工程合同通用(6篇)
隨著法律觀念的日漸普及,合同的類型越來越多,合同是企業發展中一個非常重要的因素。你所見過的合同是什么樣的呢?下面是小編精心整理的工程合同6篇,僅供參考,大家一起來看看吧。
工程合同 篇1
合同編號:_____________
甲方:___________________乙方:___________________
法定代表人:_____________法定代表人:_____________
聯系電話:_______________聯系電話:_______________
甲乙雙方本著互惠互利、共同受益的原則,經過友好協商,根據法律的有關規定,就乙方工程隊為甲方進行防水補漏工程的有關事宜,在互惠互利的基礎上達成以下合同,并承諾共同遵守。
第一條補漏工程范圍
1、______________________________________。
2、______________________________________。
3、______________________________________。
4、______________________________________。
5、______________________________________。
6、______________________________________。
第二條補漏材料
乙方為甲方補漏所使用補漏材料,必須采用____牌補漏材料,使用材料必須經久耐用、防水性能良好、不易老化。
第三條補漏要求
乙方為甲方補漏工程要求必須達到不漏水、不滲水方為合格。如補后出現漏水、滲水甲方有權拒付補漏款。
第四條保修
乙方為甲方做的補漏工程,必須無條件提供全免費____年保修服務,如甲方在____年內發現乙方補漏工程出現漏水、滲水(屬乙方責任)的質量問題,乙方必須修補好至不漏水、滲水。否則甲方向乙方追討修補漏工程所需費用。
第五條工程造價
乙方為甲方補漏工程總造價為人民幣元整(大寫:)。以下小項目的'補漏由乙方免費提供人工,甲方負責材料費:。
第六條付款期限
甲方于本合同簽訂之日向乙方支付工程總造價的%作為預付款,待工程完成并合格后的當天結清余款。
第七條工程期限
乙方為甲方補漏工程時間從簽字之日起算,期限為天,逾期按總工程款的%收取超期誤工費。不屬乙方責任的延誤,工期可適當延長。
第八條違約責任
1、除不可抗力的原因外,任何一方違反本合同,應向對方支付總工程款____%的違約金。
2、任何一方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務,而使守約方遭受損失,則守約方有權要求違約方予以賠償。
第九條不可抗力
1、在本合同履行過程中,如因不可抗力導致活動終止或帶來損失,甲乙雙方各自承擔自己損失,互不承擔違約責任。
2、任何一方因遇到不可抗力致使全部或部分不能履行或遲延履行本合同的,應自不可抗力事件發生之日起____日內,將不可抗力情況以書面形式通知另一方,并自不可抗力發生之日起____日內,向另一方提交導致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。
第十條法律適用與糾紛解決方式
1、本合同適用中華人民共和國有關法律,受中華人民共和國法律管轄。
2、本合同執行期間,如遇不可抗力致使合同無法履行的,雙方應按有關法律法規規定及時協商處理。
3、本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時,應通過友好協商的方式予以解決。雙方約定,凡因本合同發生的一切爭議,當和解或調解不成時,選擇下列第____種方式解決:
(1)將爭議提交____仲裁委員會仲裁;
(2)依法向____人民法院提起訴訟。
第十一條附則
1、本合同如有未盡事宜,由甲乙雙方簽訂補充合同,補充合同與本合同有相同法律效力。
2、本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效。各方應在合同正本上加蓋騎縫章。
3、本合同—式____份,具有相同法律效力。各方當事人各執____份,其他用于履行相關法律手續。
甲方(蓋章):_____________乙方(蓋章)________________
授權代理人(簽字):_______授權代理人(簽字):___________
住址:_____________________住址:______________________
聯系電話:_________________聯系電話:__________________
開戶銀行:_________________開戶銀行:__________________
賬號:_____________________賬號:______________________
_________年____月____日_________年______月____日
簽訂地點:__________________簽訂地點:__________________
工程合同 篇2
原告:中國建筑公司
被告:美國集團公司
1993年3月5日,中國建筑公司通過招投標獲得美國集團公司高級商務樓建設工程的設計、施工權。1993年4月12日雙方在美國簽訂一份《建筑工程承包合同》.
