房屋合同[必備]
現今社會公眾的法律意識不斷增強,合同的用途越來越廣泛,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么制定合同書有什么需要注意的呢?下面是小編為大家整理的房屋合同5篇,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
房屋合同 篇1
甲方(地皮方):,身份證號碼:
乙方(出資建房方): ,身份證號碼:
由甲方提供宅基地位于 與乙方合作建成樓房(以下簡稱本項目),特此訂立本房屋合建合同。
一、 土地問題
甲方提供 土地使用權,土地面積約平方米,并負責提供一切有關于該地塊的相關有效證件(含宅基地使用證),并保證此地塊無任何糾紛和抵押及所提供的該地塊所有文件是真實有效的。如有因該塊地引起的'任何糾紛,引起及其它任何情況導致乙方損失的,由甲方負責賠償給乙方因此造成的一切損失。
二、乙方負責建筑整棟樓房的建筑費用,并支付甲方 補償。
甲方同意本項目土地房屋自行拆除舊樓以無建筑物與乙方共同合作建房。由乙方出資及自行設計施工,施工期間由乙方全面管理;甲方只參與分房。確定項目建設地點位于:廣州市白云區太和鎮大源田心西路三巷1號。甲方將本項目自有土地使用權以合作建房方式提供給乙方設計施工及共同使用,其使用年限從建筑物交付使用起,使用年限70年。
樓房建筑雙方初步協議為十三層半電梯房,房產交付使用后該樓房產權甲方地面第1到第3層和第4層半層,頂層和天臺半層,共5層歸甲方所有。余下所有房產產權歸乙方所有。如政府政策允許下,乙方的房地產證書由甲方提供有關資料及協助統一辦理有關手續,政府部門收取辦理房地產證所需的費用由乙方負責。
樓房落成后,乙方所分得樓層,乙方有權出租、轉讓、饋贈、繼承、贈送、抵押及處理等權利,甲方無權干預。如因政府建設需要征用本棟樓,可按國家有前政策辦理賠償,賠償原則為:按甲乙雙方樓房實際使用的面積比例計算賠償。
三、 乙方交甲方樓房使用裝修標準:
合作建房為框架結構,外墻貼紙皮磚,一樓大門為防盜門,樓梯不銹鋼扶手,800公斤電梯。第一層架空,地面50*50耐磨磚,鋪面安裝卷閘門,第二、第三層、第四層半層,室內以出租樓房簡裝,地面為50X50耐磨磚,進套房門為防火大門,每套獨立水電表,廚房洗手間貼磁片,房門為木制門,窗為鋁合金結構。頂層和天臺半層為毛坯房交付,樓頂裝不銹鋼臥室5立方水塔。
交付使用后共同管理樓層或雙方協商指定人員管理,水電費扣除各套使用后超出部門按套分攤(甲乙雙方任何一方都不能在政府規定水電價格基礎上加價)。
四、 工程建設
按照乙方建設規劃要求,甲方承諾:乙方施工期間,甲方無條件配合辦理有關手續。乙方承諾:負責按規定時間、按圖并保證質量完成工程進度,乙方在施工期間發生一切勞資糾紛與甲方無關。 乙方在不停工2年內時間內完成以上建筑交付共同使用(除政府發停工通知書要求停工,并扣除下雨天停工),雙方協議簽定本協議后,應立即做好興建工作,在興建過程中甲方有責任協助乙方解決在建筑過程中所涉及的報建,提供置方材料場地及水、三相電等所有出現的問題。所有費用由乙方負責。
五、 雙方都有權使用該樓的公共通道設施,同時必須遵守國家法律,法令,社會道德,維護公共設施,并按有關規定交納公共設施及管理費,公共設施需維修時費用按面積比例分攤。
六、 房產交付使用用后,如需改裝,以不影響整體結構和美觀為原則,否則一切損失由改裝方負責。
七、 本協議一式三份,甲乙雙方各執一份,經甲乙雙方簽字后方能生效,本協議受法律效力保護,雙方共同遵照執行,如有未經事宜,雙方可以友好協商,同意后簽訂補充協議,具有同等法律效力。
八、 本協議自簽訂之日起生效,如有違約,違約方應加倍賠償對方造成的一切損失。
甲方:
乙方:
見證人:
房屋合同 篇2
贈與人:_________受贈人:_________
贈與人根據自己的意愿,在沒有任何外界干擾的情況下,決定將屬于自己所有的財產贈與人下列人員:
1._________(受贈人姓名):贈與其坐落于_________市_________區_________大街_________號平房五間,房產權證號為:no:_________。
2._________(受贈人姓名):贈與其坐落于_________市_________區_________街_________弄_________號_________樓公寓房一套。
房產權證號:sh-no:_________。
3._________(受贈人姓名):贈與其贈與人珍藏的圖書、字畫、古董共_________冊(幅、件)。清單附后。
