購銷合同7篇[優(yōu)秀]

　　隨著人們法律意識的加強，合同的法律效力與日俱增，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么相關(guān)的合同到底怎么寫呢？以下是小編幫大家整理的購銷合同7篇，歡迎大家分享。

購銷合同 篇1

　　購貨方（甲方）：

　　售貨方（乙方）：

　　為了加強企業(yè)管理、提高經(jīng)濟效益，甲方已經(jīng)購買了乙方開發(fā)生產(chǎn)的企業(yè)管理軟件產(chǎn)品，為了保證軟件的正常使用和雙方的合法權(quán)益，甲方指定乙方為甲方的ERP軟件服務商。經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就ERP軟件的售后服務達成如下協(xié)議：

　　一、購買產(chǎn)品清單及價格

　　合同總額：￥ 元 金額大寫：整

　　二、產(chǎn)品交付與付款方式

　　1、甲方于合同簽定當日付定金 元，余下貨款 元等甲方ERP軟件正常使用 個月后付清。

　　2、產(chǎn)品交付日期：甲方定金到帳后3個工作日內(nèi)ERP軟件安裝完畢，5個工作日內(nèi)把甲方提供的基礎(chǔ)資料全部錄入完善.

　　三、甲方權(quán)利義務

　　1、 甲方有權(quán)在乙方的授權(quán)范圍內(nèi)使用合同所規(guī)定的軟件；

　　2、 甲方須積極配合乙方工程師做好軟件安裝、培訓、服務工作，甲方須提供軟件安裝所必需的電腦、網(wǎng)絡等硬件設(shè)備；甲方須提供軟件培訓所需要的場地及設(shè)備。

　　3、 甲方有義務遵守本合同的各項條款并按本合同約定的期限向乙方支付款項。

　　4、 甲方遇到軟件使用方面的難點或疑問須第一時間電話通知乙方，如電話里不能解決問題需做好詳細記錄以便乙方工程師快速排查問題。

　　5、 甲方須定期做好數(shù)據(jù)備份工作（至少1周一次）并把備份數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移至安全存儲器。

　　四、乙方權(quán)利義務

　　1、 乙方提供的必須為完整、完善產(chǎn)品,符合中華人民共和國版權(quán)法之規(guī)定，否則要承擔相應的法律責任。

　　2、 乙方保證按照合同交付產(chǎn)品，并指派專人負責培訓實施。

　　3、乙方對需要甲方提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)提出具體要求，指導并幫助甲方進行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入及庫存初始（包括CAD資料轉(zhuǎn)換Excel文檔、材料/成品基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入）

　　4、乙方有權(quán)按合同規(guī)定的.支付方式獲得本合同約定的款項；

　　5、乙方免費提供ERP軟件升級程序的下載、補丁、更新。

　　6、當乙方提供的軟件模塊與甲方的業(yè)務需求、操作習慣等不符而需要進行個性化改進、增修、開發(fā)時乙方有義務處理，保證甲方正常使用。

　　五、售后服務和系統(tǒng)維護

　　1、甲方在合同簽訂之日起，享受乙方提供的一年免費服務（上門協(xié)助、電話咨詢，遠程協(xié)助），解決使用ERP軟件中遇到的各種問題，確保軟件的正常使用。

　　2、乙方接到甲方通過電話、信函、傳真、Email等方式提出關(guān)于ERP軟件的技術(shù)服務咨詢后，必須在24小時內(nèi)給予響應。

　　3、服務內(nèi)容：軟件的安裝、調(diào)試，企業(yè)編碼方案指導，軟件操作培訓，數(shù)據(jù)查詢指導。

　　4、乙方的維護與支持人員不履行或不按本合同約定履行服務,導致甲方無法正常使用許可軟件,并造成了實際損失,乙方應該給甲方以適當?shù)慕?jīng)濟補償;補償標準不超過甲方所支付的一年的維護服務費.

