工程合同(常用7篇)
在當今不斷發展的世界，人們運用到合同的場合不斷增多，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，下面是小編收集整理的工程合同7篇，僅供參考，大家一起來看看吧。
工程合同 篇1
甲方：_________身份證： (以下簡稱甲方)
乙方：_________身份證： (車隊以下簡稱乙方)
經甲乙雙方友好協商達成如下協議：
一、甲方保證施工中道路、取土、裝車、卸土的暢通。
二、乙方負責運輸：運輸地：_ 要求乙方車輛：______臺;運距：______公里 運費：_________元/車，每車裝載：_______方，結算方式：按車次結算，每一月結算一次，(第一月結算總工程量的80%，以后每月結清)以現金方式結算。
三、此協議雙方認同，在約定時間內于_______年___月___日乙方將施工車輛安排到現場，甲方負責聯系住宿地方。
四、工程違約責任：乙方車隊按約定到達后甲方如無工程安排，違約方應付給乙方違約金每車500元/天。乙方車隊沒按約定到達工地并施工，違約方應付給甲方違約金500元/天。
五、工程結算：乙方到達工地開始施工后，甲方每月按時按照乙方各車的工程量結算工程款，如無特殊因素不得拖欠。如有違約加收5%每天的'違約金。
六、此協議一式二份雙方簽定后具同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同 篇2
發包人(以下簡稱甲方)：
承包人(以下簡稱乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》及其他相關法律、法規，遵照平等、自愿、公平、誠信的原則，甲方將蘇北XX二標段(茂名路東文化路西) ，人行道、側石、平石等工程分項發包給乙方，為了保證工程質量和進度，明確甲乙雙方的權利和義務，經甲乙雙方協商一致，特立本施工承包合同，供雙方共同遵守，具體條款約定如下：
一、項目概況及承包范圍
1、工程名稱：
2、工程地址：
3、承包范圍：完成本工程人行道路原路面拆除及垃圾外運、混凝土的澆筑、步磚鋪設、側石、平石鋪設、前期原瀝青老路面的`切割等工作。
二、承包方式
1、包質量、包進度、包安全、包文明施工、包驗收、包與其他專業配合。
2、包所有人工作用具工具機械等。
三、工程款支付方式
工程款支付：
甲方按四次付清，
第一次路面切割、拆除及垃圾外運完成支付 元。
第二次混凝土的澆筑完成支付 元。
第三次側石平石鋪設完成支付 元。
第四次步道磚完成支付 元。工程竣工驗收合格后，甲方于一周內同乙方辦理完工程結算，并足額支付乙方的所有工程款。
四、違約金
雙方特別約定在違約情況發生付違約方除需按上述規定向守約方承擔，違約責任外還需額外向守約方負擔壹萬元次的違約金。
五、合同生效
1、合同履行過程中若發生糾紛，雙方應積極主動協商解決或申請有關部門調解，調解不成，向工程所在地人民法院起訴。
2、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
3、本合同由甲乙雙方負責人簽字、蓋章后生效，竣工結算工程款支付完畢后終止。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
工程合同 篇3
工程編號：_________合約編號：__________________(以下簡稱甲方)將_________處地質鉆探及土壤試驗工程交由_________(以下簡稱乙方)承辦經雙方同意訂立合約如下：第一條
工程地點：請參閱工程圖說。
第二條
工程范圍：詳圖樣說明書。
第三條
合約總價：全部工程總價_________元整，詳細表附后，工程結算總價按照實做數量結算計算之。
(合約附件另有規定者除外)。
第四條
付款方式：一、本工程無預付款，亦不按物價指數增減率調整，俟全部完工提出試驗報告，經本處第一科審查合格后一次付清。
