,乙方須立即將該產品全部運離施工現場,并在交貨期限內重新更換符合合同約定的.產品,否則應自行承擔產品的丟失、損毀風險,并向甲方支付場地占用費,因此發生的一切費用均有乙方承擔。
乙方保證所提供的本合同標的物必須符合本合同約定的“質量標準”,達到產品各項性能指標和參數,并保證:
⑴銷售的產品不存在有造成甲方或任何第三人人身財產損害的現實或潛在的危險。
⑵銷售的產品不存在任何權利上的瑕疵。
⑶產品完整無損,是全新的、未使用過的,是原裝原廠的。
⑷若經甲乙雙方共同協商對數量進行調整后,乙方不得因此降低產品及服務質量,抬高產品單價。否則,乙方應承擔由于以上原因引起的給甲方造成的全部直接、間接的損失,并承擔違約責任。
5、結算與付款(根據與供應商洽商結果而定)
5.1結算方式: 雙方在月結算單上簽字蓋章確認,乙方開具等額有效機打材料發票。如乙方所供貨物當月未進行結算,可視為乙方自愿放棄結算,甲方有權不再另作結算。
5.2驗收和結算依據:甲方指定 為現場收貨人,中途變更現場收貨人以變更通知為準,如乙方所送貨物未由指定收貨人員簽字確認的物資確認單,甲方有權不予結算。
5.3付款:
6、違約責任
6.1.乙方供貨必須在按時送貨至甲方工地,延誤 天以上的,甲方有權對乙方進行處罰,延誤 天以上的,甲方有權安排第三方供貨和終止本合同,乙方承擔甲方所有直接或間接損失。
6.2周轉次數不能符合3.3項時,甲方可按每次周轉單價=單價/周轉次數相應扣除并承擔因此給甲方造成的直接或間接經濟損失;
6.3.如甲方未按時支付貨款,超過 個月以上乙方有權要求甲方按照銀行同期存款利息支付違約金。
6.4雙方一致同意:每月結算時,應就本月發生的違約責任予以書面告知或確認,并予以扣回或補償,逾期不補。
6.5供貨過程中,如由于乙方產品質量或服務質量的原因,甲方隨時可調整供貨數量或終止本合同,甲方不承擔任何違約責任,且已供貨款甲方可按本合同約定支付方式的最長時間進行支付。甲方不承擔任何違約責任和由此產生的利息和額外費用。
7、安全責任
乙方應對其派出的送貨和卸車人員做好安全交底工作,且進入現場必須帶好安全帽。乙方人員應服從項目現場的安全管理要求,并接受現場管理人員的統一指揮。運輸到現場直至車輛離開工地,廠家人員及車輛的安全,均應有乙方負責承擔。
8、環境、環保要求
8.1乙方對運貨物的車輛嚴格要求,消除安全隱患。對車輛尾氣排放量超標的禁止使用,貨運車輛出工地大門,必須經過清洗,確保車路整潔、輪胎無泥。如未按甲方要求清洗車輛,造成市內管理部門罰款,其費用由乙方自行承擔。
8.2乙方所送物資必須符合國家環保相關標準,否則,將在驗收時全部予以退回。
9、通訊
9.1本協議雙方在本協議下的通知或其它通信均以專人送達、EMS專遞或電子郵件的方式發送至相應收件人在本協議中列明的地址。若以專人送達的,則視為在實際交付時由收件人收到;若以EMS專遞方式發送的,則在發出后第三個工作日即視為送達收件人;若以電子郵件方式發送的,則以電子郵件進入收件人提供的電子郵件服務器等電子數據交換系統即視為送達收件人。致甲方: 致乙方: 收件人: 收件人: 手機: 手機: 電話: 電話: 地址: 地址: 郵編: 郵編: E-mail: E-mail:
9.2一方變更通知、通訊地址或其它聯系方式,自變更之日起十個工作日內,將變更后的地址、聯系方式通知其他方,否則變更方應對此造成的一切后果承擔責任。
10、其他:
10.1本合同如發生爭議,甲乙雙方應當友好協商解決。若協商不成,任何一方均可向合同簽訂地人民法院起訴。
10.2甲方有權根據乙方的供貨能力和履約能力或項目實際情況增加或重新選擇材料供應商,乙方必須無條件接受,乙方不承擔違約責任。