4._________(受贈人姓名):贈與其贈與人所創辦的_________企業股份。贈與人擁有該企業的股份共_________股,占該企業全部股份的_________%。這些股份全部歸其所得。贈與人所擔任的董事長一職,由其擔任至屆滿。屆滿之后是否繼續擔任,由董事會決定。
以上條款,在贈與人正式簽字并公證之后生效。在本合同生效之后,由受贈人辦理相關的登記手續。贈與人給予應有的'協助。登記費用由受贈人自負。
贈與人(簽字):_________受贈人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
甲方(贈與方):_________(名稱)
法定代表人或負責人:_________
乙方(受贈人):_________(名稱)
法定代表人或負責人:_________
雙方根據《中華人民共和國合同法》就贈與事項達成如下協議:
1.贈與標的的狀況:_________(包括贈與標的的名稱、數量、所在地等);
2.贈與方的權利:_________;
3.贈與方的責任義務:_________;
4.贈與物交付的時間、地點:_________。
5.乙方應于_________之間做出是否接受贈與的意思表示,否則,贈與不發生效力。
6.其它_________。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
地址:_________地址:_________
電話:_________電話:_________
法定代表人或負責人(簽字):_________法定代表人或負責人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:_________
乙方:_________
經甲乙雙方協商,達成以下協議:
1.乙方向甲方提供短信平臺短信代發業務,甲方委托乙方發送短信計_________條。于_________年_________月_________日時發送。甲方保證信息內容的真實性和有效性,并保證信息內容不觸犯國家法律法規,不對社會公共安全造成損害,并單獨承擔可能產生的法律責任。
2.甲方按短信發送數量向乙方支付費用為:每條短信支付_________元,總計支付_________元。甲方須以現金或匯款方式支付短信費用,必須先行支付后才執行短信發送任務。
3.甲方通過網絡方式或電話電子郵件等方式提交要發送的短信內容及號碼,并提前預約發送時間。
4.甲方對短信接收方是否愿意接收甲方提供的信息,并對可能產生的法律糾紛單獨承擔責任。
5.乙方代發任務完成后向甲方提供發送日志作為查驗依據。
6.乙方保證按時按量高質完成甲方的信息任務。
7.乙方對甲方資料絕對保密。
8.申明:遵守國家的有關法規和行政規章制度。不發送任何非法的、騷擾性、中傷他人的、辱罵性的、恐嚇性的、傷害性的、挑釁的、庸俗的、淫穢等內容的信息。不發送任何教唆他人構成犯罪的信息。不發送涉及國家安全、國家機密的信息。
本協議一式貳份,甲乙雙方各執壹份,從簽字之日開始生效。本協議傳真件有效。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
代表人(簽字):_________代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
房屋合同 篇3
一、何時購房人能解除房屋買賣合同
依據高法的司法解釋規定,在開發商存在如下行為時,購房人依法可以解除合同并可以要求賠償損失:
(1)商品房買賣合同訂立后,出賣人未告知買受人又將該房屋抵押給第三人
(2)商品房買賣合同訂立后,出賣人又將該房屋出賣給第三人
(3)故意隱瞞沒有取得商品房預售許可證明的事實或者提供虛假商品房預售許可證明
(4)故意隱瞞所售房屋已經抵押的事實
(5)故意隱瞞所售房屋已經出賣給第三人或者為拆遷補償安置房屋的事實
(6)房屋主體結構不合格或存在嚴重質量問題的
(7)面積誤差比絕對值超過3%的
(8)由于開發商的原因,逾期辦理產權證超過一年的。購房人亦可請求解除合同。盡管目前尚無司法解釋對上述解約權行使的'合理期限作出規定,但是按照《合同法》第九十五條的規定,上述解約權均存在除斥期間,該除斥期間更多的取決于法院的自由裁量。
(9)對于房地產商違約,購房人的索賠權同樣首先要由購房人提出,如果房地產商對購房人的索賠存有疑義、不肯賠償,購房人需要通過法律途徑解決的則存在訴訟時效問題,《民法通則》第一百三十五條規定:“向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為二年,法律另有規定的除外!