(如需分批完成，得將已完成部分先付價款百分之八十)。
二、乙方應依照上項付款辦法，按實以書面申請估驗計價，而后由甲方核實給付之。乙方于支領工程款時所用之印鑒，應與本合約所附印鑒相符。
三、全部工程完成，經正式驗收合格后，除有特殊事由外，應于七日內發給結算驗收證明書，并依規定程序付清尾款。
四、估驗計價均應按期辦理，不得申請棄權或延期辦理。
五、施工期間如物價發生變動時，應按投標須知所附按物價指數增減率調整工程費計算方式辦理。
六、變更設計作業程序依本府所屬各機關營繕工程施工驗收作業程序八之規定辦理。如因變更設計增加工程數量或項目應俟甲方完成法定程序后始得估驗，其新增項目在議定單價前按甲方擬定單價之八成計價。
第五條
工程期限：一、開工期限：乙方應于決標后五日內正式開工。
二、完工期限：全部工程限于開工之日起五十日歷日完工。如遇障礙因素或變更設計致無法全面施工，應依_________市政府所屬各機關營繕工程因障礙因素無法全面施工工期計算作業規定辦理。
三、因故延期：如因天災人禍確為人力所不能抗拒，致需延長完工日期時，乙方得申請甲方核定延期日數。
四、工程開工、停工、復工、完工，乙方均應于當日以書面報告甲方。并以甲方核定之結果為計算工期之依據、乙方不為報告者，甲方得徑為核定后以書面通知乙方，乙方不得異議。
五、甲方所核定相關工期事項，乙方均同意遵守，不得異議，亦不得因此提出賠償損失或停工結算等要求。
第六條
工程變更：甲方對本工程有隨時變更計畫及增減工程數量之權(工程變更設計時，依本府有關規定辦理)，乙方不得異議。對于增減數量，雙方參照本合約所訂單價計算增減之。有新增工程項目時，得由雙方協議合理單價，但不得以新增項目單價未議妥而停工。新增項目如含有合約既有單價，其單價得按物指數增減率調整工程費計算方式調整之。如因甲方變更計畫，乙方須廢棄已完工程之一部分或已到場之合格材料，由甲方核實驗收后，參照本合約所訂單價或訂約時料價或新議訂單價并按物價指數增減率調整工程費計算方式計給之。但已進場材料以實際施工進度需要并經檢驗合格為限，若因保管不當影響品質之部分不予計給。
第七條
工程圖說：所有本工程之圖樣施工說明書及本合約有關附件等，其優先級依序為開標記錄補充規定、特定條款、技術規范、合約圖說、工程詳細表，及一般規定或一般規范。
第八條
工程監督：甲方所派主持工程之工程司，有監督工程及指示乙方之權。甲方工程司如發現乙方工人技能低劣，或不聽指揮，得隨時通知乙方更換之。如所做工程草率，材料窳劣，不合規定者，得通知乙方拆除重做，其損失及所需工期概由乙方負責。
第九條
工地管理：乙方須遴派技師或派具有二年以上工程經驗之代表常駐工地，督導施工，并負責工人之管理，嚴格約束工人遵守紀律，如有任何糾紛或違法行為，概由乙方負完全責任。如工人遇有傷亡或其它意外情事，應由乙方自行處理，與甲方無涉。乙方所派之負責人，非經甲方工程司同意不得擅離工地。甲方如認為乙方所派負責人不稱職時，得通知乙方更換之。
第十條
工作場地設備：乙方對于工人之食宿醫藥衛生，以及材料工具之儲存房屋，均應有完善之設備。
第十一條
材料機具：所有材料機具，除本合約有規定者外，概由乙方自備，并須經甲方檢驗(視)合格方可使用，其不合格者，須立即遷出場外。本工程內應由甲方供給之機具材料，因故未能實時供給，得酌予展延工程期限，但一次超過九十日者，如甲方未能即時供給機具材料致工程全部或部分停工時，比照投標須知九之(五)(六)規定辦理。
第十二條
加班趕工：本工程進行期間，如因工程進度落后為配合進度，甲方認為必須增加工人或加開夜班時，乙方應即照辦，不得推諉拒絕，并不得要求加價。但因甲方需要乙方超預定進度施工時，而乙方必須在夜間施工者，除得_________計算方式計算差額加價辦理外，對趕工必須增加之設備應提出計劃經甲方核定后得按實際需要追加，但已有夜間施工單價及施工項目應連續施工者(如連續壁、反循環椿、潛盾或推進工法等等)或施工慣例應延續施工者(如試椿澆置混凝土、地下工程需搶建、搶修等等)不得另予加價。如乙方未在雙方協議時限內完成不予給付。