　　六、保密條款：

　　1、本合同軟件的程序、文檔、相關(guān)資料及其它乙方專屬性或機密性的資料（以上統(tǒng)稱機密資料）, 甲方非經(jīng)乙方書面同意不得以任何方式對外透露, 并應采取積極措施予以保密。

　　2、乙方在本合同規(guī)定的項目中了解到的甲方財務信息及相關(guān)資料均屬機密資料，非經(jīng)甲方書面同意不得以用磁盤、互聯(lián)網(wǎng)、紙張等任何方式抄錄、記載或復制甲方的數(shù)據(jù)對外透露, 并應采取積極措施予以

　　保密。甲方保密信息具體包括：

　　1、 甲方的各種管理制度、財務信息。 甲方的產(chǎn)品配方、產(chǎn)品價格、進貨渠道。 其它甲方設(shè)定的保密信息。

　　2、乙方對外透露甲方機密資料甲方有權(quán)解除合同，并且向乙方追究法律責任，拒絕支付乙方所有貨款。

　　3、本合同的無效、解除或終止不影響上述保密條款的效力及履行。

　　七、違約責任

　　1、 任何一方違反本合同約定的條款，應按本合同總金額的15％向?qū)Ψ街Ц哆`約金。

　　2、 乙方收到貨款定金后不能如期交付軟件產(chǎn)品，必須全額退還貨款定金，直至軟件產(chǎn)品交付后再按合 同約定方式收取相應款項，從逾期之日起按貨款定金的日百分之十向甲方支付逾期利息，并按本合同約 定向甲方支付違約金。

　　3、甲方違反本合同約定，侵犯乙方知識產(chǎn)權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益，除賠償乙方因此造成的全部經(jīng)濟損失外，應按本合同約定向乙方支付違約金。

　　4、甲乙雙方應嚴格遵守本合同約定的保密條款, 任何一方的員工違反約定, 該方及其員工應賠償對方因此造成的全部經(jīng)濟損失，并按本合同約定向?qū)Ψ街Ц哆`約金。

　　八、爭議解決

　　1、雙方對本合同的解釋或履行發(fā)生爭議時, 應以友好協(xié)商方法解決, 如經(jīng)三十天或雙方同意延緩期間無法解決時，任何一方可向原告所在地法院起訴。本協(xié)議適用中華人民共和國法律。

　　2、爭議發(fā)生后及仲裁中, 除爭議事項外, 雙方仍應依約定繼續(xù)履行其他的權(quán)利、義務。

　　九、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，正本一式二份, 甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力。

　　十、其他未盡事宜,雙方應友好協(xié)商解決,并簽署書面補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。 十一、乙方要向甲方提供身份證復印件作為本合同附件。

　　甲 方： 乙 方：

　　地 址：地 址：

　　甲方代理人： 身份證號碼：

　　聯(lián)系電話：

　　日 期：年 月日

購銷合同 篇2

　　供方：

　　需方： 簽訂地點：

　　簽訂時間：20xx 年 月 日

　　根據(jù)中華人民共和國合同法的規(guī)定，經(jīng)雙方共同協(xié)商簽訂本合同，以茲共同信守。

　　二、交貨時間：由于交貨時間原因產(chǎn)生港雜費等費用由供方承擔。

　　三、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、供方對質(zhì)量負責的條件和期限：按國際標準，如因質(zhì)量等問題引起的外商索賠由供方負責及承擔全部損失，以外商出具的索賠書為準。

　　四、包裝要求：內(nèi)外包裝必須適合陸運和海運，如因包裝引起的貨物破損致使外商索賠，供方賠償需方全部實際損失。

　　五、運輸方式及費用負擔：由供方運送至需方指定港口，費用由供方承擔。 六、驗收標準、方法：按國際標準，由需方抽驗貨。

　　七、付款方式：合同簽訂當天，賣方需支付賣方伍萬元 的'定金，剩余貨款由買方直接轉(zhuǎn)賬到賣方指定賬戶內(nèi)。款到發(fā)貨。

　　八、違約責任：按合同法處理。

　　九、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件：無。

　　十、解決合同糾紛的確方式：本合同如有異議，由雙方共同協(xié)商解決，協(xié)商不成，向簽訂地法院提出上訴。

　　十一、其他約定事項：本合同依法簽訂，雙方必須全面履行，任何一方都不得私自變更或解除，因故需要變更或解除時，應雙方協(xié)商一致，依法另立協(xié)議。以上條款未盡事宜，雙方協(xié)商解決。 十二、本合同一式兩份，供需雙方各執(zhí)一份。

