定做合同范本
在人們越來越相信法律的社會中,人們運用到合同的場合不斷增多,合同能夠促使雙方正確行使權力,嚴格履行義務。你所見過的合同是什么樣的呢?下面是小編收集整理的定做合同范本,僅供參考,歡迎大家閱讀。
定做合同范本1
甲方:
乙方:
1、前言
經過友好協商,甲、乙雙方本著長期友好合作、互利互惠、共同發展的前提,就鑄件合作事宜達成一致,特簽訂本合同并共同信守執行。乙方將根據甲方提供的技術資料和鑄造清單進行鑄造并供貨。
2、供貨范圍和雙方職責
(1)供貨范圍
按甲方提供的鑄件清單供貨。
鑄件上要帶檢驗試棒2根(¢30﹡300);球鐵件的附鑄試塊采用“Y”型試塊并附質保書。
(2)乙方職責
完成上述規定供貨范圍的供貨。
返回甲方提供的所有資料,并為甲方保密。
向甲方提供鑄件的材料說明(A、機械性能;B、材質化驗)
(3)甲方職責
每套鑄件(每件)向乙方提供鑄件圖紙一套。
負責解決乙方在泡沫模型制作過程中的技術問題。
向乙方提供鑄造清單(明細)并說明材料,件數,交貨期。
甲方向乙方提供技術要求。
技術要求
(A)鑄件材料:HT250、HT300、MoCr鑄鐵、QT600-3
(B)鑄件化學成份:根據提供給貴公司的化學成份標準。
(C)鑄件應清理干凈,去除冒口殘余,粘砂以及內腔殘余物等。鑄件表面進行噴丸處理,要求鑄件表面光潔。
(D)鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。
(E)鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內的表面缺陷。
(F)鑄件交貨時應附有合格證、質保書,其中包括:供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結果、制造日期(或編號)或生產批號、機械性能。
3、價格
(1)鑄件價格
HT250:
MoCr:
QT600:
特殊規格鑄件價格雙方協商定
4、結算方式:
(1)鑄件以甲方驗收過磅,并通知乙方認可。
(2)鑄件在甲方現場驗收合格后,開具發票,甲方收到發票30天內全額付款。
(3)鑄件經甲方使用,確認滿足第六條定義的質量保證。
5、交貨期
(1)乙方嚴格按甲方提供的清單、周期進行鑄件并及時交貨。
(2)具本交貨日期:(泡沫模型與鑄件制造,周期,不含路途)
鑄件5噸以下16-20天。
鑄件5-8噸18-22天。
鑄件8噸以上的另商定。
(3)特殊規格雙方協商定。
6、驗收
甲方應根據有關資料和技術協議、國家標準對鑄件進行驗收。
7、質量保證:
甲方在加工過程中發現鑄造原因造成的廢品,應立即通知乙方,如確系乙方鑄造原因造成的廢品,由乙方補廢包換,并以急件的`形式補廢,模型費由乙方負擔。
8、合同修改:
只有在合同雙方的合法代表書面簽字同意后,才能對本合同的條款進行修改,補充和更改。這些修改、補充和更改的文件與本合同具備同等效力。
9、不可抗力:
(1)當不可抗力發生時,發生不可抗力的一方有義務做出努力,將不可抗力帶來的損失減少到最低限度。
(2)因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。
10、權力和義務的轉讓:
乙方不得將本承包合同所產生的權力義務轉讓給任何第三方。
11、合同的終止和解除
(1)發生下列情況之一時,甲方有權終止和解除合同,并有權要求乙方賠償由此造成的經濟損失。
乙方無正當理由不按期制造投入時。
實際制造進度比進度表上的日程大大延遲,按期交付無可能時。
乙方無正當理由不執行合同有關規定,經甲方書面催促仍無解決誠意時。
(2)發生下列情況時,乙方有權終止和解除合同,并有權要求甲方賠償由此造成的經濟損失。
甲方違反本合同而造成本合同無法履行時。
甲方沒有支付合同金額的能力時。
12、爭議解決:
當甲、乙雙方之間在履行本合同過程中發生爭議而通過協商已無法解決時,可直接向人民法院起訴,甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地(煙臺)人民法院管轄。
13、合同附件
下述合同附件與本合同同進簽署,一并有效。
附件一、每次提供鑄造清單、進度表。
14、通知
所有通知和通訊均需采用書面形式,如為傳真或電傳,則發生當日視為送達。
15、合同生效
本合同一式二份,雙方各執一份,合同經雙方授權代表簽字、蓋章即生效。
甲方 乙方
代表(簽字) 代表(簽字)
日期: 日期:
定做合同范本2
定作人(甲方):____________
承攬人(乙方):____________