第十三條
配合施工：與本合約工程有關之其它工程及臨時裝置，經甲方委托其它承包商辦理時，乙方應與其它承包商互相協助合作，使能辦理其工作，如因工作不能協調，致生錯誤或延誤工期，或發生其它意外事故，其一切損失，均由乙方賠償。但受損之一方，應盡速于事件發生之日起三日內，以書面告知甲方，由甲方召集雙方協商解決，如雙方經甲方多次協商仍無法達成協議時甲方除徑行裁決外，并得在其估驗款內扣留，俟其解決上述爭議后再發還。
第十四條
一、維持交通：乙方于施工時，不得妨礙交通，如因施工必要暫停交通時，須有適當臨時交通路線及公共安全設備，并須事先征得甲方之書面許可方可動工。
二、借用人行道在六個月內未開工，或停工達六個月者，應將借用之人行道回復原狀。
第十五條
環境清潔與維護：一、凡在施工范圍內挖出廢土及完工后剩余之磚塊、砂石及其它廢料，應依廢棄物清理法及本市建筑管理規則等規定盡速清除，如延誤不予清除而受罰，概由乙方負責。
二、工地周圍排水溝因本工程施工所發生損壞或淤積廢土、砂石，均應隨時修復及清理，如延誤不予修復及清理，致生危害環境衛生、公共安全事件，概由乙方負完全責任。
三、工地清潔及環境品質維護，應依_________市政府所屬各機關營繕工程工地環境清潔維護實施要點及環境保護法規辦理。
第十六條
安全措施：一、承造人應依勞工安全衛生法及其施行細則暨營造安全衛生設施標準規定確實辦理。
二、施工期間，乙方應于工作地點依照道路交通標志、標線、號志設置規則，及本府有關規定設立顯明之標志，以策安全。
三、建筑物施工場所，除應于基地四周利用密閉式之鋼鐵或金屬板、木板、夾板、鋁板等材料設置圍籬，鷹架外部分應加鐵絲網，并以帆布圍護，以防止物料向下飛散或墜落，并應設置行人安全走廊及消防設備。
四、對于工地附近人民生命、身體及財產之安全必須預為防范，如因疏忽致生傷亡或其它損害，概由乙方負責。
五、承造人應依規定投保營造綜合保險、第三人意外責任險及鄰近房屋倒塌龜裂責任險。
(依補充說明規定辦理。)第十七條
工程保管：一、在工程未經正式驗收相符以前，所有已完成工程及到場材料，包括甲方供給及乙方自備經甲方估驗計價者，均由乙方負責保管，如有損壞缺少，應由乙方負擔。
二、在工程未經驗收前，如甲方因需要使用時，乙方不得拒絕。但必須由甲乙雙方會同維護單位協商認定雙方之權利與義務后，由甲方行接管使用。如有損害應由協商之義務人修復之。
第十八條
災害保險：一、工程由開工日起至驗收合格日止乙方需投保營造保險。
二、在驗收前遭遇臺風、地震、豪雨、洪水等不可抗力之天然災害時，乙應于災害發生后二十四小時內報請甲方派員會同勘查屬實，并取具證明后，得按實需工作時間延長工期。
三、除因天災導致之路面淤泥積水等之災害，妨礙公共安全市容觀瞻、及民眾權益而急需回復原狀者，得由甲方依照_________市政府防救天然災害緊急搶救工程授權處理要點，報請有關單位會勘后，依規定處理外，凡涉及承包工程之損失部分仍應由承包商負責。
四、因甲方因素導致工程延期，得依原付保費比例加價辦理。
第十九條
工程查驗：
一、工程于施工中或驗收時，甲方查驗人員認為有必要開挖或拆除一部分工程以作檢驗時，乙方不得推諉，并應于事后負責免費修復。如發現乙方使用之材料與規定不符時，可拆抽換者(不影響其他構迼物)，乙方應即抽換，不得要求以扣款處理，或延長工期，其所需時間一并列入工期檢討。如不妨礙安全、美觀及使用需求，經由甲方檢討可不必拆換或拆換確有困難，必須以扣款方式處理時，除合約另有規定如混凝土及瀝青混凝土外，應按合約單價比例(尺寸不合規定時)、或工料差額(工料不合規定時)之六倍扣減，并于甲方完成報備手續后辦理。
二、工程全部完竣，經初驗合格后，由甲方派員驗收，并報請上級機關監驗。凡驗收所需工人、工具及梯架等，概由乙方供給之。甲方驗收時，如發現工程與規定不符，乙方應在甲方指定期限內修改完妥或依第一款之規定處理完妥，逾期尚未修改或處理完妥，除應參照第二十條之規定賠償逾期損失外，甲方并得動用乙方未領工程款或保證金(含履約保證金及差額保證金)予以改善，如有不敷，由乙方或保證人補足之。