　　委托代理人： 委托代理人：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　帳 號： 帳 號：

　　20xx 年 月 日 20xx年 月日

購銷合同 篇3

　　甲方： 乙方：* 地址：地址：聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：由于甲方自身管理的需要，甲、乙雙方就甲方采購健康證管理軟件一事，在平等互利的基礎(chǔ)上，遵循誠實守信的原則，通過友好協(xié)商達成如下協(xié)議。 第一條 產(chǎn)品情況

　　第二條 質(zhì)量保證

　　乙方保證向甲方銷售的軟件產(chǎn)品功能與本產(chǎn)品相關(guān)的文字說明材料完全相符。 第三條 軟件版權(quán)及使用權(quán)

　　1．本合同許可的是軟件的永久使用權(quán)，許可使用的（劍閣縣艾克斯科技授權(quán)）所有，并受《中華人民共和國著作權(quán)法》和其他有關(guān)法律、法規(guī)的保護。

　　2．甲方按本合同條款規(guī)定支付合同書上所列軟件產(chǎn)品的全部軟件使用許可費，乙方授予甲方上述軟件產(chǎn)品的`合法使用權(quán)。 第四條 服務項目

　　1．乙方可以為甲方購買軟件提供免費和收費兩種安裝及培訓服務，因具體情況而定； 2．乙方在工作時間內(nèi)隨時為甲方以電話、QQ、遠程操控方式免費提供所買產(chǎn)品的服務與技術(shù)支持維護，通常軟件系統(tǒng)故障，提供實時響應遠程解決；

　　3．在遠程維護無法排除故障時，乙方提供因具體情況而定；

　　4．自安裝之日起1年以后付費升級； 5．原則上乙方不對軟件進行修改；甲方若有新的管理要求，乙方提供延伸二次開發(fā)服務，其開發(fā)內(nèi)容以雙方確認為準，費用根據(jù)實際情況酌情收取，并由甲方確認；

　　6．乙方可提供除軟件安裝以外的配套服務項目，因具體情況而定。 第五條 軟件保證及保證范圍

　　乙方保證所開發(fā)使用的產(chǎn)品符合所附功能文檔的功能說明。下述原因引發(fā)的問題不在本保證范圍內(nèi)。

　　1．甲方未按所附功能文檔的規(guī)定使用軟件。 2．甲方使用的第三方軟件出錯。 第六條 甲乙雙方的權(quán)利和義務

　　1．乙方保證其銷售軟件是自行開發(fā)的、版權(quán)屬于乙方所有的非侵權(quán)軟件。

　　2．甲方可派人到乙方接受技術(shù)培訓，乙方向甲方提供技術(shù)支持（培訓地點因?qū)嶋H情況而定）。 3．乙方按照合同中約定的服務內(nèi)容進行優(yōu)質(zhì)及時的服務。

　　4．對于乙方軟件本身質(zhì)量問題所引起的故障，乙方應對其進行維護并修正。 5．甲方必須按合同規(guī)定及時把購買軟件款項交付乙方或者匯至乙方指定的賬戶。 6．根據(jù)甲方所訂購的產(chǎn)品和服務，乙方在收到甲方全部款項之后，七個工作日內(nèi)，為甲方提供相關(guān)產(chǎn)品和服務

　　7．如需乙方上門安裝及培訓，甲方需配合乙方準備好系統(tǒng)實施環(huán)境：硬件設(shè)備齊全（含數(shù)據(jù)庫支撐平臺），網(wǎng)絡正常，人員到位。

　　8．甲方保證遵守知識產(chǎn)權(quán)的有關(guān)規(guī)定，甲方在任何情況、任何時候都有義務保護乙方軟件的版權(quán)。甲方不得有非法拷貝、解密和修改等侵犯乙方版權(quán)的事發(fā)生，否則乙方有權(quán)終止對甲方的全部義務，并依法追究甲方的法律責任。 第七條 付款方式

　　自合同簽訂之日起，甲方可采取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、電匯、支票等方式向乙方支付軟件和服務費用。 第八條 商業(yè)秘密

　　除非得到另一方的書面許可，甲、乙雙方均不得將本合同中的內(nèi)容及在本合同執(zhí)行過程中獲得對方的商業(yè)信息向任何第三方泄漏。 第九條 解決糾紛方式