二、解除商品房買賣合同房價損失如何計算
我國《合同法》和最高人民法院《關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用若干問題的解釋》第8條第9條規定,因出賣人的過錯導致商品房買賣合同被解除的,買受人可以請求返還已付購房款及利息,賠償損失,并可以請求出賣人承擔不超過已付購房款一倍的賠償責任。
因此,從立法上看,我國已經確認了商品房買賣合同的解除與損害賠償請求權能并行而非相悖的制度。但,具體到司法實踐中,大部分法院都只支持部分損失,很少有全部損失都支持的。
確定房屋的差價損失,一般在法院都是首先主持調解,調解不成申請鑒定按照鑒定價格判決。
購房人如對房地產商交房存有疑義的,一定要書面提出,并注意保全證據,如果和房地產商不能通過協商解決又想通過法律程序解決的,要注意千萬別錯過法院可以接受的訴訟時間。這樣才可以拿到我們應該有的賠償,在必要時,還可以聘請專業律師協助維權。
房屋合同 篇4
甲方:____________________
乙方:____________________
為確保工程質量,圓滿完成施工任務,明確雙方責任,經甲乙雙方共同協商,特制定本合同,雙方必須共同遵守。
一、建筑工程概況:4樓加層,面積大約為180平方米左右。
二、承包方式:包工包料。
1、按實際建筑面積甲方每平方米付乙方人民幣760元(大寫:柒佰陸拾元整)
三、施工概況:
1樓挖四個井樁深度為3米,4個柱子為14毫米鋼筋,4個柱子之間拉梁鋼筋為12毫米的鋼筋,圈梁為12毫米鋼筋。四樓上口圈梁為14毫米的`鋼筋。樓梯天井為18毫米的鋼筋,三樓懸梁下底為三根18毫米鋼筋,上層為二根16毫米鋼筋,一個門按照300元標準計,鋁合金窗子每平方按140元計,地板磚每平方按25元標準計,廚房衛生間磚按每平方18元,天井現澆按照每平方800元,電線眾邦線,主線為4平方,副線2.5平方,4樓扎筋之間15公分,主筋為12毫米的鋼筋,副筋為8毫米的鋼筋,四樓加兩道以上鋼筋均為18毫米的主筋。
四、工程工期:
1、甲方規定動工時間為20xx年___月___日至20xx年___月___日完成,工期為2個月,不得延期。
五、施工安全責任:
文明施工,如果乙方施工人員出現工傷或因施工造成他人損傷的事故,一切由乙方負責,甲方不負任何責任和發生此類的一切費用。此類情況出現,責任一概與甲方無關。
六、付款方式:
挖井樁挖到三樓付壹萬元,三樓封頂付壹萬元,四樓進磚付貳萬元,四樓樓面支鋼筋付貳萬元,四樓封頂現澆好付貳萬元,粉墻付1.5萬元,買地磚、廚房衛生間墻磚付1.5萬元,整個加層完工后,甲方留壹萬元驗收。
七、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,雙方簽字后生效,其他未盡事宜,甲乙雙方協商解決。
甲方:
乙方:
20xx年 月 日
房屋合同 篇5
賣方:身份證號碼:買方:(簡稱乙方)身份證號碼:
依據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規之規定,買賣雙方本著平等、自愿、協商一致的原則,就房屋買賣有關事項,達成如下協議:
第一條:房屋基本情況
乙方同意購買甲方合法擁有的房產(小區,,,),建筑面積為平方米(詳見字第號)。
第二條:付款方式
1、雙方議定上述房產出售價格為人民幣整(大寫:元整)。此房價款為甲方凈價,甲方不支付交易中的任何費用。
2、甲方收到乙方定金10000元整(大寫:壹萬元整)后,即可為乙方準備辦理過戶手續。(以收據收條為準)
3、辦理過戶手續當日乙方交付甲方全款(含定金)整(大寫:整)。(以收據收條為準)
4、買賣上述房產交易過程中產生的一切費用,均由乙方承擔繳納,甲方不承擔任何費用。
5、房屋公共維修基金隨房產轉移。
第三條:房屋過戶
甲乙雙方應積極配合辦理過戶手續,因甲乙任何一方不配合所造成的損失,由責任方賠償守約方。
第四條:雙方責任
1、甲方保證出售房產符合國家房產上市的規定,并保證產權清晰,無抵押、查封和任何糾紛,保證所提供的材料真實有效,不含虛假內容,若有違反上述約定造成的責任由甲方承擔。
2、甲方應在辦理過戶手續后3日內前將該房產交付乙方。樓房配套的儲藏室、室內現有家電(電視機、冰箱、洗衣機、空調等)、家俱(沙發、茶幾、床等)隨房屋交接贈送給乙方。
3、甲方要結清該房屋交接日期前的所有費用(物業管理、水電費等),交接后發生的.費用由乙方承擔。
第五條:合同變更
1、在合同履行期間,任何一方不得擅自變更,若需變更合同內容,應書面通知對方,征得對方同意后在規定時間內(書面通知發生三日內)簽訂變更協議,否則造成損失由責任方承擔。
2、本合同的補充協議與本合同具有同等法律效力。
第六條:違約責任
甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在3日內將乙方的已付款(不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,并自違約之日起3日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款(不記利息)返還給乙方。
第七條:合同爭議的解決
本合同履行過程中,如發生爭議,甲乙雙方應協商解決,解決不成時,可向有關有管轄權的人民法院起訴。相關費用由違約方承擔。
第八條:本合同經甲、乙雙方簽字之日起即生效。
第九條:本合一式七份,甲、乙雙方各執一份,其他供辦理相關手續用,均具有同等效力。
甲方:乙方:(配偶:)(配偶:)
身份證號:電話:身份證號:電話:
現住址:現住址:
簽約日期:年月日簽約日期:年月日
【房屋合同】相關文章:
[經典]房屋合同07-26
房屋合同[經典]07-27
(精選)房屋合同07-25
房屋合同07-20
【精選】房屋合同07-22
房屋銷售合同03-24
房屋租房合同03-25
(精品)房屋合同07-29
(合集)房屋合同07-28
房屋合同(優選)07-27