房屋合同10篇(通用)
隨著法律知識的普及,越來越多事情需要用到合同,簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。你所見過的合同是什么樣的呢?以下是小編為大家整理的房屋合同10篇,僅供參考,大家一起來看看吧。
房屋合同 篇1
甲方:上巴河小學
乙方;上巴河鎮平麓培訓學校
現因乙方民辦辦學需要,租賃甲方原新店小學校舍和場地進行辦學,經甲乙雙方協商達成以下協議:
1.甲方向乙方提供新店小學校舍、場地,不提供桌子、椅子、水、電、教學設備添置、校舍維修等。
2、乙方除今年向甲方上交租金1000元,以后每年向甲方上交4000元。租賃時間暫定三年,租金每年3月1日前一次性交清一年費用。
3、乙方可以對甲方所提供校舍進行維修,但不得改變校舍主體結構,也不得改變其使用用途,確因需要改變必須征得甲方同意方可。且乙方維修及添置費用甲方概不負責。校舍、圍墻、校門等建筑物在合同結束后應保持原狀,若有倒塌或重大損壞,乙方必須維修到位。確實遇到不可抗拒自然災害導致房屋倒塌乙方必須及時向甲方報告。
4、若因上級有重大決策確實需要終止合同甲方按照時間比例退還租金,不算違約。
5、乙方在辦學期間所發生一切安全事故與甲方無關,甲方概不負責。
6、乙方在租賃期間若不能辦學,也不得轉租給其他人,確實有特殊情況必須取得甲方同意。
7、本協議未盡事宜,需甲乙雙方協商,由雙方簽訂補充協議。
8、本協議一式四份,甲方、乙方、上巴河鎮中心學校、教育局民管辦各一份。雙方簽字蓋章生效。
甲方(蓋章)乙方(蓋章)
法定代表人法定代表人
房屋合同 篇2
房產稅如何繳納
問:房產稅如何計算繳納?什么時候繳納?
答:《中華人民共和國房產稅暫行條例》規定,房產稅由產權所有人繳納。房產稅依照房產原值一次減除30%后的余值計算繳納,稅率為1.2%.房產出租的,以房產租金收入為房產稅的計稅依據,稅率為12%. 按房產原值計算繳納房產稅的,納稅期限為:企業按季、個人按半年繳納,納稅人應自期滿之日起十日內申報納稅;出租房產的,納稅人應于出租房產之次月起十日內申報納稅。
征收房產稅的依據是什么,有哪些?
隨著市場經濟的繁榮,房地產行業也蒸蒸日上。國家針對房地產的相關政策也相繼出臺和完善。房產稅是以房屋為征稅對象,按房屋的計稅余值或租金收入為計稅依據,向產權所有人征收的一種財產稅。本文就房產稅的相關問題作出分析。
房產稅計算依據之一:房產余值
以房產原值一次減除10%至30%之后的余值為計稅依據。具體的減除幅度,由各省、自治區、直轄市人民政府規定。例如,北京市規定的減除幅度為30%。
房產原值是指納稅人按照會計制度的規定,在賬簿“固定資產”科目中記載的房屋原價,包括房屋造價和與房屋不可分割的各種附屬設備或者一般不單獨計價的配套設施(如照明、煤氣、暖氣、衛生、各種管線等)的價格。
納稅人沒有按照規定記載房屋原價的,在計算征收房產稅的時候,應當按照規定調整房產原值。
房產稅的計算依據之二:房產出租,房產租金收入為對稅依據。
與計稅依據相應,房產稅的稅率也有2種:按照房產余值計算應納稅額的,稅率為1.2%;按照房產租金收入計算應納稅額的,稅率為12%。
房產糾紛中,起訴狀的具體內容包括哪些
隨著市場經濟的繁榮,房地產行業也蒸蒸日上。因此引發的房地產糾紛也屢見不鮮。要么是房屋買賣糾紛,要么是房屋質量糾紛。本文就房產糾紛相關問題作相應分析。
民事起訴狀是原告向人民法院提起訴訟的書面依據。主要應寫明下列事項:
當事人的情況。寫明原告、被告的姓名、性別、年齡、民族、職業、工作單位和住所、聯系電話等等。當事人是法人或其它經濟組織的,應寫明該法人或其它經濟組織的名稱、住所和法定代表人或主要負責人的姓名、職務、聯系電話等等。有訴訟第三人的應寫明第三人的基本情況。
請求事項。寫明訴訟請人民法院依法保護其合法權益的要求,請求事項應寫得具體明確。
訴訟請求所依據的事實和理由。主要應寫清楚民事法律關系存在的事實、發生爭議的焦點,起訴依據的法律法規名稱及具體條款。
結尾部分應寫明受訴人民法院的名稱,并由當事人簽名或蓋章,注明起訴的年月日。
證據和證據來源。即起訴依據的產權證、公證書、契稅憑證、合同、往來信函、視聽資料等等一切能證明客觀事實的材料。
房產糾紛起訴書范本
原告:————
住址:————
電話:——————
被告:——————
住所地:————