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規的規定,甲乙雙方遵循平等自愿、協商一致和誠實信用的原則,現就電瓶產品委托乙方加工制作的相關事宜,特簽訂本合同:
第一條合作內容
加工定作內容:就乙方目前生產的20多個品種的電瓶,甲方暫定在合同期限內向乙方定做30萬支。
第二條合同期限
自本合同生效之日起至______年______月______日止。
第三條加工定作方式
1、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式為:由甲方提供原材料,乙方進行加工制作,生產出成品后,向甲方交付產品,乙方收取加工勞務費。
2、在本合同期限內,生產原材料和成品的所有權均系甲方所有,乙方只具有收取勞務費的權利和義務。
3、關于其加工制作過程中的稅、費等問題由雙方另行協商確定。
第四條加工勞務費
乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本價的15%向乙方支付加工勞務費用。
第五條雙方的權利與義務
1、本合同期限內,甲方負責向乙方供應生產電瓶產品所需的一切原材料,乙方提供倉庫供甲方用于原材料和產品堆放,甲方對原材料享有所有權,甲方派專人就原材料簽收登記、保管,并按生產進度的需要發放原材料。
2、甲方有權監督乙方進行加工制作,如發現存在不合格產品的`,甲方可拒絕接收成品,并有權要求乙方承擔成本損失。
3、乙方應對生產的成品,分批次向甲方移交。
4、未經甲方同意,乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣、轉移、出售、贈與、擔保等)。
5、合同期間,非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工、停產。
6、合同履行期間,乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。
7、如甲方認為有需要對生產的產品辦理質押等手續的,乙方應全面配合。
第六條驗收標準
乙方生產的產品質量應嚴格按照國家標準或行業標準執行乙方下線的成品每天向甲方辦理移交。
第七條違約責任
1、乙方應妥善的保管好甲方供應的原材料和生產線上的半成品及未交付的成品,在此期間,如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔賠償責任。
2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產品的,則由乙方承擔損失賠償責任。
第八條其他
1、本合同未盡事宜,可由雙方簽訂補充協議,補充協議與本合同相沖突的,以補充協議為準。
2、本合同自雙方簽字或蓋章時生效,在履行合同的過程中發生爭議的,可向合同履行地人民法院訴訟解決。
3、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
定做合同范本3
合同編號:_________
定作人(甲方):_________
承攬人(乙方):_________
為維護甲、乙雙方當事人的合法權益,根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國產品質量法》等法律、法規及有關規定,經雙方協商一致,訂立本合同。
一、品名、用材、規格、數量、價款
(一)家具名稱:_________(由型號、基材、類別三部分組成)。
(二)甲方自定規格的家具,于_________年_________月_________日前將家具圖紙、樣品、技術資料等材料一式兩份,由雙方簽名或蓋章確認后作為合同附件。
二、支付方式
(一)定金:甲方于_________年_________月_________日向乙方支付人民幣_________元,作為定金。
(二)預付款:甲方于_________年_________月_________日向乙方支付人民幣_________元,作為預付款。
(三)第一次付款:_________年_________月_________日付款人民幣_________元。
第二次付款:_________年_________月_________日付款人民幣_________元。
補充約定:_________。
(四)支付方式:『□支票』 『□轉帳』 『□現金』 『□其他』
三、家具交付期限、地點和方式、運費結算、運輸風險承擔及安裝
本合同所訂家具按以下第_________種方式交(提)貨:
(一)乙方于_________年_________月_________日將家具送到甲方指定地點_________區(縣)_________路_________弄_________號_________室。
(二)甲方于_________年_________月_________日到乙方指定地點_________自提家具。
(三)如無特別約定,由乙方負責安裝家具。
乙方送貨的,運費及運輸途中風險由乙方承擔;甲方自提的,運費及運輸途中風險由甲方承擔。但甲乙雙方有特別約定的除外。
四、甲方權利及義務
(一)甲方對乙方使用的材料具有檢驗權。
(二)甲方按照合同約定提供家具圖紙、樣品、技術要求等材料。
(三)甲方應協助乙方完成工作。
(四)甲方應及時接收家具,并進行檢驗。
(五)甲方應按照合同約定的時間、方式支付價款。
(六)在履行合同過程中,甲方有權對家具的質量、數量等進行監督檢驗,但不得妨礙乙方的正常工作。
五、乙方權利及義務
(一)乙方應及時對甲方提供的圖紙、樣品、技術資料等的合理性進行確認。
(二)乙方應妥善保管甲方提供的圖紙、樣品、技術資料等,并按照甲方的要求保守秘密,未經甲方許可,不得留存復制品及技術資料。
(三)乙方交付家具時,應提供產品質量合格證明、使用說明書、“三包”憑證及發票等。
(四)如甲方未支付價款,在雙方沒有例外約定時,乙方對完成的家具享有留置權。
(五)乙方應按照合同約定交付家具。
(六)未經甲方同意,乙方不得將家具定作的主要工作交由第三人完成。
六、驗收
甲方應對家具的用材、數量、商標、規格、色澤等進行驗收,如有異議,及時提出。
七、家具的.質量要求、技術標準
(一)質量標準:執行 □國家/□地方/□企業 家具產品標準。
(二)安全標準:執行gb18584-xx木家具中有害物質限量標準。
(三)售后責任保證:執行《上海家具行業產品“三包”責任規則》。
八、違約責任
(一)因乙方原因造成家具未達質量標準,甲方有權要求乙方無償返工或更換,并承擔相應的違約責任;經乙方返工或更換后,仍未達質量標準的,甲方有權解除合同,乙方應賠償甲方相應損失。
(二)乙方交付家具數量不足,甲方有權要求乙方補齊并承擔相應的違約責任。
(三)乙方未經甲方同意逾期交付家具的,應向甲方支付違約金,_________。
(四)甲方未經乙方同意逾期付款的,應向乙方支付違約金,_________。
(五)_________。
(六)_________。
九、變更與解除
甲方中途變更或解除合同,應書面通知乙方。如給乙方造成損失的,應賠償相應損失。
十、不可抗力
(一)任何一方因不可抗力造成全部或部分不能履行合同的,可免除相應責任。但遲延履行后發生不可抗力的,不能免除責任。
(二)遇有不可抗力的一方,應及時書面通知對方。
十一、爭議解決
發生的爭議,由雙方協商解決;也可請求調解;或選擇下列方式第_________種方式解決:
1.提請上海仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院提請起訴。
十二、其他事項
十三、本合同一式_________份,甲、乙雙方各執_________份。
定作人(甲方):_________
簽訂時間:_________年___月___日
承攬人(乙方):_________
簽訂時間:_________年___月___日
定做合同范本4
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》的規定,經雙方協商同意簽定本合同,具體條款如下:
一、產品名稱、型號、數量、金額、供貨時間貨品HF-121HF-122HF-123HF-125HF-126HF-127HF-128品名背包(男女)單位個數量單價(不含稅)100010001000100020001000100033元48元27元42元14.8元7.5元7.5元總金額33000元48000元27000元42000元29600元7500元7500元備注男女款各500個男女款各500個男女款各500個男女款各500個男女款各1000個女款1000個男款1000個長拉桿包(男女)個背包(男女)個寬拉桿包(男女)個小拉桿包(男女)個小斜跨包(女)腰包(男)個個合計:8000個:總金額:194600元
二、完成時間:乙方需按時出貨,并于xx年xxx月xxx日全部入庫。
三、質量要求:同生產確認樣。
四、包裝要求:每個產品入1個PE塑料袋,裝箱數量待定,線頭、污漬處理干凈。按需方的確認樣品為驗貨標準。
五、交貨期限一經簽訂需如期交貨,若因非不可抗拒因素影響需方發貨期,延一天按總貨款1%給予扣款,以此類推。
六、交貨地點:在供方工廠驗貨合格后付清貨款。由供方負責送至需方指定倉庫。