10.3合同簽訂時,乙方須提交營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證等證件的復印件給甲方,并加蓋公章。
10.4本合同簽訂后,如甲乙雙方需要提出修改時,經雙方協商一致后,可以簽訂補充協議,作為本合同的補充合同,該合同同樣具有法律效力。
10.5本合同壹式伍份,甲方執肆份,乙方執壹份,具有同等法律效力。自雙方蓋章、簽后生效,貨款兩清后合同自動終止。
甲方:
乙方:
法定代表人:
委托代表人:
開戶銀行:
銀行帳號:
聯系電話:
傳真:
簽約地點:
簽約日期:
購銷合同 篇7
甲方(供貨方):乙方(購貨方):
商品購銷合同
根據《中華人民共和國合同法》及其有關法律法規,為明確甲乙雙方的權利義務,甲、乙雙方經友好協商,就甲方在合約期內為乙方供應商品,達成如下協議:
一、商品的供應 甲方向乙方供應干雜調味品等。
二、商品的質量 甲方向乙方供應的商品的質量應當符合該商品的國家標準,行業標準,沒有國家標準,行業標準的按照通常標準或符合合同目的的特定標準。
三、商品的價格及定貨明細表
1、甲方向乙方供應的商品,除要執行國家訂價或國家指導價的均由雙方協商訂價。 2、甲方供應的商品交易價格以雙方確認的定貨清單為準。(見下表)
3、甲方在供貨價發生提價變動時,應提前十天通知乙方,并在征得乙方同意的前提下方可執行。商品上漲后產生的超定單貨款在下一季度支付。定貨清單
四、商品的包裝方式 甲方向乙方供應的商品的包裝應當按照國家規定的通用方式。沒有通用的方式應當采取足以保護商品的包裝方式,保證商品安全、衛生地運抵乙方。商品的包裝由甲方負擔。 五、供應商品的期限、地點、方式 1、甲方自合同簽訂日起向乙方供貨。
2、若乙方更改需求,甲方在收到該更改通知后5日內未提出書面異議的,則視為甲方同意按更改后的定貨單交貨。
3、供貨的地點為8888各店配貨中心(庫房)。
4、甲方須保證在收到乙方通知后,嚴格按照乙方指定的時段,在8小時內將商品送抵乙方配貨中心,并保證缺貨率不高于10%,否則乙方將考慮和甲方的合作,并保留追究因甲方缺貨所造成的乙方損失的權利。
5、甲方交貨時,送貨的運費由甲方負責。
六、檢驗的標準與方式
1、對于甲方供應的貨物,乙方在驗收時采用本協議第二條之標準做為質量檢驗標準。 2、乙方收貨時僅對甲方所供應物的數量的進行驗收或只對貨物進行抽檢。
七、供應商品的退貨
1、甲方須保證無條件退換有質量問題的商品(如漏罐、漲罐、漲包、穿孔、變質、破碎等);無條件退回不符合或違反國家相關法律法規規定的商品。
2、在保質期內,乙方在符合貨物規定的保質條件下保管該貨品,如發現甲方所供貨物有質量問題,乙方均可向甲方提出質量爭議,甲方應負全部責任。而且乙方因質量問題的退貨不受時間限制。
3、甲方同意為乙方更換保質期剩余兩個月內的產品(個別保質期較短的商品除外)。
4、甲方須協助乙方控制好庫存,加快周轉,保證乙方不斷貨。如乙方出現個別情況下的庫存過大或失控,甲方應積極配合乙方處理和退換。
5、甲方在應該退貨時,在乙方通知兩次甲方仍不處理的,乙方當作已退貨處理,在超定單貨款中 扣除該批貨款,如沒有超定單貨款的.在下一季度定貨單中扣除。
6、所有情況下的退貨運費有甲方負責。
貨款結算方式
1、于甲方開始送貨起30日內付清本次定貨單貨款。
2、乙方支付方式為銀行轉賬。
3、若無發生任何質量問題情況下,乙方要全年購進雙方指定的商品。
4、如有超出定貨清單的貨物,雙方協商補貨,補貨款下一季初支付。
九、違約責任
1.甲方違反合同約定,甲方少交商品,如造成乙方經濟損失甲方應負賠償責任。如果乙方仍然需要少交部分的商品,甲方應當繼續供應少交的商品。
2.乙方不得無故拒收甲方按定貨單供應的商品,造成甲方經濟損失的,應當予以賠償。