法定代表人:————
聯系人:————
電話:————-
訴訟請求:
1、請求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權證;
2、請求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權證的違約金;
3、請求法院判令被告承擔本案訴訟費用。
事實與理由:
綜上所述,被告作為房屋買賣合同的出售方,在原告交付購房款履行了付款義務后,被告方交付房屋即購房合同成立,被告方應當在合同訂立之日起90日內按約定辦理房屋所有權證。根據《中華人民共和國城市房地產管理法》第60條、《城市房地產開發經營管理條例》第33條及最高人民法院《關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十八條定,被告應當立即辦理房屋產權證并支付違約金。
為維護原告合法權利,特訴請人民法院判允前列訴訟請求。
此致
————人民法院
具狀人:——————
————年——月——日
隨著市場經濟的繁榮,房地產行業也蒸蒸日上。國家針對房地產的相關政策也相繼出臺和完善。房產稅是以房屋為征稅對象,按房屋的計稅余值或租金收入為計稅依據,向產權所有人征收的一種財產稅。本文就房產稅的相關問題作出分析。
一、 一般時效:是指其他法律有特別規定除外的訴訟時效,通常適用《民法通則》第135條規定的訴訟時效為二年,從權利人知道或應當知道權利被侵害之日起計,超過二年,人民法院不予受理。
二、 特別時效:是指《民法通則》第136條第三項的規定“延付或者拒付租金”的情況,訴訟時效為一年,超過一年的,人民法院不予受理。
三、 最長時效:指《民法通則》第137條的規定“從權利被侵害之日起超過二十年”的,人民法院不予受理,換言之,即權利人不知道或者不應該知道自己的權利被侵害,請求人民法院保護也應在二十年時效之內提出,超過二十年,人民法院不予保護。
綜上所述,一般訴訟時效和特別訴訟時效,是從權利人知道或者應當知道自己的權利被侵害之日起計算,而最長時效則是從權利人的權利被侵害之日起計算。如《繼承法》第八條規定:繼承權糾紛提起訴訟的期限為二年,自繼承人知道或者應當知道自己的權利被侵犯之日起計算,但是,自繼承開始之日起超過二十年的,不得提起訴訟。
四、 通過行政復議的行政房地產糾紛案件,其訴訟時效為十五日,自收到復議決定之日起計算,沒有經過行政復議的房地產糾紛案件,時效為三個月,從知道作出具體行政復議之日起計算。
五、 對行政處罰不服的訴訟時效為三十天。如《土地管理法》第五十二條規定:對行政處罰不服的,可以在收到處罰決定三日起三十日內向人民法院提起訴訟。但是由于作出具體行政處罰的行政機關沒有告知當事人的訴訟權或者起訴期限的,致當事人逾期向人民法院起訴的,可按照最高人民法院《關于貫徹執行〈行政訴訟法〉若干問題的意見》(試行)第三十五條的'規定,其訴訟期限從當事人實際知道訴訟權或起訴期限時計算,時效為一年,超過一年的,人民法院不予受理。
首次購房需要準備的材料包括哪些
個人購買一手房提交下列材料:
1. 身份證和戶口本復印件,身份證復印件無法提交的,可提交公安機關出具的身份證明原件;
2.現役軍人提交《軍官證》或《士兵證》復印件;
3. 外籍人員應提交護照復印件;
4. 香港、澳門居民提交港、澳行政區身份證或往來內地通行證復印件;
5. 臺灣居民提交往來大陸通行證或旅行證或者身份證復印件;
6. 申請人為未成年人的,提交戶籍證明或身份證復印件,并且提交監護公證。
申請人為單位的提交下列材料:
1.請人為企業法人的,提交營業執照復印件及法定代表人身份證明;機關、事業單位法人提交組織機構代碼證復印件及法定代表人身份證明;
2.其他組織申請房產登記的,提交非法人營業執照或者組織機構代碼證或單位成立批文;
3.外國企業駐國內機構應當提交代表機構登記證復印件及法定代表人身份證明;
4. 金融機構辦理抵押登記時應提交金融許可證復印件。
如果是二手房 那你除了身份證和戶口本外 還要私章和結婚證(如果你已結婚),單身的話需要你的單身證明。
房屋預售需要滿足哪些條件
很對開發商由于籌集資金問題,都會存在房屋預售問題。房屋預售究竟需要哪些條件呢,房屋預售的具體流程是什么。本文就房屋預售相關問題詳細闡述。希望對您有幫助。
商品房預售的條件?