三、全部工程完工之初驗及正式驗收之復驗，以一次為限，乙方應在甲方指定期限內修改完善。否則自復驗之次日起計算至再驗收合格之日止均以逾期論處，每日罰款按結算總價千分之一計算，乙方不得異議。
四、乙方及其專業技師應負地質鉆探之調查、鉆孔取樣、記錄、鑒定分析及相關作業之責任，并應于報告書上由技師本人署名并加蓋
執業圖記簽章負責。
五、上述各款規定事項，乙方均不得以民法第四百九十三條第三項前段規定拒絕修改、處理或拖延。
第二十條
逾期損失：乙方如不依照合約規定期限完工，應按逾期之日數，每日賠償甲方損失按結算總價千分之一計算。逾期罰款甲方得在乙方未領工程款或保證金內扣除，如有不足，得向乙方或其保證人追繳之。但其最高賠償金額超過結算總價十分之一為限。
第二十一條
乙方如與他人有債務糾紛，經法院命令扣留工程款者，乙方不得借故停工，如發生損害，應由乙與保證人共同連帶負責。
第二十二條
保固期限：本工程自全部竣工正式驗收合格之次日起，由乙方保固，保固保證金由工程款或保證金扣留或另由乙方提供按結算總價百分之一至百分之三(依工程標的性質定之)計算，如工程一部或全部走動、裂損、坍塌或發生其它損壞時，經查明系甲方工作不良，材料不佳所致者，應由乙方依照圖樣在限期內負責無條件修復。通知后逾期不辦理者，甲方得動用保固保證金修理。保固期間除合約另有約定外，規定如下：一、建筑物之裝修、機電、屋頂、墻壁滲漏及道路工程、自來水工程等，保固期間為一年。
二、建筑物構造體、暗渠、橋涵、隧道，或為此等工作之重修繕者，保固期間為五年。前項保固保證金如保固期間為一年者，期滿后全部退還。如保固期間為二年以上或合約部分工程保固期間為二年以上者，第一年退還二分之一，第二年退還其余之二分之一。
第二十三條
保證責任：一、保證人對于乙方因履行本合約各項規定暨因終止合約或解除合約，而發生之一切義務，均連帶負其全責，并愿拋棄民法第七百四十五條規定之先訴抗辯權。如涉訟或仲裁以_________法院為管轄法院，_________市為仲裁地點。
二、保證人如中途失其保證能力或自行申請退保時，乙應立即覓保更換。原保證人應俟換保手續核定后，始能解除其保證責任。
三、保證人應俟本合約失效時始得解除一切責任。
第二十四條
終止或解除合約：一、甲方認為工程有終止之必要時，得隨時終止本合約之全部或一部分工程，一經甲方通知，乙方應立即停工，并由乙方負責遣散工人，其已完成程及已進場材料，均由甲方核實給價。
二、乙方有下列情事之一時，甲方得隨時終止或解除本合約，甲方因此所受之一切損失，乙方及其保證人應負連帶賠償之全責。
(一)乙方私將工程轉讓他人承包，或將登記證轉借他人承包本工程，經甲方查明屬實者。
(二)乙方逾規定期限尚未開工，或開工后進行遲緩，進度較規定預定進度落后百分之十五以上者。
(三)乙方違背合約或發生變故，甲方認其不能履行合約責任時。乙方如因前項三款情事之一終止或解除合約時，應即停工，負責遣散工人，并將到場材料機具設備等，交由甲方全權使用。
三、合約訂定后，如因不可歸責于乙方之事由而未能開工，或延期開工，或開工后無法繼續施工而停工，其時間逾六個月仍無法施工者，乙方得于一個月內要求終止合約，并得就下列項目提出求償金額，檢附計算及相關證明文件送甲方核定若乙方對甲方核定有異議時得依合約所附工程仲裁條款補充規定辦理。
(一)工程訂約后未能開工：1．合約書裝訂成本費(含印花稅)2．依合約規定項目并已實際執行之準備工作費。
(如測量放樣、鉆探、細部設計等)不得超過合約單項之金額。3．工棚及租金費得依合約單項范圍之金額比例折算。4．工地現場水電費得按實付金額。5．工地現場看管勞工費，最多二員，六個月之基本工資為限。6．工程施工進度必需預先定制特殊材料經事先向甲方報備有案并經會同檢驗合格者得依廠商訂購成本收購，但不得超過合約該項材料費之金額。