3.甲方向乙方供應的商品不符合質量標準的,或提供假冒偽劣、變質、變味的產品,導致乙方遭受 相關政府部門或引致乙方顧客的投訴,乙方有權退貨,由此造成的經濟損失由甲方承擔。乙方可單方面終止本合同,并保留追究甲方賠償乙方商譽損失的權利。
十、甲、乙雙方在履行合同的過程中發生爭議,應當協商解決,協商不成,雙方選擇訴訟解決。
十一、本合同甲方為單位時,雙方加蓋公章后生效;甲方為自然人時,自然人簽字后生效。本合同一式兩份,雙方各執一份,效力相同。
甲方(供貨方): 乙方(購貨方): 地址(住址): 地址(住址): 主要負責人: 主要負責人: 聯系電話:聯系電話: 傳真: 傳真: 戶名: 戶名:開戶銀行:開戶銀行: 帳號: 帳號:
購銷合同 篇8
石材購銷合同
購貨(甲)方:
供貨(乙)方: 自貢玉龍石材廠(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》等有關法律規定,甲方正式委托乙方加工制作石材,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,結合本工程具體情況,供需雙方經友好協商,簽定本合同,經雙方簽字蓋章后,即發生法律效力,雙方必須嚴格履行。
達成協議如下:
一、產品名稱、商標、型號、數量、金額、供貨時間及數量
詳見尺寸單
二、合同總金額(以實際發生計算)
預算總額人民幣約(大寫): 壹拾壹萬壹仟捌佰元
(小寫):1111800元
三、質量要求、技術標準:
1、 將符合合同要求的品種、規格、質量的石材,進行封樣并按照石材
封樣供貨。
2、 質量要求均按照規定進行加工:厚度允許誤差在+1mm,-2mm,對
角線允許誤差在±1.5mm。石材的檢驗標準為抗壓強度(mpa)≥100.0;彎曲強度≥11.0;體積密度(g/cm3)≥2.56;吸水率(%)≤0.60。
3、 石材不能出現掉角及斷裂,石紋、石線、石斑和色差等不超過每次
供應石材的2%。
4、 石材厚18mm以上
四、交貨地點及交貨時間方式:
1、交貨地點為
2、石材應于20xx年 月 日前運至自貢新美國新四號樓 ,石材在簽訂合同后 個日歷天內供至項目工地。
3、若乙方未能按時完工,則中標人應負責承擔甲方因此造成的一切損失并承擔 元/天的工期罰款。
4、運費由乙方負責。卸貨費用由甲方自付。
五、驗收標準及供貨期限:
1、 乙方必須保證甲方所需貨物完好無損。運費及裝卸費用由乙方負責
并送到甲方指定地點,(包裝為木箱)。
2、 甲方在收到石材后,對于石材的數量、型號、規格進行核對、檢驗,
如發現有不符合合同規定或短缺的石材,應在一周內向乙方提出異議,(除石材色差)。說明不符合規定的石材名稱、規格、數量及校驗情況和處理意見。
3、 對于達不到要求的石材,電話通知乙方現場復查,兩天內沒有到現
場視為默認甲方提出的石材問題及處理意見,并在下一次石材進場時無條件更換。
4、 石材運到現場由甲方、乙方、監理及施工單位的代表共同驗收,暫
定 月 日開始供應石材,期限為通知石材
進場起 內完成石材供應(如遇不可抗拒的天氣除外)。
5、 甲乙雙方任何一方由于自然災害等不可抗力的原因而不能履行合
同,應出具相關權利機關的證明并及時通報對方,進行協商處理。
6、 石材的顏色與自貢新美春天的一號樓的顏色一樣,并送樣品給乙
方。
7、
六、結算方式及期限:
1、 石材最終以實際工程量結算,石材單價不變。
2、 石材分批進場,在施工前由甲方分三個階段進場,甲方應提前二
天明確進場的石材規格、數量,提前一天確定具體的進場時間,并且制定相應的石材進場計劃。
3、 甲方向乙方預付人民幣材進場的進度情況支付工程款,運到現場的石材量達到石材總量