第一,開發商的開發經營資格必須合法。即開發商必須具有《企業法人營業執照》和《房地產開發企業資質證書》,并在其資質規定的業務范圍進行開發;
第二,開發建設的手續必須合法。依據《城市商品房預售管理辦法》第五條、第六條的規定,開發項目必須取得《土地使用權證》、《建設用地規劃許可證》、《建設工程規劃許可證》、《建設工程施工許可證》及《商品房預售許可證》。
在簽訂預售商品房購房合同前,應注意審查開發商的以上資質和“五證”是否齊全,并注意上述證明文件中所載內容是否同與開發商陳述一致,尤其是《商品房預售許可證》。因為房地產開發企業未取得《商品房預售許可證》而與買受人訂立的商品房預售合同將被認定無效,除非在起訴前取得商品房預售許可證。一旦因開發商隱瞞沒有取得商品房預售許可證明的事實而導致商品房預售合同無效,或者被撤銷、解除的,買受人可以依據最高人民法院《關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第九條的規定,要求開放商返還已付購房款及利息、賠償損失,并可以主張房地產開發企業承擔不超過已付購房款一倍的賠償責任。
商品房交付有何要求?
商品房交付時,買受人應當檢查商品房買賣合同約定的該商品住宅建設項目交付使用的證件是否齊備,查看是否具有建設工程竣工驗收備案證明書,并要求開發商依照建設部《商品房銷售管理辦法》第三十二條規定,提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。另外,買受人應結合商品房買賣合同的約定核查實際交付的商品房質量、設備及裝修與合同約定是否一致。
未取得房產證的預售商品房是否可以轉讓?
《中華人民共和國城市房地產管理法》第四十六條規定:“商品房預售的,商品房預購人將購買的未竣工的預售商品房再行轉讓的問題,由國務院規定。”根據《國務院辦公廳轉發建設部等部門關于做好穩定住房價格工作意見的通知》規定,國務院決定,禁止商品房預購人將購買的未竣工的預售商品房再行轉讓。在預售商品房竣工交付、預購人取得房屋所有權證之前,房地產主管部門不得為其辦理轉讓等手續;房屋所有權申請人與登記備案的預售合同載明的預購人不一致的,房屋權屬登記機關不得為其辦理房屋權屬登記手續。因此在吳先生購買的預售商品房竣工交付、取得房屋所有權證之前,該商品房不能辦理轉讓手續。
房屋合同 篇3
案情:
被告申某與呂某(女)原為夫妻,原告系被告婚生子。X年1月6日,被告經公證簽訂協議一份,約定共同出資購買位于花山區鋼窗宿舍某房屋一套贈與原告,當時因原告年齡小,未能領辦到身份證,即將產權登記在被告名下,但該房實際上一直由原告與被告呂某居住。后因被告不肯辦理房屋過戶,以致成訴。庭審中,被告辯稱贈與房屋尚未過戶,贈與合同并不成立。
裁判:
法院審理認為,被告簽訂的贈與協議系雙方的真實意思表示,贈與房屋雖未過戶,但事實上一直由原告與其中的被告呂某居住,應視為已經交付,贈與合同合法有效,被告應當辦理該房過戶手續。法院據此判決被告申某、呂某于判決生效之日起十五日內協助原告辦理贈與房屋的產權過戶手續。
評析:
本案是一起因贈與房屋未辦理產權變更登記而引發的贈與合同糾紛。所謂贈與合同是指贈與人將自己的財產無償給予受贈人,受贈人表示接受贈與的合同。贈與合同是一種諾成性合同,當事人一方的意思表示一旦經對方同意即能產生法律效果,即通常所說的“一諾即成”。當然,合同成立并不意味著合同生效,贈與合同的生效還需要滿足法定要件。根據贈與對象的不同,贈與可以分為動產贈與與不動產贈與,動產贈與以贈與物交付為要件,而不動產贈與,因為法律對其產權轉移有特別規定而與前者有所區別。如本案中涉及的房屋贈與,根據法律規定,房屋產權轉移以登記過戶為要件,相對應,對房產贈與合同,一般情況下也應以產權登記的辦理為其生效要件。訴訟中,被告正是以此為由提出抗辯。
但事實上,房屋贈與未辦理過戶,并不意味著贈與合同必然未生效。根據《最高人民法院關于貫徹執行〈中華人民共和國民法通則〉若干問題的意見(試行)》第128條規定:公民之間贈與關系的成立,以贈與物的交付為準。贈與房屋未辦理過戶手續,但贈與人根據書面贈與合同已將產權證書交與受贈人,受贈人根據贈與合同已占有、使用該房屋的`,可以認定贈與有效,但應令其補辦過戶手續。
有關本案的相關規定
《中華人民共和國繼承法》第十六條的規定,公民可以立遺囑將個人財產指定由法定繼承人繼承或贈給法定繼承人以外的人。夫妻雙方對夫妻共同財產享有共同的權利、承擔共同的義務,雙方享有平等的財產處分權。《最高人民法院關于貫徹執行〈中華人民共和國繼承法〉若干問題的意見》第三十八條規定:“遺囑人以遺囑處分了屬于國家、集體或他人所有的財產,遺囑的這部分,應認定無效”。因此,配偶中一方將夫妻共有財產贈給子女和朋友,如未經另一方同意,該配偶擅自處分共有財產的遺囑應認定部分無效,依照《中華人民共和國繼承法》第二十六條的規定,對該遺囑所涉及的共有財產,應分出一半歸配偶所有,其余一半由遺囑指定的繼承人繼承。
房屋合同 篇4
發包方:XX建筑裝飾工程有限公司(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方(yifang))
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、法規,甲、乙雙方在平等自愿、誠實信用的前提下就
裝修工程施工事項達成以下協議,以資共同遵守。
一、工程概況
1.1工程名稱:。
1.2工程地點:。
1.3施工面積:。
二、工程承包范圍及工作內容
2.1工程承包范圍:。
2.1.1(省略)。
2.2工程管理
2.2.1施工時,乙方(yifang)應確保工地附近現存的一切市政配套設施維持正常狀況、消防通道暢通等;如因工程引起上述設施的破壞,乙方應立即予以修復并通知甲方。乙方應保證工地附近居民生活不受施工影響。
2.2.2施工時,乙方應滿足工程所在地文明施工及環境保護等相關要求,確保工地及周圍區域安全、衛生、整潔。乙方自行安排施工所需要的排污、排水、渣土(及其他垃圾)裝運等工作。
2.2.3乙方已經部分施工完畢的工程,需要采取相應的保護措施(如:地面鋪貼后應覆蓋保護膜)。
2.2.4乙方應根據甲方及監理的要求及時修補缺陷,或根據施工圖紙的進行工程變更。