一般購置材料則由乙方自理。
(二)工程開工后：1．合約規定之準備工作費工棚租金、工地水電費及工程安全設施得依合約單價比例估驗計價。2．已完工工程依合約規定估驗計價。3．進場材料費(以實際施工進度需要，并經檢驗合格為限，若因保管不當影響品質之部分不予計給)。4．工程停工期間經甲方認定必要之現場待命人員工資(最多五人以承商公司之員工為限)按合約技術及一般勞力工資計付。5．停工期間乙方亦應按日填報日報表，并于每周未，每月底將影響部分以書面報工程司備查。
四、乙方如領有預付款者，應即將未扣還金額，并加中央銀行基金存款一個月利率之利息，一并退還甲方。
第二十五條
乙方未依第十四條至第十六條規定及甲方指示辦理，以維持交通及排水、維護環境清潔及公共安全時，甲方得徑行動用乙方未領工程款或保證金改善，乙方不得異議。
第二十六條
合約時效：本合約及其附件自簽訂之日起生效，至全部工程完竣驗收保固期滿之日失效。
第二十七條
合約份數及附件：本合約正本二份，雙方各執一份，副本_________份，由甲方分別陳轉備用，如有誤繕，以正本為準。本合約附件，計保證書_________份、領款印鑒_________份、投標須知_________份、投標比價紀錄表_________份、標單詳細表_________份、單價分析表_________份、供給材料表_________份、施工說明書_________份、圖樣_________份計_________張。甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日簽訂地點：_________簽訂地點：_________
工程合同 篇4
甲方：
乙方：
為了優質高效地完成甲方交付給乙方的施工任務，明確甲乙雙方
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包形式：
4、工程內容： 成孔、砼攪拌與澆注、鋼筋籠制作與安裝;
5、工程量：實際完成工程作量結算(樁長含0.5米樁頭)
二、工程造價及工期
1、樁基檢測： 元/棟
2、工程總價：
3、施工工期：自年日竣工，施工工期為 天。
三、工程質量標準：合格
四、雙方責任
(一)甲方責任
1、甲方在開工前，將與施工項目有關的設計圖紙、地質勘察報告以及書面的技術要求交付乙方;并對施工現場及技術資料做一次性技術交底。
2、在乙方開始施工前，甲方應做好施工現場的“三通一平”工作，并負責清除施工場地的地下隱蔽物。
3、施工過程中，甲方負責協調施工現場與周邊有關各方面的關系;負責提供乙方施工現場辦公室 間;提供乙方施工人員的食宿用場地及施工用料堆放用場地，確保施工的順利進行。
4、按有關規定及技術規范檢查、督導乙方的施工質量及工程進度，在發現問題時，有權要求乙方停工整頓，對已完工部位及時予以驗收;在施工現場出現未曾預料到的情況時，及時對乙方對此提出的技術措施予以審議，并提出書面意見。
5、對由于甲方原因造成的停工、窩工，甲方負責按實際發生補償由此給乙方造成的經濟損失。
6、甲方按雙方約定及時向乙方劃撥工程款，以確保工程按正常進度進行。
(二)乙方責任
1、服從甲方及監理單位對施工現場的管理，及時向各技術管理部門提交完整無缺的技術資料。
2、按設計圖紙及國家頒發的現行技術質量標準，認真組織施工，確保工程質量驗收一次合格。
3、乙方在施工過程中發生的`機械、人身事故及工程質量事故，負全部責任并承擔由此而引起的一切損失。
4、因乙方施工組織管理及施工設備配置不當而造成的停工、窩工、待料等情況，由乙方自行承擔由此而引起的經濟損失，若出現工期延長時，乙方應補償甲方的經濟損失。
5、施工過程中，遇地質情況與原勘察報告不符或其它影響施工的因素出現時，在及時向甲方報告的同時，應立即提出技術處理措施，在取得甲方、監理的同意意見后，按調整后的方案進行施工。
6、委托秦皇島市建筑主管部門認可的樁基檢測單位進行樁基工程檢測。
7、支付施工水電費。
五、付款及結算