七、結算方式及期限:預付定金:30%,余款于交貨后15天付清尾款。
八、違約責任:一切產品因質量問題均由供方負擔。
九、解決合同糾紛的'方式:本著雙方友好的關系,如有問題協商解決,如協商不成立交甲方所在的地方人民法院進行裁決。
十、其他約定事項:本合同經供需雙方蓋章簽字后或通過傳真蓋章即生效,本合同一式兩份,雙方各持一份。
甲方(公章):xx
乙方(公章):xx
法定代表人(簽字):xx
法定代表人(簽字):xx
xx年xxxx月xxxx日
xx年xxxx月xxxx日
定做合同范本5
定作人(甲方):____________
承攬人(乙方):____________
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規的規定,甲乙雙方遵循平等自愿、協商一致和誠實信用的原則,現就電瓶產品委托乙方加工制作的相關事宜,特簽訂本合同:
第一條合作內容
加工定作內容:就乙方目前生產的20多個品種的電瓶,甲方暫定在合同期限內向乙方定做30萬支。
第二條合同期限
自本合同生效之日起至20xx年12月30日止。
第三條加工定作方式
1、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式為:由甲方提供原材料,乙方進行加工制作,生產出成品后,向甲方交付產品,乙方收取加工勞務費。
2、在本合同期限內,生產原材料和成品的所有權均系甲方所有,乙方只具有收取勞務費的權利和義務。
3、關于其加工制作過程中的稅、費等問題由雙方另行協商確定。
第四條加工勞務費
乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本價的15%向乙方支付加工勞務費用。
第五條雙方的權利與義務
1、本合同期限內,甲方負責向乙方供應生產電瓶產品所需的一切原材料,乙方提供倉庫供甲方用于原材料和產品堆放,甲方對原材料享有所有權,甲方派專人就原材料簽收登記、保管,并按生產進度的需要發放原材料。
2、甲方有權監督乙方進行加工制作,如發現存在不合格產品的,甲方可拒絕接收成品,并有權要求乙方承擔成本損失。
3、乙方應對生產的成品,分批次向甲方移交。
4、未經甲方同意,乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣、轉移、出售、贈與、擔保等)。
5、合同期間,非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工、停產。
6、合同履行期間,乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。
7、如甲方認為有需要對生產的產品辦理質押等手續的,乙方應全面配合。
第六條驗收標準
乙方生產的產品質量應嚴格按照國家標準或行業標準執行乙方下線的成品每天向甲方辦理移交。
第七條違約責任
1、乙方應妥善的`保管好甲方供應的原材料和生產線上的半成品及未交付的成品,在此期間,如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔賠償責任。
2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產品的,則由乙方承擔損失賠償責任。
第八條其他
1、本合同未盡事宜,可由雙方簽訂補充協議,補充協議與本合同相沖突的,以補充協議為準。
2、本合同自雙方簽字或蓋章時生效,在履行合同的過程中發生爭議的,可向合同履行地人民法院訴訟解決。
3、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方:____________
乙方:____________
時間:____________
定做合同范本6
承攬方: (以下簡稱甲方)
住址:
法定代表人:
聯系方式:
定作方: (以下簡稱乙方)
住址:
法定代表人:
聯系方式:
甲乙雙方經雙方友好協商,現簽訂本合同,以資共同信守。
一、加工產品名稱、規格、數量、價格、交貨日期
總金額(大寫)
交貨日期:由乙方訂貨清單確定。
本合同所確定的價格在 年 月 日至 年 月 有效,乙方要貨清單確定的數量低于本合同數量 的,甲方有權根據甲方成本核算變更合同價格條款。
甲方提供給乙方的價格組成為:毛坯管成本+加工費;加工所需的毛坯管由甲方提供。
二、質量標準及驗收
1、甲方根據乙方提供的相關工藝要求進行加工成產,質量標準為甲方的企業標準,同時符合國家質量要求。