2.2.5乙方承包工程整體竣工后,應提供相關資料書面通知甲方驗收。
2.3材料及設備采購
2.3.1工程所需材料,除本合同附件《材料設備配置表》中特別注明外,由乙方負責采購提供。乙方采購的主材,應根據甲方書面要求提供樣品封存。
2.3.2(省略)。
2.3.3乙方進場的原材料、半成品等,必須提供原材料清單及相關質量合格證明。上述原材料、半成品,應經甲方驗收合格后方可使用;否則,甲方可以中止付款并不承擔違約責任,工程工期不予順延。
三、工程期限
3.1本工程開工日期為,竣工日期為。
3.2工程因甲方或不可抗力原因延期的,期限予以相應順延;工程因乙方原因延期的,期限不得順延。
3.3(省略)。
3.4實際竣工日期以甲方、乙方、設計方、監理方四方共同進行竣工驗收后簽認的竣工日期為準。
四、質量與驗收
4.1工程質量要求:優良、合格。
4.2乙方應確保本工程質量達到國家和地方現行的建筑、安裝工程施工及木結構驗收規范、施工操作規范和質量驗收標準,并保證可以一次性驗收通過。驗收標準如下:
1、《建筑電氣工程施工質量驗收規范》
2、《通風與空調工程施工驗收質量驗收規范》
3、《建筑地面工程施工質量驗收規范》
4、《建筑裝飾裝修工程施工質量驗收規范》
5、《木結構工程施工驗收規范》
6、《建筑工程施工質量驗收統一標準》
7、室內外裝飾施工圖、相關效果圖及照片
8、《材料設備配置表》及部分主材封樣照片
其他:
4.3隱蔽工程和中間驗收
4.3.1隱蔽工程和分項工程需要中間驗收的,乙方應提前24小時通知甲方駐工地代表,監理、工地代表驗收合格簽字認可后方可進行下道工序施工。
4.3.2施工期間,甲方不定期對乙方所承包的'工程質量、進度、安全及現場文明施工管理等進行綜合檢查和考核。對于檢查中發現的問題,乙方應按甲方或監理方要求進行整改,對于較為嚴重的質量安全問題,甲方有權從工程款中每次扣除500~5000元。
4.4竣工驗收
甲方在收到乙方竣工驗收通知單及全部驗收文件后3日內組織進行驗收。
五、工程價款、結算辦法及付款方式
5.1本合同總價款為:(大寫)元、
(小寫)元。竣工驗收合格后以甲、乙雙方申請額為準。
5.2工程結算辦法:
5.2.1包工包料:。
5.2.2包清工:。
5.3付款方式
5.3.1工程開工后7日內付給乙方員工每人50元生活費,其次按工程進度支付。工程竣工后支付至總價款的70%,驗收合格后支付至總價款的80%,審計完成后支付至總價款的95%.剩余總價款的5%為質保金,于工程驗收合格后兩年屆滿后支付。
5.3.2(省略)。
六、雙方權利和義務
6.1甲方權利和義務
6.1.1甲方委派為甲方管理人員代表,行使合同約定的甲方權利,履行甲方的義務。
6.1.2提供《裝飾、裝修施工圖》圖紙,組織設計單位技術交底和施工圖會審,協調設計單位及時解決施工中的問題。
6.1.3監督工程質量和進度,檢查文明施工情況,組織隱蔽工程驗收、工程中間驗收和竣工驗收,辦理現場技術簽證。
6.1.4審查并確認乙方施工方案。
6.1.5根據乙方工程進度,向乙方按約定支付工程款。
6.1.7僅提供工程施工所需距施工現場30米的電源和水源,工程所需的施工用水、用電和通訊線路的接入及相關費用等,均由乙方負責。
6.2乙方權利和義務
6.2.1乙方委派為乙方項目經理,代理行使合同約定的乙方權利,履行合同約定的乙方義務。任何對乙方項目經理發出的指示,均視為有效地傳達給乙方。
6.2.2乙方應向甲方報送施工方案,經甲方審批后實施。乙方對工程施工中的重要工作向甲方提出書面報告,甲方未在5個工作日內作出書面答復,則乙方可以視為甲方同意乙方書面報告中的建議并據此作出決定。
6.2.3(省略)。
6.2.4本工程每分部工程完成后,乙方需向甲方以書面形式申請驗收;驗收合格后,乙方進行下一道工序。若甲方收到書面申請后7個工作日內未組織驗收,乙方視為本分部工程合格可進行下一道工序。
6.2.5因乙方施工失誤造成工程質量不合格或工程期限延誤,乙方承擔因此造成的全部損失,并承擔相應的違約金。
6.2.6加強施工現場管理,采取安全防范措施,如因自身管理原因在施工中出現甲方、乙方或第三方人身、財產損害所造成賠償的,乙方承擔賠償責任;甲方按照本合同5.3.2款處理。乙方承擔賠償責任后,甲方將扣除的款項予以支付。上述賠償責任包括但不限于:損害賠償額、訴訟費用、律師費用及處理該事故的其他所有費用。
6.2.7乙方自行負責乙方現場管理人員及工人的食宿及工資、補貼等相關費用。因勞動爭議或甲方工人故意或過失造成甲方損害的,甲方按照本合同5.3.2款處理。乙方工人和管理人員應統一著裝或其他標識。
6.2.8(省略)。
6.2.9成品保護要求:已竣工工程未交付甲方前,乙方按本合同約定負責對已完工工程的成品保護工作。期間發生損壞(含正常使用損耗),乙方負責修復。乙方在施工期間,損壞已交付的已完工工程成品,乙方負責修復或賠償。
6.2.11必須配備專職的安全員和質檢員,為安全施工和工程質量把關。
6.2.12提供企業法人營業執照副本、組織機構代碼證副本、資質證書副本、法定代表人和授權代表以及項目經理專業技術資格證、居民身份證復印件(均需要加蓋乙方印章)。
七、安全生產
7.1乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規定》,確保施工場地的人員和財產安全。
7.2乙方應嚴格遵守《中華人民共和國消防法》及其條例規定,施工過程中防患未然,積極排查火災隱患。
7.3乙方違反上述法律、法規或規程發生安全或火災事故的,乙方應承擔由此造成的一切經濟損失。
八、工程保修
8.1工程保修按《建設工程質量管理條例》和《房屋建設質量保修辦法》執行,保修期從甲方驗收合格之日起算貳年;驗收過程中需要整改的,從整改后驗收合格之日起算。
8.2保修期內出現質量問題,乙方應在甲方(或甲方指定的物業公司)通知后24小時內,與甲方有關人員查看現場;查看現場后24小時內提出書面處理方案,復雜、重大維修項目應在兩天內提出書面處理方案。處理方案經甲方同意后,按約定及時完成維修任務。
8.3(省略)。
8.4除非不可抗力或甲方原因,乙方未逾期完成維修任務或的,每遲延一日向甲方支付200元違約金。