1、日內甲方向乙方付工程總價的%，做為乙方的備料(預付)款。
2、工程進度達到時，甲方向乙方再付工程總價的 %，做為乙方施工的進度款。
3、工程量全部完成時，甲方向乙方再付工程總價的%。
4、工程竣工驗收合格后，甲方在日內將尾款一次性對乙
六、附則
1、本合同一式份，雙方各執份，具同等效用。
2、合同經雙方代表簽字后生效，工程完工并結清工程款后自然失效。
3、在本合同執行過程中，如出現不可預見性的情況發生時，雙方友好協商解決。
4、合同生效后，任何一方違約造成的對方經濟損失，由違約方承擔全部責任。
5、受現場實際條件制約，需增加工程量或加大乙方責任時，甲方按乙方中標時取費原則，甲方給乙方增加工程施工費用。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同 篇5
委托方： （以下簡稱甲方）
受托方： （以下簡稱乙方）
甲方因裝修工程的需要，委托乙方進行室內裝修設計工作，經雙方協商一致，簽訂本合同。
一、設計工程概況
1、設計工程名稱：
2、設計工程地點：
3、設計工程面積約： M2
4、設計工程范圍：
二、設計時間
1、設計期限：
設計期限為 天，從乙方收到甲方支付的定金后開始計算，到向甲方交付全套設計圖紙之日為止。因甲方變更設計要求或對乙方意見未及時答復，其耽誤的時間應從合同約定的設計期限中相應扣除。
2、設計交圖步驟及時間：
（1）甲、乙雙方當面協商滿意后確定設計詳細內容及金額，即簽定本合同，同時支付定金人民幣 元。乙方收到定金后天內，向甲方提交平面功能布置圖。
（2）甲、乙雙方初步確定平面方案及初步確定設計概念后，同時支付首期設計費人民幣 （按以上2（1）支付的人民幣定金自動轉為首期設計費）。乙方收到設計費后 天內，向甲方提交較詳細裝修設計方案包括主要效果圖。
（3）甲方確認效果圖即支付第二期設計費人民幣，乙方收到設計費案后 天內，向甲方提交詳細裝修施工圖。
（4）工地開工后設計師配合施工隊現場指導并對業主提供材料及工程質量咨詢服務。
（5）設計費未全額付清前，乙方不提供最終設計成果。
（6）若甲方委托乙方施工，設計費減半，從工程尾款中扣除。
三、提交成果
1 裝修設計方案圖 1套
201 年 月 日前
2裝修施工圖 1套
平面、天花、立面、剖面、大樣
201 年 月 日前
備注
1、《裝修施工圖》為AUTOCAD文件且應達到施工隊依圖施工之深度，效果圖張數雙方協商；
2、上述設計成果應提交打印文檔一份。
四、雙方責任
1、甲方應按合同規定及時支付設計費。
2、甲方應將設計要求準確、簡明扼要的告之乙方設計人員，并不得隨意變更（除了合理的變更）。甲方變更設計委托事項或因提交的資料錯誤，或對所提供資料作較大修改，造成乙方設計返工，除雙方需協商簽訂補充合同（或另訂合同），重新明確有關條款外，甲方應按乙方所耗工作量向乙方支付相應的費用。
3、甲方應到乙方公司所在地提出設計要求、簽定合同、看圖定樣、支付設計費。
4、乙方須按合同規定的時間提交設計圖紙。
5、乙方應本著認真負責的精神，按照甲方的要求完成設計。
6、若甲方未能按時支付設計費，乙方有權拒絕甲方提出的下一步工作要求。
7、乙方未履行本合同規定的任何一項義務視為根本違約，甲方有權解除本合同，乙方并賠償甲方因此造成的損失（含甲方已付設計費）。
五、設計費金額、支付時間與方式
1、設計費總額：人民幣￥ 元（￥.00）。
2、支付時間：
（1）雙方簽訂委托設計合同時，甲方即應向乙方支付定金，即人民幣￥ 元。（-）；
（2）甲方支付第一期的設計費即人民幣￥元。（-）；
（3）甲方支付第二期的'設計費即人民幣￥元。（-）；
（4）若有雙方協商同意增加的設計費應在工程開工前支付給乙方；乙方應甲方要求，超出合同規定為甲方提供服務所增加的費用，在工程峻工前由甲方支付給乙方。
3、支付方式
甲，乙雙方共同協商支付方式。
六、違約責任和爭議的解決