　　雙方合同履行過程中發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決或請求調(diào)解，調(diào)解不成可以提交合同簽訂地仲裁機關(guān)仲裁或向人民法院起訴。 第十條 其他事項

　　本合同未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。本合同自甲乙雙方簽字蓋章后即生效。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　補充條款：

　　甲方： （簽章） 簽字人： 日期： 年 月 日

　　乙方： （簽章） 簽字人： 日期： 年 月 日

購銷合同 篇4

　　原告：王XX，女，漢族，現(xiàn)就職于XX市勞教所第X大隊，電話：XXXXX

　　被告：河北XXX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，地址：XX市XX路XX號，法定代表人：張XX，電話：XXXXX

　　訴訟請求

　　1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;

　　2、判決被告返還原告剩余房款339500元整;

　　3、本案訴訟費用由被告承擔。

　　事實和理由

　　原告于20xx年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告購買被告擬建造的位于XX縣XXX的一套面積為181.65平方米的商品房，該房屋為聽楓苑t11號，交房日期為20xx年5月1日之前。協(xié)議生效后，原告如約向被告一次性支付總房款389500元。但是，被告卻遲遲沒有建造該房屋，超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行交房義務，導致原告的入住權(quán)利無法實現(xiàn)。雙方在合同第九條中約定：“出賣人逾期超過45日未能交房的，買受人有權(quán)解除合同。出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起30天內(nèi)退還全部已付款，并按買受人累計已付款的'1%向買受人支付違約金。”盡管原告多次向被告主張要求解除合同，返還已付房款，但被告到目前為止只返還給原告房款50000元，遲遲不予返還剩余房款，未能承擔相應的違約責任。現(xiàn)訴諸法院，請求法院判如所求!

　　此致

　　XX市XX區(qū)人民法院

　　具狀人：王XX

　　XX年X月X日

　　附：本訴狀一式二份

　　證據(jù)X件

購銷合同 篇5

　　甲方： (以上簡稱甲方) 乙方： (以上簡稱乙方)

　　經(jīng)雙方友好洽商，乙方向甲方 項目供應模板、木枋。依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就相關(guān)事項達成一致，訂立本合同。

　　1、單價

　　1.1“單價”是指送貨到甲方指定施工項目內(nèi)的價格，此單價包括：材料費、包裝費、稅金、運輸費、運輸保險費、裝車費(裝卸費)、利潤、驗收及其他一切可能發(fā)生的費用。在供貨過程不受市場原材料漲跌及其它因素而影響，合同簽訂后，任何情況下定價模式不予調(diào)整。

　　2、供貨數(shù)量

　　2.1 數(shù)量：按合同量供貨，超過本合同約定數(shù)量需簽訂補充協(xié)議，否則甲方有權(quán)不予結(jié)算。

　　3、產(chǎn)品質(zhì)量

　　3.1乙方所供模板必須滿足現(xiàn)行國家標準，并提供生產(chǎn)廠家相關(guān)質(zhì)保資料。 3.2乙方所供模板要求板面平直、無變形、無翹曲，尺寸均勻統(tǒng)一，尺寸偏差不超過±0.1mm。

　　3.3乙方所供 模板(楊木)周轉(zhuǎn)次數(shù)≥ 次/張，夯實壓力≥ kg; 模板(松木)周轉(zhuǎn)次數(shù)≥ 次/張，夯實壓力

　　≥ kg; 模板(楊木)周轉(zhuǎn)次數(shù)≥ 次/張，夯實壓 力≥ kg;現(xiàn)場取樣驗收密實度無裂縫。

　　3.4乙方所供木枋材質(zhì)為 ，平直、邊皮總數(shù)量≤5%、邊皮寬度(高度)≤1/4、邊皮長度≤20CM、無彎曲、無翹曲等，每件每根尺寸均勻統(tǒng)一。

　　3.5甲方所需的材料乙方必須按合同要求規(guī)格送貨, 并使之與樣品一致，如達不到要求的甲方有權(quán)要求乙方無條件退貨。

　　3.6上述規(guī)格模板按封存樣品驗收入庫， 楊木紅模板驗收標準為100張總厚度不能低于 ，單張實際厚度≥ 。 松木紅模板驗收標準為100張總厚度不能低于 ，單張實際厚度≥ 。 楊木黑模板驗收標準為100張總厚度不能低于 ，單張實際厚度≥ 。