8.5保證期內,工程質量缺陷或維修工作造成他人人身、財產損害的,按照6.2.6款處理。工程保修條款中未約定的其他事項,依照本合同其他相應條款處理。
8.6保修期滿,經甲方(或甲方指定的物業管理部門)驗收后,退還剩余的質保金。質保金不計利息。
九、違約責任
9.1本合同生效后,除非不可抗力和本合同另有約定任何一方不得單方解除合同。單方解除合同的,要承擔對方所有損失,并向對方支付本合同總價款10%的違約金。
9.2乙方如不能按本合同約定完成本工程,應向甲方承擔逾期違約金。每逾期一天,在30日以內的,乙方按工程總價款萬分之五向甲方累積支付違約金;超過30日以外的,乙方按工程總價款千分之一向甲方累積支付違約金。
9.3(省略)。
9.4除專業設備、安防、櫥柜等常規另行分包項目外,事先未取得甲方同意,乙方不得將本合同工程轉包、分包。否則,甲方有權解除合同,并拒絕支付乙方轉包及分包部分工程的工程款。乙方同時應向甲方承擔工程總價款20%的違約金。
9.5甲方未按時支付工程款、結算款的,每逾期一天,應按應付而未支付工程款的千分之五累積承擔逾期付款違約金。
十、爭議處理
甲乙雙方在爭議出現后協商不成的情況下選擇以下第種解決方式:
1、提交仲裁委仲裁;
2、向甲方住所地法院起訴。
十一、合同附則
11.1本合同經雙方法定代表人(授權代表)并加蓋法人公章或合同專用章后生效。
11.2本合同一式三份,甲方執兩份,乙方執一份,具體同等法律效力。
11.3本合同未盡事宜,雙方可另行簽訂補充協議。補充協議和合同附件均為本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方:乙方:
法定(授權)代表人:法定(授權)代表人:
年月日年月日
責任編輯:米、小陽
房屋合同 篇5
合同編號:____________
發包人:____________
住所:____________
承包人:____________
住所:____________
委托代理人:____________
營業執照號:____________
電話:____________
法定代表人:____________
電話:____________
委托代理人:____________
電話:____________
本工程設計人:____________
電話:____________
施工隊負責人:____________
電話:____________
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一條工程概況
1.1工程地點:___________________。
1.2工程內容及做法(詳見附表1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
1.3工程承包方式:雙方商定采取下列第___種承包方式。
(1)承包人包工、包料(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);
(2)承包人包工、部分包料,發包人提供部分材料(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表。附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);
(3)承包人包工、發包人包料(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4工程期限____天,開工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。
1.5合同價款:本合同工程造價為(大寫):____________元(詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。
第二條工程監理
若本工程實行工程監理,發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人。
第三條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供:
(1)發包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙);
(2)發包人委托承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費(大寫)______元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)。
第四條發包人義務
4.1開工前____天,為承包人入場施工創造條件。包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
4.2提供施工期間的水源、電源;
4.3負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
4.4不拆動室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
4.5施工期間發包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;
4.6參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收。
第五條承包人義務
5.1施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程;
5.2嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
5.3保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;
5.4保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
第六條工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(見附表7:家庭居室裝飾裝修工程變更單)。
第七條材料的提供