1、甲方在乙方提供有關設計圖紙后，未在合同規定的期限內支付設計費，或乙方無特殊情況延遲交付圖紙，均應視為違反合同約定。按每日100元予以處罰。
2、合同生效后，甲、乙方無故要求終止或解除合同時，應以雙倍定金賠償無過錯方（不可抗力除外）。
3、甲、乙雙方在履行合同過程中，如有爭議，應友好協商解決。協商不成任何一方可向原告所在地法院提出訴訟。
七、 合同效力
本合同壹式貳份，甲乙雙方各執壹份。合同經雙方簽字后生效。本合同設計工程峻工后終止 。
甲方（簽字蓋章）： 乙方（簽字蓋章）：
電話：
電話： 合同簽訂時間：201 年 月日
工程合同 篇6
如何理解建設工程施工合同中的“實際施工人”
作者 王國章
在建設工程施工合同中，與建設工程施工合同有關的主體主要包括發包人、總承包人、分包人、第三人、施工人、轉包人、實際施工人等。根據《中華人民共和國合同法》第十六章第272條：“發包人可以與總承包人訂立建設工程合同，也可以分別與勘察人、設計人、施工人訂立勘察、設計、施工承包合同。”“總承包人或者勘察、設計、施工承包人經發包人同意，可以將自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果與總承包人或者勘察、設計、施工承包人向發包人承擔連帶責任。承包人不得將其承包的全部建設工程轉包給第三人或者將其承包的全部建設工程肢解以后以分包的名義分別轉包給第三
人。”“禁止承包人將工程分包給不具備相應資質條件的單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包。建設工程主體結構的施工必須由承包人自行完成。” 第281：“因施工人的原因致使建設工程質量不符合約定的，發包人有權要求施工人在合理期限內無償修理或者返工、改建。經過修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人應當承擔違約責任。”《中華人民共和國合同法》是從合法合同的角度規制行為主體，一般不會以違法合同作為直接規制的對象，因此，從合同法中有關“施工人”的規定可以看出，這一概念涵蓋了建設工程施工有效合同中從事施工活動的主體，但不應當包括轉承包和違法分包等無效合同中的“承包人”。正是為了區別《中華人民共和國合同法》中規定的“施工人”概念，《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第4條、第25條、第26條使用了“實際施工人”概念，這里的“實際施工人”均指無效工程合同中的“承包人”，主要有以下幾類：①未取得建筑施工企業資質的“承包人”；②超越資質等級且在竣工前沒有取得相應資質等級的建筑施工企業在建設工程施工合同中的“承包人”；③沒有資質等級借用有資質等級的建筑施工企業名義從事建設工程施工的“承包人”；④建設工程依法必須進行招投標而未進行招投標或中標無效的建設工程施工合同中的“承包人”⑤承包人轉包工程合同中的“承包人”；⑥違法分包合同中的.“承包人”。
據此，司法實踐中，有人認為根據司法解釋的有關規定，只要欠付農民工的工資，農民工可以直接起訴發包方索要工資是不正確的，實質上這是對司法解釋的誤解。符合司法解釋中“實際施工人以發包人為被告主張權利的??”中的行為主體必須符合“實際施工人”要求，否則以此主張權利將面臨敗訴的風險。
工程合同 篇7
編號：
項目名稱：
建設地點：
發包人（甲方）：
設計人（乙方）：
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，甲、乙雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經友好協商，就甲方委托乙方承擔 工程設計達成一致意見，特簽訂本合同，以資信守。
第一條 、本合同依據下列文件簽訂。
1、《中華人民共和國合同法》和《建設工程勘察設計合同條例》； 2、國家及地方有關工程勘察設計管理法規和規章； 3、建設工程批準文件。