　　4、交付與驗收

　　4.1合同簽訂生效后，按甲方要求分批供貨。乙方接甲方通知 天內(nèi)貨到甲方指定的項目部現(xiàn)場(送貨通知單見附件一)，且乙方應在貨到前 1 天書面通知甲方具體到貨時間，以便甲方聯(lián)系其他驗收單位共同對產(chǎn)品進行驗收和安排卸貨。

　　4.2交貨地點：乙方負責將本合同約定的產(chǎn)品及備品備件運卸至甲方指定的地點： ，并整齊安全地放置好。否則，所發(fā)生貨款由乙方承擔，甲方有權(quán)不予結(jié)算。

　　4.3交貨時，乙方應隨貨提供符合產(chǎn)品要求的原材料質(zhì)量證明資料(包括但不限于產(chǎn)品的合格證、檢測報告)，如為復印件，需加蓋乙方公章。

　　4.4驗收：甲方指定項目材料驗收人員對產(chǎn)品進行查驗，如符合雙方約定，由驗收人員予以簽收，否則，甲方有權(quán)拒絕簽收，乙方須立即將該產(chǎn)品全部運離施工現(xiàn)場，并在交貨期限內(nèi)重新更換符合合同約定的產(chǎn)品，否則應自行承擔產(chǎn)品的丟失、損毀風險，并向甲方支付場地占用費，因此發(fā)生的一切費用均有乙方承擔。

　　乙方保證所提供的本合同標的物必須符合本合同約定的“質(zhì)量標準”，達到產(chǎn)品各項性能指標和參數(shù)，并保證：

　　⑴銷售的產(chǎn)品不存在有造成甲方或任何第三人人身財產(chǎn)損害的現(xiàn)實或潛在的危險。

　　⑵銷售的產(chǎn)品不存在任何權(quán)利上的瑕疵。

　　⑶產(chǎn)品完整無損，是全新的、未使用過的，是原裝原廠的。

　　⑷若經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商對數(shù)量進行調(diào)整后，乙方不得因此降低產(chǎn)品及服務質(zhì)量，抬高產(chǎn)品單價。否則，乙方應承擔由于以上原因引起的給甲方造成的全部直接、間接的損失，并承擔違約責任。

　　5、結(jié)算與付款(根據(jù)與供應商洽商結(jié)果而定)

　　5.1結(jié)算方式： 雙方在月結(jié)算單上簽字蓋章確認，乙方開具等額有效機打材料發(fā)票。如乙方所供貨物當月未進行結(jié)算，可視為乙方自愿放棄結(jié)算，甲方有權(quán)不再另作結(jié)算。

　　5.2驗收和結(jié)算依據(jù)：甲方指定 為現(xiàn)場收貨人，中途變更現(xiàn)場收貨人以變更通知為準，如乙方所送貨物未由指定收貨人員簽字確認的物資確認單，甲方有權(quán)不予結(jié)算。

　　5.3付款：

　　6、違約責任

　　6.1.乙方供貨必須在按時送貨至甲方工地，延誤 天以上的，甲方有權(quán)對乙方進行處罰，延誤 天以上的，甲方有權(quán)安排第三方供貨和終止本合同，乙方承擔甲方所有直接或間接損失。

　　6.2模板周轉(zhuǎn)次數(shù)不能符合3.3項時，甲方可按每次周轉(zhuǎn)單價=模板單價/周轉(zhuǎn)次數(shù)相應扣除并承擔因此給甲方造成的直接或間接經(jīng)濟損失;

　　6.3.如甲方未按時支付貨款，超過 個月以上乙方有權(quán)要求甲方按照銀行同期存款利息支付違約金。

　　6.4雙方一致同意：每月結(jié)算時，應就本月發(fā)生的違約責任予以書面告知或確認，并予以扣回或補償，逾期不補。

　　6.5供貨過程中，如由于乙方產(chǎn)品質(zhì)量或服務質(zhì)量的原因，甲方隨時可調(diào)整供貨數(shù)量或終止本合同，甲方不承擔任何違約責任，且已供貨款甲方可按本合同約定支付方式的`最長時間進行支付。甲方不承擔任何違約責任和由此產(chǎn)生的利息和額外費用。