7.1由發包人提供的材料、設備(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表),發包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續;
7.2由承包人提供的材料、設備(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,并接受發包人檢驗。
第八條工期延誤
8.1對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)發包人同意工期順延的其他情況。
8.2因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發包人承擔,工期順延。
8.3發包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。
8.4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
第九條質量標準
雙方約定本工程施工質量標準:___________________________________________。
施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發包人承擔。
第十條工程驗收和保修
10.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
(1)_________________________;
(2)_________________________;
(3)_________________________。
承包人應提前兩天通知發包人進行驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。
10.2工程竣工后,承包人應通知發包人驗收,發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(見附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。在工程款結清后,辦理移交手續(詳見附表9:家庭居室裝飾裝修工程結算單)。
10.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字后,填寫工程保修單(見附表10:家庭居室裝飾裝修工程保修單)。
第十一條工程款支付方式
11.1雙方約定按以下第____種方式支付工程款:
(1)合同生效后,發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:
|支付次數|支付時間|支付金額|
|第一次|開工前三日|支付元|
|第二次|工程進度過半|支付元|
|第三次|雙方驗收合格|支付元|
工程進度過半指:________________________________________。
(2)其他支付方式:_______________________________________。
11.2工程驗收合格后,承包人應向發包人提出工程結算,并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后____日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(見附表9:家庭居室裝飾裝修工程結算單)并簽字,發包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。
11.3工程款全部結清后,承包人應向發包人開具正式統一發票。
第十二條違約責任
12.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的'均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。
12.2未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包人負責。
12.3因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
12.4發包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向對方支付違約金____元。
12.5由于承包人原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,承包人負責修理,工期不予順延。
12.6由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金____元。
第十三條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:
(一)提交________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十四條幾項具體規定
14.1因工程施工而產生的垃圾,由承包人負責運出施工現場,并負責將垃圾運到指定的地點,發包人負責支付垃圾清運費用(大寫)________元(此費用不在工程價款內)。
14.2施工期間,發包人將外屋鑰匙____把,交給承包人保管。工程竣工驗收后,發包人負責提供新鎖____把,由承包人當場負責安裝交付使用。
14.3施工期間,承包人每天的工作時間為:上午____點___分至___點___分;下午___點___分至___點___分。
第十五條其他約定事項:________________________________________________。
第十六條附則
16.1本合同經雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
16.2本合同簽訂后工程不得轉包。
16.3本合同一式____份,雙方各執____份,____________部門____份。