第二條、 工程概況。
1、工程名稱：
2、工程地點： ，總用地面積約 平方米，現擬建總建筑面積約 平方米,擬建設 。
3、本工程投資控制（選擇其中一項）：
（ ）本工程實行限額設計，限額設計值為或工程總造價不超過 。
（）本工程不實行限額設計，但各設計階段的估算、概算、預算必須報甲方審批。
第三條、 設計范圍。
第四條 、設計項目的名稱、階段、規模、投資、設計內容標準及設計深度（在括號內打“√”選擇）。
（ ）1、按照甲方所提供的平面圖及立面圖，對項目 的外立面進行設計，并根據內部平面布置及每層的功能分配于外立面設計上反映；應能配合周圍的地理環境；
（ ）2、對項目的平面布置提供改善意見；
（ ）3、在甲方已確認外立面設計風格的基礎上，進行修改及調整，并提供最后的外立面設計效果圖；
（ ）4、對室外景觀進行設計，配合項目 的外貌及形象； （ ）5、協助甲方選定外立面設計用料；
（ ）6、就以上設計范圍在本合同簽訂之日起 天內，提供以下圖紙：
（ ）外立面設計效果圖(于本合同簽訂之日起天內提供款供甲方
選擇,再按甲方意見提供修改后不小于A2圖幅的外立面設計效果圖)；
（ ）四面立面圖；
（ ）外立面設計大樣示意圖；
（ ）室外綠化設計圖；環境設計圖；構筑物大樣；
（ ）主樓、副樓及室外綠化等分別提供初步設計圖紙及文件。 （f） 。
（ ）7、 乙方保證文件的質量應同時符合工程所在地的'有關規定、規范的要求，符合甲方的建設使用要求。
（ ）8、初步設計及文件的內容與深度如下： A、內容： 相關專業的平面、立面、剖面圖紙； （b） 設計說明書； （c） 主要外立面用料表；
B、深度：（a）能據以確定用地范圍； （b）能據以準備主要設備及材料；(c )能據以進行施工圖設計及進行施工準備；
（ ）9、上述圖紙和文件必須滿足如下深度要求，且需經甲方書面認可方可付款，否則甲方有權拒絕付款；
（ ）外立面設計效果圖應真實反映本項目的建筑及空間環境；
（ ）四面立面圖應標注各樓層標高、高度和做法及所采用外墻材料；
（ ）外立面設計大樣示意圖（包括但不限于外立面局部放大樣，仔細尺寸、標高、用料等）：配合四面立面圖，表示清楚外墻面大樣和標注主要外立面構件及裝飾物的尺寸、標高、做法及材料；
（ ）室外環境及綠化設計圖：環境及綠化設計平面圖
（ ）10、設計方案的驗收以甲方認可為準；
（ ）11、當外立面設計初步選定后，乙方負責統籌協調項目的模型制作，并在外立面設計初步選定之日起 天內提供所需資料予模型制作公司。所需費用由______承擔。
第七條 、設計費及付款方式。
1、本合同設計費用選擇（在括號內選擇后劃勾）
（）按綜合包干單價方式計，總金額暫定為 元，具體按實測面積結算 （）按綜合包干總價方式計，總金額為 元
該設計費用已包括了設計人員的工資、購買設計標準的資料費、曬圖費、稅費、利潤等設計和服務階段所發生的一切費用。除非合同另有約定，該設計費用不再因生產要素、市場行情及設計細化等原因而作任何調整。 （二）付款方式（設計費以 幣支付）
1、本合同生效后天內，甲方支付設計費總額的20%，即（ 幣） 元作為定金（本合同結算后，定金抵作設計費；定金比例不得超過合同總金額20%）。
2、乙方提交 設計文件經甲方審核確認后 天內，甲方支付設計費總額的 30%，計（幣） 元。
3、乙方提交 設計文件經甲方審核確認后 天內，甲方支付設計費總額的 %，計（幣） 元。
發包人：（甲方） 設計人：（乙方）
簽訂地點： 簽訂地點：
簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日
【工程合同】相關文章：
裝修工程承包合同04-26
工程合同管理制度04-30
家居裝飾工程合同書05-02
建筑工程合同管理制度范本04-30
室內裝修工程協議范本05-06
沒簽合同工程發生糾紛怎么辦04-27
工程項目承包合同范本怎么寫04-26
監理工程師《合同管理》知識點及練習題05-03