合同約定:
1、商務樓工程的設計、施工全部由中國建筑工司承包負責,承包人保證工程質量達到美國建筑工程質量要求。
2、美國集團公司作為發包人保證按合同約定支付工程款,逾期付款承擔每日10萬美元罰金并工期順延。
3、發包人承擔建筑材料、機器設備的購買,1993年5月28日前交輿承包人,逾期承擔每日10萬美元的罰金.。
4、建筑施工期為1993年6月1日至1995年5月30日,逾期竣工承擔每日罰金10萬美元。5、工程總造價為4100萬美元,1993年6月1日前先支付30%預付款,1994年6月30日前再支付30%,驗收合格后10日內付清余下40%。
6、爭議解決,按訴訟方式在美國法院起訴,適用美國實體法和程序法。
合同履行過程中,發包人提供的建筑材料、機器設備未能按期交于承包人,導致承包人無法按期施工,要求追究發包人逾期交貨的責任.。發包人告知:其在英國某公司購買的建筑材料、機器設備,已收到賣方的裝船通知,到港時間為1993年5月26日,價格條件是CIF(洛杉磯)。提單等單據也寄送至
美國集團公司所在地的.信用證開出行,現遲遲未收到貨物,其也不明原因。 發包人最終收到貨物的時間在1993年8月14日,拖延工期76天。承包人要求發包人承擔逾期提供建筑材料、機器設備的責任并工期予以順延。發包人不同意,理由是海上運輸遭遇大風暴,貨物遲到屬不可抗力,英國賣方不承擔責任,運輸方也不承擔責任,當然其作為買方也不承擔任何責任。最后,承包人雖經努力施工,工期倫拖延30天,于 1995年6月30日竣工。工期質量得到發包人驗收認可,但在結算工程款時發包人要求扣除30天逾期罰金300萬美元。承包人提出異議,雙方發生爭執。
中國建筑公司依據合同約定訴訟至美國法院,美國法院根據其法律規定判決發包人勝訴,中國建筑公司應支付罰金300萬美元。
評析:(經驗教訓)
中國建筑公司在本案敗訴的關鍵,就是《建筑工程施工合同》中未界定美國集團公司供貨的不可抗力內容。
首先:中國建筑公司明明遲于合同約定收到美國集團公司的供貨,不能按期施工,工期卻得不到順延,最終承擔逾期30天罰款300萬美元的賠償,教訓可謂深刻。
不可抗力,是建筑工程合同條款的內容。聯系本案不可抗力的免責,應在合同中明確界定當事人的具體行為。發包人供貨遭遇不可抗力,承包人也應為此免除相應責任,有權要求工期順延。
其次:涉外建筑工程承包合同中工程逾期的罰金是重要條款,盡量要求延長準備工期,明確工期計算日期為正式開工之日。
另外:若單項工程較多的建筑工程項目,盡量爭取單項工程的峻工驗收,并在合同中予以明確,逾期罰金也應扣除單項工程已完工部分內容。
還有:涉外合同中爭議解決應爭取仲裁,盡量選擇蘇黎士仲裁院或斯德哥爾摩仲裁院,這樣裁決的結果比較公正。選擇訴訟解決,難免受所在國程序法和實體法的影響,案件的審理對方可能遭受不公正待遇。
工程合同 篇3
發包方(甲方):______________
承包方(乙方):______________
甲乙雙方很據現場裝修內容,在審議后簽訂本裝修合同,具體內容如下:
1. 承包工程:_____________地點:_____________________
承包范圍:_______________________承包方式:_________________ 承包內容:見《施工項目報價清單》附件。
2. 承包工期:______天,從每筆工程款預付到位立即繼承施工起計算工天,在保證工程質量的前提下,可適當提前,因不可抗拒因素的,工期順延。
3. 工程質量:按乙方提供的圖紙設計要求進行施工裝修。部分可參照甲方要求。
4. 付款方式:
(1) 簽訂合同后,以雙方核定的工程總造價金額(RMB)。付工程款__15000_元(大
寫:___壹萬伍仟__元),甲方未預付金額的不得進場施工。
(2) 木工基礎完工,甲方付給乙方工程款___20000__元(大寫:__貳萬_____元)
(3) 木工基礎完工及磚工完工,甲方付給乙方工程尾款_8000__元(大寫:_____捌
仟____元)
(4) 整個工程完工驗收合格完工半年后,甲方付給乙方工程質保金___20xx___元
(大寫:___貳仟______元)
如甲方未按合同要求付款,影響工程進度,由甲方負責。乙方不得承擔任何責任。
5. 乙方做到安全施工,文明施工,乙方人員施工時出現安全問題,由乙方自行負責。
6. 合同雙方當事人的任何一方,因未履行合同的約定,應處以違約金