16.4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
房屋合同 篇6
賣方(甲方):身份證號:
買方(乙方):身份證號:
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房屋事宜,為明確雙方權利義務,達成如下協議:
一、房屋座落及面積:
本房屋座落在為:和府國用(筑面積)第,土地證編號號,現甲方將建成房屋的二樓出售給乙方,出售房屋建平方米,準確面積以房產證為準。元整(¥元)。甲方將房屋交付給乙方使元(¥:元)。
二、房屋概況及計價、付款方式:
本房屋已由甲方全面裝修好可入住使用,交易總價為人民幣用(即簽訂本合同)時,乙方需全部繳清房屋總價款
三、甲方責任與權利
1、甲方保證出售的房屋為合法房產,在交易時該房屋沒有產權糾紛。有關按揭、抵押債務、稅項等,甲方均在交易前辦妥,交易后如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。
2、本合同簽訂后,甲方不得就該房屋與他人再訂立《買賣合同》。
3、甲方承諾在本合同簽訂后的24個月內辦理好房產證,辦理房產證的所有費用均由甲方承擔,如因甲方原因造成合同簽訂24個月后仍沒有辦理好房產證,甲方需對乙方做出賠償。
四、乙方責任與權利
1、本合同簽訂后,乙方即享有該房屋的所有權,甲方不得以任何方式及理由影響乙方享用該房屋的'所有權。
2、乙方如有必要對房屋重新裝修時,不得影響該房屋本體結構安全。
五、本合同未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。
六、本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決,協商不成時,甲、乙雙方同意由和平縣仲裁委員會仲裁。
七、本合同連同附件《土地使用證》復印一式二份,甲、乙雙方各執一份,自雙方簽字(簽章)之日起生效,具有同等法律效力。
甲方:乙方:證明人:
日期:日期:
房屋合同 篇7
甲方:
乙方:
經甲乙雙方友好協商,現就乙方承包甲方所屬投資廣場大廈、臥龍公寓及中餐廳層面和局部防水維修工程事宜達成如下協議:
1、工程具體范圍:投資廣場大廈裙房頂層屋面及部分節點與立面墻體防水,臥龍公寓頂層面防水層,中餐廳層面防水層進行翻修處理,在原有防水層另行加鋪SBS防水材料以及對原有防水層的透氣裝置進行重新布置改造,對部分節點與立面墻體進行防水處理,具體工程量見,具體材料質地與施工工藝按乙方所報方案經甲方確認。
2、雙方約定以上工程采用包工包料的方式由乙方承包,包干價為元。
3、乙方應保證嚴格按國家建筑質量規范及屋面工程、防水工程施工規范進行合理施工,采用符合國家標準的材料,確保施工質量。乙方承諾對維修后的屋面防水質量保修五年,五年內出現滲漏水問題(人為或不可抗力因素除外)乙方負責修復,因頂層屋面滲漏水造成的裝修損壞或其它問題均由乙方負責及時修復,乙方承擔修復的所有費用。如在保修期內,出現質量問題,甲方通知乙方后,乙方在三個工作日內不予修復或甲方無法通知到乙方,甲方有權另行聘請他人維修,所有費用由乙方承擔屋面防水協議書屋面防水協議書
4、工程進度及完成時間為7天,自雙方簽字確認之日起開始計算。如因雨天或其它不可抗力造成無法施工,工期順延,由乙方負責對施工現場的成品、半成品進行保護并預防屋面滲水對樓內設施的損壞。
5、工程完工且經甲方驗收合格后,甲方在七個工作日內支付工程款的80%即元,其余20%即元留作質量保修保證金,一年后無質量問題甲方將質保金的75%即元支付給乙方,余款在五年保修期滿時支付給乙方屋面
6、工程施工中乙方應遵守甲方所聘物業公司的.各項管理規定,避免對物業正常使用的影響。工程施工中的安全問題由乙方自行負責,甲方不對因本工程所產生的任何直接或間接安全事故負任何責任
7、本協議一式三份,雙方各執一份,甲方物業公司一份,自雙方簽字之日起生效。
8、本協議未盡事宜由雙方另行協商解決,不能協商一致的,任何一方均有權向荊州市仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟屋面防水協議書合同范本。
甲方:
乙方:
授權人簽字:
授權人簽字:
年月日年月日
房屋合同 篇8
(甲)出租方:
(乙)租用方:
甲、乙雙方本著平等互利的原則,經協商甲方同意將汽車總站,站內車庫(約40平方米)租給乙方使用,租期為一年,從20xx年12月1日至20xx年11月30日止,為了明確責任,特定以下條款:
一、每年租金共計3600元,(即每月300元),租金每年一次性付清(即先付租金后使用),若乙方租用期不到一年租金不退(因甲方重新為乙方開的后門投入了1000余元)
二、乙方在租用期間,水、電費,租賃期間的'一切費用(包括房屋出憑稅,費)和人身財產安全,均由乙方負責,甲方不負任何經濟及刑事責任。
三、乙方必須保證甲方的房屋不受損壞(自然老化除外),如有損壞,照價賠償。不經甲方同意,不得亂開門,打洞,改墻等。(乙方在不影響車庫結構的情況下,可根據經營需要裝修,但合同期滿乙方移交車庫給甲方時不得作價,應無償交給甲方)。
四、乙方必須保證車庫經營合法,否則造成的一切損失由乙方全權負責,甲方不負任何經濟及刑事責任。
五、不經甲方同意,乙方無權私自轉租,出賣車庫,否則,造成的一切經濟損失由乙方負責、甲方若要出賣車庫,必須提前兩個月通知乙方,但甲方必須要保證乙方租的車庫使用期半年以上,否則賠償乙方800元損失費及多余付的租金退還乙方。
六、合同到期后,乙方的不動產(如裝修等)無償移交給甲方,可動產由乙方自行拆除處理(如電器設備等)。
七、此合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,簽字生效,希望共同遵守。未盡事宜,經雙方協商解決。
甲方簽字: 乙方簽字:
房屋合同 篇9
xx公司:
貴我雙方于年月日簽訂了我方承租貴方位于北京市年月日簽訂了(以下總稱合同)。
因我方原因,無法依照合同約定繼續承租目標房屋,特向貴方提出于 年月日提前終止合同的申請。如貴方同意,我方可于 年月 日前依照合同約定向貴方返還目標房屋,結清相關費用。并將營業執照于 年月日前注銷或轉移。
特此申請!