　　7、安全責任

　　乙方應對其派出的送貨和卸車人員做好安全交底工作，且進入現(xiàn)場必須帶好安全帽。乙方人員應服從項目現(xiàn)場的安全管理要求，并接受現(xiàn)場管理人員的統(tǒng)一指揮。運輸?shù)浆F(xiàn)場直至車輛離開工地，廠家人員及車輛的安全，均應有乙方負責承擔。

　　8、環(huán)境、環(huán)保要求：

　　8.1乙方對運貨物的車輛嚴格要求，消除安全隱患。對車輛尾氣排放量超標的禁止使用，貨運車輛出工地大門，必須經(jīng)過清洗，確保車路整潔、輪胎無泥。如未按甲方要求清洗車輛，造成市內(nèi)管理部門罰款，其費用由乙方自行承擔。

　　8.2乙方所送物資必須符合國家環(huán)保相關(guān)標準，否則，將在驗收時全部予以退回。

　　9、通訊

　　9.1 本協(xié)議雙方在本協(xié)議下的通知或其它通信均以專人送達、EMS專遞或電子郵件的方式發(fā)送至相應收件人在本協(xié)議中列明的地址。若以專人送達的，則視為在實際交付時由收件人收到;若以EMS專遞方式發(fā)送的，則在發(fā)出后第三個工作日即視為送達收件人;若以電子郵件方式發(fā)送的，則以電子郵件進入收件人提供的電子郵件服務器等電子數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)即視為送達收件人。 致甲方： 致乙方： 收件人： 收件人： 手機： 手機： 電話： 電話： 地址： 地址： 郵編： 郵編： E-mail： E-mail：

　　9.2 一方變更通知、通訊地址或其它聯(lián)系方式，自變更之日起十個工作日內(nèi)，將變更后的地址、聯(lián)系方式通知其他方，否則變更方應對此造成的一切后果承擔責任。

　　10、其他：

　　10.1本合同如發(fā)生爭議，甲乙雙方應當友好協(xié)商解決。若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院起訴。

　　10.2甲方有權(quán)根據(jù)乙方的供貨能力和履約能力或項目實際情況增加或重新選擇材料供應商，乙方必須無條件接受，乙方不承擔違約責任。

　　10.3合同簽訂時，乙方須提交營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證等證件的復印件給甲方，并加蓋公章。

　　10.4本合同簽訂后，如甲乙雙方需要提出修改時，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同，該合同同樣具有法律效力。

　　10.5本合同壹式伍份，甲方執(zhí)肆份，乙方執(zhí)壹份，具有同等法律效力。自雙方

　　蓋章、簽字后生效，貨款兩清后合同自動終止。

　　(以下無正文)

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代表人： 委托代表人：

　　開戶銀行： 銀行帳號：

　　聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：

　　傳真： 傳真：

　　簽約地點： 簽約日期：

購銷合同 篇6

　　供方： （以下簡稱甲方）

　　簽約代表人：

　　需方： （以下簡稱乙方）

　　法定代表人：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律的規(guī)定，本著平等、互利的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特簽訂本合同，以共同信守，嚴格履行。