____________元,甲乙雙方均遵守國家法規及有關條文規定,違者自行承擔責任。
7. 整個工程保質保量,如有質量問題而返工,其材料,人工費,由乙方負責,未完工甲方提前施工或私自動用工程成品而造成的經濟損失,由甲方負責。
8. 在裝修過程中,應按照物業管理及有關部門的要求進行施工,不能違規操作,分清甲乙雙方的.責任和義務,如發生糾紛事宜,甲乙雙方協商進行解決處理。
9. 裝飾裝修施工中產生的垃圾,由乙方負責運出現場,搬到樓下指定的堆放地點,施工完成后由乙方對裝修垃圾徹底清除。但乙方應收取甲方相應的垃圾轉運費及材料搬運費。
10. 質保期:防水處理限期為2年,其余工程項目質保期為1年。
11. 按合同附表項目施工,如另有增加項目,甲乙雙方應現場定價,由甲乙雙方簽字后進行施工。
12. 本合同附件《施工項目報價清單》是本合同的重要組成部分,具有合同的同等法律效益。
13. 合同一式兩份,當事人簽字后生效。
甲方: 乙方:
電話: 電話:
日期: 日期:
工程合同 篇4
合同編號:_________
建設項目:_________
貸款方(甲方):_________
借款方(乙方):_________
根據國家規定,乙方為進行基本建設所需貸款,經甲方審查發放。為明確雙方責任,恪守信用,特簽訂本合同,共同遵守。
第一條 乙方根據批準的年度基本建設計劃,向甲方借款人民幣(大寫)_________元,用于_________建設工程。預計分季用款:一季度_________元;二季度_________元;三季度_________元;四季度_________元。
第二條 借款用途:購置設備_________臺(套)_________元;土建_________平方米_________元;其它_________元。
第三條 貸款利息,按年息_________%計收;乙方不能按上述約定歸還的,從次年開始未歸還的貸款作為逾期還款加息_________;挪用的貸款,從挪用期間加收罰息_________。貸款利息按實際支用數計息并計算復利。如因國家政策性的利率變動,本合同貸款利率根據政策相應調整。
第四條 甲方提供的貸款,乙方保證從_________年_________月起至_________年_________月止,全部還清。上述還款期限,如果因國家規定的固定資產基本折舊率、應納稅率和產品價格等有較大調整,需要延長或縮短時,雙方通過協商計算,調整還款年限,并簽訂補充文本。
第五條 貸款還本付息的資金來源,雙方同意按規定在建設項目投產后用下列資金清償:
1、基本建設收入;
2、新增固定資產的基本折舊基金;
3、固定資產稅;
4、利潤。
乙方還款超過合同期限,還本付息的資金來源按規定辦理。
第六條 乙方對償還貸款本息以抵押或第三方保證的方式提供擔保,抵押(或保證)協議作為合同附件。
第七條 貸款到期,乙方如不能按期償還,由擔保人代為償還,擔保人在接到貸款方還款通知三個月后仍未歸還,甲方可直接從乙方或擔保人的各項投資或存款中扣收;以抵押方式提供擔保的,可變賣抵押財產歸還貸款。
第八條 乙方在本合同規定的貸款總額內,根據批準的年度計劃和建設進度編制年、季度用款計劃,送甲方審查,甲方憑此供應資金。甲方保證在核定的`年度貸款計劃內,按基本建設貸款的有關規定及時供應資金。因甲方責任未按期提供貸款,應按違約數額和延期天數,付給乙方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收乙方的罰息計算相同。
第九條 甲方有權檢查、監督貸款的使用情況,了解乙方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。乙方應提供有關統計、會計報表及資料。乙方如果不按合同規定使用貸款,甲方有權收回部分貸款,并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。乙方提前還款的,應按規定減收利息。
第十條 聲明及保證
甲方:
1、甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2、甲方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方:
1、乙方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2、乙方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條 保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條 不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見,不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條 通知
1、根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下:_________。
3、一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條 爭議的處理
本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
1、提交_________仲裁委員會仲裁;
2、依法向人民法院起訴。
第十五條 解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第十六條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條 合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法人代表(簽字):_________ 法人代表(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
工程合同 篇5
一、 建設工程施工合同的類型
按計價方式不同,建設工程施工合同可以劃分為總價合同、單價合同和成本加酬金合同三大類。根據招標準備情況和建設工程項目的特點不同,建設工程施工合同可選用其中的任何一種。
1、總價合同
總價合同又分為固定總價合同和可調總價合同。
(1)固定總價合同。承包商按投標時業主接受的合同價格一筆包死。在合同履行過程中,如果業主沒有要求變更原定的承包內容,承包商在完成承包任務后,不論其實際成本如何,均應按合同價獲得工程款的支付。
采用固定總價合同時,承包商要考慮承擔合同履行過程中的全部風險,因此,投標報價較高。固定總價合同的適用條件一般為: ① 工程招標時的設計深度已達到施工圖設計的深度,合同履行過程中不會出現較大的設計變更,以及承包商依據的報價工程量與實際完成的工程量不會有較大差異。 ② 工程規模較小,技術不太復雜的中小型工程或承包內容較為簡單的工程部位。這樣,可以使承包商在報價時能夠合理地預見到實施過程中可能遇到的各種風險。 ③ 工程合同期較短(一般為1年之內),雙方可以不必考慮市場價格浮動可能對承包價格的影響。
(2)可調總價合同。這類合同與固定總價合同基本相同,但合同期較長(1年以上),只是在固定總價合同的基礎上,增加合同履行過程因市場價格浮動對承包價格調整的條款。由于合同期較長,承包商不可能在投標報價時合理地預見1年后市場價格的浮動影響,因此,應在合同內明確約定合同價款的調整原則、方法和依據。常用的調價方法有:文件證明法、票據價格調整法和公式調價法。
2、單價合同
單價合同是指承包商按工程量報價單內分項工作內容填報單價,以實際完成工程量乘以所報單價確定結算價款的合同。承包商所填報的單價應為計入各種攤銷費用后的綜合單價,而非直接費單價。
單價合同大多用于工期長、技術復雜、實施過程中發生各種不可預見因素較多的大型土建工程,以及業主為了縮短工程建設周期,初步設計完成后就進行施工招標的工程。單價合同的工程量清單內所開列的工程量一般為估計工程量,而非準確工程量。
3、成本加酬金合同
成本加酬金合同時將工程項目的實際造價劃分為直接成本費和承包商完成工作后應得酬金兩部分。工程實施過程中發生的直接成本費由業主實報實銷,另按合同約定的方式付給承包商相應報酬。
成本加酬金合同大多適用于邊設計、邊施工的緊急工程或災后修復工程。由于在簽訂合同時,業主還不可能為承包商提供用于準確報價的詳細資料,因此,在合同中只能商定酬金的計算方法。在成本加酬金合同中,業主需承擔工程項目實際發生的一切費用,因而也就承擔了工程項目的全部。而承包商由于無風險,其報酬往往也較低。
按照酬金的計算方式不同,成本加酬金合同的形式有:成本加固定酬金合同、成本加固定百分比酬金合同、成本加浮動酬金合同、目標成本加獎罰合同等。
二、 建設工程施工合同類型的選擇
建設工程施工合同的形式繁多、特點各異,業主應綜合考慮以下因素選擇不同計價模式的合同:
1、工程項目的復雜程度