申請人:(簽字/蓋章)
申請日期: xx年 xx月xx 日
房屋合同 篇10
發包人(簡稱甲方)
承包人(簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其他有關法律法規,在遵循自愿、平等、公平、誠信的原則基礎上,就‘XX市XX區井崗村117號金星、陳莉家私房三樓加蓋’工程施工事項,簽訂本合同。
第一條 工程概況和造價
1. 甲方需加蓋的住房系合法擁有,且加蓋手續合法。甲方承諾有權對該住房進行改建,由此而產生的一切后果由甲方承擔責任。
2. 三樓上,前面擴建面積38.00平方米,后面整改瓦面35.00平方米,一至三樓的鐵樓梯。前房屋最高處3.00米,低處2.60米,后房屋瓦面整理。
3. 承包方式:以乙方承包施工的方式承包。
4. 工程總價款(人工費)為四千六百元整。¥:4600.00.
5. “總價款”是甲乙雙方對設計方案、工程報價確認后的金額,在一般情況下,竣工結算的上下增減幅度在沒有項目變更的情況下不超過預算價的.5%.
合同簽訂生效后,如變更施工內容,這部分的工程款應當按實計算。
6. 工期:自 年 月 日開工,至 年 月 日竣工,工期 天。
第二條 工程價款及結算:
工程竣工后現金結算,先付四千三,剩余三百做質量保證金,三個月后無質量問題一并結清。
第三條 施工配合
1. 甲方工作:
(1) 在裝飾施工前,向施工所在地的物業管理企業申報登記。
(2) 甲方應在開工前三日向乙方提供施工所需的水、電等必備條件。
(3) 做好施工中因臨時占用公用部位操作而影響鄰里關系等協調工作。
(4) 工程開工前,甲方應將房屋分戶鑰匙交乙方保管。
(5) 甲方應告知施工所在地的物業管理企業有關物業管理的規定,以便乙方遵守執行。
2. 乙方工作:
(1) 在開工前檢查水、電、燃氣、管道、樓(地)面、墻面,發現問題應及時通知甲方,由甲方負責解決和協調。
(2) 早上七時前及晚上七時后不得進行有噪音的施工作業。
(3) 乙方負責清運施工中產生的垃圾,并按照物業管理企業指定的地點堆放。
(4) 乙方在施工過程中,負責自身施工安全,若因乙方不慎出現安全事故,甲方概不負責。
3.由于甲方原因造成在施工中大量增加施工項目、變更施工內容、裝飾材料及設備的,甲方應及時和乙方協商相應順延工期。
第四條 合同的變更和解除
1、合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致后,重新簽訂補充協議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應以書面形式提出,并按合同總價款 %支付違約金,辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,并由責任方按合同總價款 %賠償,解除本合同。
第五條 附則
1. 本合同由甲乙雙方簽字、蓋章后生效。
2. 本合同簽訂后,工程不得轉包。
3. 本合同一式 份,甲乙雙方各執一份,合同附件為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。
甲方(簽章) 乙方(簽章)
委托代理人: 委托代理人:
身份證號碼: 身份證號碼:
電 話: 電 話:
簽訂時間: 年 月 日
簽訂地點:
【房屋合同】相關文章:
【精選】房屋合同07-22
房屋合同07-20
(精選)房屋合同07-25
[經典]房屋合同07-26
房屋合同[經典]07-27
房屋的裝修合同06-12
房屋裝修合同06-13
房屋裝修合同(精選)07-09
房屋裝修合同[精選]07-08
房屋裝修合同07-16