的50%、100%時,經甲方、乙方、監理、施工四方共同驗收合格后,七日內支付到場石材工程款的' 元;材料全部運到現場、驗收合格后,甲方扣除工程總價的 為質保金,支付其余尾款;完成安裝后,無質量問題,支付質保金。
4、 定金在運到現場的石材量達到石材總量的分一次在
甲方支付相應石材款時扣回。
七、違約責任:
1、乙方應按照合同要求,保質保量的按照進度要求供貨,如甲方付款不及時,供貨時間相應順延;如乙方不能按時、保質保量的供貨,每次將對乙方進行總工程款20%的罰款。如果乙方出現兩次以上(含一次)不能按時供貨(時間以收到甲方石材進場計劃的時間為準),影響甲方工期,甲方有權另外選擇石材供應商,剩余工程款不予結算,并賠罰款5萬元。 2、需方未按合同規定期限支付貨款的,應就拖欠金額按中國人民銀行同期貸款利率向供方支付利息。
3、因為貨物的品種、型號、規格、數量、質量、包裝等問題致使未通過交貨驗收的,視為沒有交貨,因此造成逾期交貨的,按照本合同關于逾期交貨的有關規定執行。
4、除本合同另有規定外,合同雙方必須完全履行本合同,否則,應承擔相應的違約責任。
八、爭議:
甲乙雙方本著誠信合作的原則,如在合同執行過程中發生爭議,由當事人雙方協商解決。當事人不愿意或協商不成的,雙方約定由市經濟合同仲裁委員會仲裁,或向自貢市人民法院起訴。
九、 合同生效與終止
本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效,一式四份,甲乙雙方各執兩份,均具有同等法律效力。本工程貨款支付完,即為合同終止。
甲方單位名稱(章) 甲方單位名稱(章)
單位地址: 單位地址:
法定代表人:
委托代理人:
時間:
法定代表人: 委托代理人: 時間:
購銷合同 篇9
甲方:
乙方:
一、 產品名稱、規格、數量、單價
二、 質量要求:質量達到國家標準,如有異議十五日內提出,甲方包退包換。
三、 運輸方式及承擔費用: 公路運輸,甲方承擔運費。
四、 供貨方式及期限:甲方根據乙方的訂購單供貨給乙方,乙方必須把交貨計劃5天前通知給甲方。甲方組織車輛,按乙方要求的日期交貨。
五、 交貨地點、方式:貨物送至乙方指定的廠房。
六、 結算方式:貨到付款。
七、 違約責任:
1.違反本合同的約定,或無故終止合同視為違約。違約方應按合同法的有關規定,承擔違約責任。
2.在合同有效期內,若無不可抗拒因素發生,甲乙雙方中的任何一方都不得終止合同,終止合同方視為違約。
3.違約金的計算方法:如果任何一方單方面終止合同,應向另一方支付相當于合同總金額百分之二十(20%)的違約金;如果乙方逾期付款,應向甲方按日支付相當于逾期付款部分百分之三(0.3%)的違約金,但最高不超過延遲總價的百分之五(5%)。如果甲方逾期交貨,應向乙方按日支付相當于逾期交貨部分的百分之三(0.3%)的.違約金,但不得超過延遲交貨部分的百分之五(5%)。
八.合同終止
甲方或乙方如要提前終止本合同,應提前30天正式書面并電話通知對方,雙方應在結清所有費用及承擔相應責任后本合同才能終止。
九、爭議的解決:
若在本合同執行過程中發生爭議,由雙方協商解決;若協商不成,雙方均可向起訴方所在地人民法院提起訴訟。
十、本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,合同經甲乙雙方簽定蓋章生效。
十一、備注:
1.本合同自雙方簽字蓋章生效,傳真件有效。
2.甲方只保證油漆本身的質量,其他方面的問題如施工方面導致的問題恕不負責。乙方選擇油漆品種時盡可能向甲方或有關權威機構咨詢。
甲 方 乙 方
單位名稱(章): 單位名稱(章):
單位地址: 單位地址:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
電 話: 電 話:
傳 真: 傳 真:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
簽訂時間: 年 月 日
購銷合同 篇10
需方:(以下簡稱甲方) 供方:(以下簡稱乙方)經甲、乙雙方友好協商,本著平等互利的原則,根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,現就乙方向甲方供應工業用鹽事宜,達成一致意見,為明確雙方權利和義務,特訂立本合同:
一、產品名稱、型號、數量及金額
二、質量技術要求及技術標準:
嚴格按照國家統一標準GBT 5462-20xx(優極、一級、二級),如出現質量問題,甲方有權要求退貨。
三、產品的貨款的結算方式:
雙方選擇以下第種方式支付貨款。
(1)翻單結算。既第二批貨物到甲方廠區指定地點后,甲方向乙方支付第一批貨款。以后依次類推下次送貨結算上次貨款。
(2)留質保金結算。既乙方前一期貨物送達且驗收合格后,留下________元作為質量保證金,其余款項貨到后當月內付清。合同期限屆滿,貨物沒有發生質量問題,質量保證金全部退還乙方。
(3)貨物運到甲方后,經檢驗合格,卸貨后 日內付款。
四、產品包裝要求及規格:(包裝費用已包含在貨物價格內)包裝上注明產品名稱、規格、商標、等級、生產單位以及本標準編號。包裝物完好無損,不得影響產品質量和外觀。
五、交貨地點:甲方指定卸貨場所,甲方負責卸車。運費由乙方負擔,運輸過程中貨物毀損、滅失等各種風險均由乙方承擔責任。
六、供貨時間:
(1)乙方在收到甲方首批傳真訂單(或電話、短信通知)____個工作日內將貨物送至合同指定地點。。
(2)重復訂單,____個工作日內將貨物送至合同指定地點。
七、雙方的權利和義務:
(1)如果供應的貨物行情有較大幅度的變化,仍按原條款執行。
(2)如乙方提供的貨物包裝或產品規格不符合
國標要求,甲方有權拒收貨物。如甲方拒收,乙方必須按照本合同的約定另行提供符合要求的'貨物,且由此造成的各種損失均由乙方承擔責任。
(3)乙方必須向甲方提供經營資質證明、營業執照及相關的手續。其提供的產品,必須符合相關的國家標準,并隨貨附帶產品合格證、質檢報告等手續。
(4)甲方應在乙方所送的貨物到達后及時進行質量檢測,如發現質量問題,乙方須立即現場處理善后事宜。因此給甲方造成損失的,乙方應承擔甲方為此支付的所有費用。
(5)因乙方產品內在質量問題,引發甲方生產或質量、安全等事故,造成甲方損失的,乙方應賠償甲方為此支付的所有費用,此責任不因甲方已進行質量監測而免除。
(6)如乙方未按照本合同第六條規定的時間送貨、送貨遲延或貨物的數量與合同約定不符,應賠償甲方違約金_________元。
(7)雙方都應保守對方的商業機密。
八、合同有效期:20xx年___月___日起至20__年__月__日止。
九、本合同一式肆份,甲乙雙方各持貳份,具有同等法律效力,雙方
簽字蓋章后生效。雙方發生爭議時,協商解決,協商不成任何一方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十、合同簽訂地:。
十一、附國家統一標準GBT 5462-20xx
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法人代表:
委托代理人:
電話:
傳真:
開戶行:
賬號:
簽字日期:
年月法人代表: 委托代理人:電話: 傳真: 開戶行: 賬號: 日簽字日期:年月日
【購銷合同】相關文章:
購銷合同07-20
【經典】購銷合同07-20
銷售購銷合同04-06
裝修購銷合同03-24
購銷合同[精華]07-20
建筑陶瓷購銷合同03-20
建筑沙子購銷合同03-20
建筑門窗購銷合同03-23
裝修材料購銷合同04-05