規模大且技術復雜的工程項目,承包風險較大,各項費用不易準確估算,因而不宜采用固定
總價合同。最好是有把握的部分采用總價合同,估算不準的部分采用單價合同或成本加酬金合同。有時,在同一工程項目中采用不同的.合同形式,是業主和承包商合理分擔施工風險因素的有效辦法。
2、工程項目的設計深度
施工招標時所依據的工程項目設計深度,經常是選擇合同類型的重要因素。招標圖紙和工程量清單的詳細程度能否使投標人進行合理報價,取決于已完成的設計深度。表2-1中列出了不同設計階段與合同類型的選擇關系。
3、工程施工技術的先進程度
如果工程施工中有較大部分采用新技術和新工藝,當業主和承包商在這方面過去都沒有經驗,且在國家頒布的標準、規范、定額中又沒有可作為依據時,為了避免投標人盲目地提高承包價款或由于對施工難度估計不足而導致承包虧損,不宜采用固定價合同,而應選用成本加酬金合同。 4、工程施工工期的緊迫程度
有些緊急工程(如災后恢復工程等)要求盡快開工且工期較緊時,可能僅有實施方案,還沒有施工圖紙,因此,承包商不可能報出合理的價格,宜采用成本加酬金合同。
對于一個建設工程項目而言,采用何種合同形式不是固定的。即使在同一個工程項目中,各個不同的工程部分或不同階段,也可采用不同類型的合同。在劃分標段、進行合同策劃時,應根據實際情況,綜合考慮各種因素后再作出決策。
一般而言,在合同工期在1年以內且施工圖設計文件已通過審查的建設工程,可選擇總價合同;緊急搶修、救援、救災等建設工程,可選擇成本加酬金合同;其他情形的建設工程,均宜選擇單價合同。
工程合同 篇6
發包人:(以下簡稱甲方)
承包人:(以下簡稱乙方)
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本裝修工程施工勞務承包事項協商一致,訂立協議如下:
一、承包方式:包人工、包質量、包安全。
二、承包范圍:設計圖紙所列專業施工范圍。
三、工程質量:優良。
四、結算方式:
1、墻面貼磚:/㎡;
2、地面鋪貼石材:/㎡;
3、地面找平層:/㎡;
4、衛生間防水:/㎡;
5、磚砌隔墻(包括抹灰):元/㎡,不除窗洞;
6、粉墻/㎡,不除窗洞;
7、零星事再協商;
8、大理石干掛/㎡。
五、付款方式:
本工程以實際發生工日數據為依據,按每日元/人生活費,每天支付一次,每月支付工程進度款至,工程完工質檢合格,支付工程款的;工程竣工驗收達到標準后,工程款付至經甲、乙雙方共同確認的結算金額的。
六、甲方責任:
1、提供所有民工的身份證復印件。
2、乙方必須自備施工工具,負責作業層面的衛生,施工中不得浪費和損失材料,保護好設備和制成品,如有損壞雙倍賠償。
3、教育民工遵守甲方和建設方的有關規定,服從甲方管理和指揮,不得打架、鬧事,處理好建設方、甲方及其他施工隊伍的關系。
4、乙方應按安全規范技術規范組織施工,確保施工安全,由于乙方施工安全措施不力等原因,造成安全事故,其責任及相關費用全部由乙方承擔。
5、乙方確保人身安全和飲食安全,發生責任事故,其責任及相關費用全部由乙方承擔。
八、工程質量的約定:
1、因乙方施工原因導致工程未達到優良標準,未通過建設方、監理方、甲方的.驗收,乙方進行返工所發生的人工費及材料費由乙方承擔。
2、由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔。
九、有關工期的約定:
1、因乙方原因造成的延誤,工期不順延。因乙方原因延期竣工,延誤工期每延誤一天乙方支付甲方500元的工期違約金。違約金不超過結算價款的3%。
十、其它條款:
1、承包人向發包方承諾照合同約定進行施工、竣工,并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
2、因乙方的施工未達到約定的質量標準,或不能如期完成工程施工則甲方隨時有權調整其施工范圍及減少其工作量,或者終止合同。
3、若發包方與承包方意見發生分歧,經協商不能達成一致時,通過仲裁解決。
4、乙方中途撤場負全部責任,包括退還已付所有工程款,合同雙方簽字生效。本協議一式兩份,雙方各執一份,工程完成自行消除。
發包人:
日期:
承包人:
日期:
【工程合同】相關文章:
工程工程合同范本02-04
建筑工程工程合同04-08
[經典]工程合同10-08
(經典)工程合同09-24
工程合同(經典)08-08
工程合同(精選)08-06
工程合同[經典]08-17
工程合同[精選]07-23
(精選)工程合同08-03
工程合同07-20