　　第一條 品名、計量單位與數(shù)量等

　　1、品名：雞蛋

　　2、計量單位：公斤（或不同規(guī)格包裝箱）

　　3、交售時間與數(shù)量：乙方根據(jù)需要提前一周向甲方下訂貨通知。

　　第二條 產(chǎn)品質(zhì)量與標準

　　甲方出售給乙方的雞蛋應新鮮完整、不破損、不變質(zhì)，保持鮮蛋表面清潔，不沾附泥污等雜物。

　　第三條 包裝要求

　　用硬紙箱加蛋托分層疊放完好包裝，該包裝紙箱由甲方無償提供。

　　第四條 價格及作價辦法

　　全年實行季節(jié)差價；按有關(guān)規(guī)定，收購旺季實行最低保護價，具體價格屆時據(jù)實另行協(xié)商。

　　第五條 交貨方式與運費負擔

　　甲方在接到乙方訂貨通知一周內(nèi)將貨物準備并包裝完畢，由乙方自行提貨，運費由乙方負擔。

　　第六條 驗收方式與期限

　　乙方在提貨前一天進行驗收，一天內(nèi)驗收完畢。

　　第七條 貨款結(jié)算方式

　　乙方在提前一周下訂貨通知單時即先行交付總貨款 % 押金，乙方在提貨前一天驗收完畢后即支付其余全部現(xiàn)金。

　　第八條 超欠幅度

　　甲方在按合同規(guī)定的`時間交貨量交售時，超欠5％以內(nèi)，不作違約論。

　　第九條 其他相關(guān)說明

　　1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為一年；

　　2、本合同雙方必須全面履行合同規(guī)定的義務，不得單方任意變更或解除；若遇不可抗力，不能履行合同時，應及時通知對方，以書面形式變更或解除合同。

　　3、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲 方 ：

　　乙 方 ：

　　代表人（簽字）：

　　代表人（簽字）：

　　年 月 日

購銷合同 篇7

　　甲方（需方）：

　　地址：

　　乙方（供方）：

　　地址：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》和其他法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，訂立本合同。

　　一、合同標的

　　1、油品：

　　2、數(shù)量（噸）：

　　3、質(zhì)量等級：

　　4、單價（元/噸）：

　　5、總金額（元）：

　　二、甲方若需超過本合同約定數(shù)量和期限供油，屬正常銷售的，其數(shù)量、價格、期限需經(jīng)雙方重新書面確定。

　　三、所有權(quán)及風險轉(zhuǎn)移

　　乙方負責將油品運送至指定的地點。所有權(quán)及風險自甲方完成驗收時起轉(zhuǎn)移給甲方。

　　四、運輸方式、到站及交貨期限

　　乙方在合同生效后天內(nèi)將本合同約定的標的物送至甲方指定的地點。運輸過程中發(fā)生的運雜費由乙方承擔。乙方超過規(guī)定時間仍未送貨的.，甲方有權(quán)選擇解除合同或選擇繼續(xù)履行合同，若甲方選擇繼續(xù)履行合同，以逾期提油當日和簽訂合同當日價格較低價格為結(jié)算價格。

　　五、油品驗收

　　1、驗收時間：乙方將油品運至甲方指定的地點后，甲方須及時到場監(jiān)督卸貨并驗收。

　　2、數(shù)量驗收：油品的數(shù)量計量應以雙方實際結(jié)算數(shù)為準。

　　3、質(zhì)量驗收：按照國家現(xiàn)行最新的石油產(chǎn)品標準執(zhí)行。乙方需向甲方提供該批次油品《質(zhì)量合格證》或《質(zhì)量檢驗報告》。發(fā)生質(zhì)量問題爭議，雙方共同委托技術(shù)監(jiān)督部門授權(quán)的質(zhì)量檢驗鑒定機構(gòu)進行油品質(zhì)量鑒定。鑒定油品存在質(zhì)量問題的，鑒定費用由乙方承擔，同時，乙方還應當更換貨物，給甲方造成損失的，還應該賠償損失。如鑒定的油品不存在質(zhì)量問題，鑒定費用由甲方承擔。

　　六、付款方式：______________________。

　　七、違約責任

　　經(jīng)國家有關(guān)部門鑒定，因乙方原因造成供應油品質(zhì)量不合格，由乙方負責包換，若因此給甲方造成損失的，乙方應對甲方所受的直接和間接損失全額賠償。

　　八、爭議的解決方式

　　有關(guān)履行合同所發(fā)生的一切糾紛，甲乙雙方應當及時協(xié)商解決。如協(xié)商不成時，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟解決。

　　九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方蓋章之日起生效。

　　甲方：

　　聯(lián)系方式：

　　合同履行地：

　　簽約時間：_________年_______月_______日

　　乙方：

　　代表（簽字）：

　　聯(lián)系方式：

　　合同履行地：

　　簽約時間：_________年_______月_______日

【購銷合同】相關(guān)文章：

購銷合同07-20

【經(jīng)典】購銷合同07-20

（精選）購銷合同07-21

購銷合同[經(jīng)典]07-23

【精選】購銷合同07-24

購銷合同【經(jīng)典】07-25

銷售購銷合同04-06

裝修購銷合同03-24

購銷合同[精華]07-20

(薦)購銷合同07-21