2、乙方應在收到加工產品之日起二天內對加工產品的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對甲方交付的加工產品有異議,應于收貨之日起三天內書面向甲方提出。如逾期,則視為甲方交付的產品完全符合加工要求。加工產品因乙方使用方法不當、保管不當等原因引起的質量問題,乙方不得要求甲方修復或者退換或者主張其他任何責任。
三、包裝要求及費用負擔
1、加工產品由甲方負責包裝,以加工產品不受損壞為標準。
2、甲方對乙方所加工的產品進行商標貼牌,但乙方依據本合同所要求貼牌的商標必須為乙方合法使用的注冊商標,(包括經核準的使用類別符合商標法律法規要求)乙方有義務在本合同履行之前提供相應的注冊證明、合法使用證明等。
3、甲方負責包裝箱圖案制版,但乙方應當向甲方繳納每版/次押金費用5000元,制版效果圖案由乙方簽字確認。因乙方需要對印刷版面進行更改的,乙方自擔費。
4、具體包裝要求是 乙方依據本合同訂購的產品數量每種、每次的型號規格數量不低于500箱;否則制版押金不予退還。
四、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求
1、加工物交由甲方指定的____________________ (承運人)承運,由甲方代辦相關的托運手續,運費由乙方承擔。甲方將定作物交付承運人后,則視為甲方已將加工物交付于乙方,該加工產品所有的風險由乙方承擔。
2、乙方也以自提貨物,交貨地點為甲方榆垡廠區。但該批次貨物要求自提應當在要貨清單中注明,否則甲方默認為乙方代辦運輸。
3、時間要求:甲方收到乙方要貨清單后,并收到乙方該批次預付款后 日交貨。委托承運人運輸的,以交加工物時承運人簽發的戳記日期為交貨日期。
五、預付款要求
乙方應于要貨清單送達甲方之日,向甲方支付該批次貨物 ______%預付款,該預付款在該批加工物交付時沖抵貨款。
六、加工款結算辦法及期限
1、甲方完成加工產品后,在乙方訂貨清單確定的交貨日期交貨前,乙方必須將該批次貨物的剩余尾款全額支付甲方,甲方履行合同交貨義務。
2、如乙方未按約定付清定作款項,未付清加工款的產品所有權由甲方所有。甲方可對定作物行使留置、處分等權利。
3、乙方由于其他非法定原因,未能在訂貨清單約定的日期支付甲方貨物全款,每延遲1日支付甲方 元保管費,該保管費累計達到該批次預付款額時,該要貨清單自動解除,預付款不再退還。
七、違約責任
1、乙方的違約責任
(1)中途變更加工產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失的,應償付甲方因此造成的.損失,如果損失難以確定,則至少為____元人民幣。
(2) 未按合同規定日期付款的,除應該繼續付清全部加工款外,每延期一天,還應償付甲方以延期付款總值千分之一的違約金,直至依據第七條扣完保管費為止。
(3)無故拒絕接收定作物的,應賠償甲方因而造成的損失;錯填到貨地點或接貨人的,或者變更交付貨物地點或者接收人的,應該承擔因此多支出的費用并賠償甲方因此造成的損失。
2、甲方的違約責任
(1)違反本合同第一條和第九條規定的數量而少交的,甲方應照數補交,否則應支付乙方以少交貨物價款百分之
的違約金 。
(2)包裝不符合合同規定的,應重新包裝,并承擔因此而支付的費用 ;
(3) 甲方無故提前交付加工產品的,除非取得乙方同意,否則乙方有權拒收,產生的損失由甲方負責。
(4)因為甲方原因導致貨物錯發到貨地點或接貨人的,除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
八、爭議解決方式
本合同履行過程中的任何爭議,由雙方協商解決,協商不成,任何一方均可向原告所在地人民法院起訴。
九、特殊性規定
因生產特殊性,乙方允許甲方在供應加工物數量上有±
%的浮動時在交付時間上有±__天的浮動。 同時鑒于加工產品的特殊性,甲方在交貨時贈送乙方訂貨清單確定的每種規格產品 %的損耗管。
十、本合同履行過程中,雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。
十一、雙方需約定的其它事項:
本合同一式二份,雙方各執一份,合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章)______________乙方(蓋章):
法定代表人:_______法定代表人:
定做合同范本7
定作方:
承攬方:
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限
定作物品 價款或酬金 交貨數量及交貨期限
規格型號計量單位數 量
名或項目 單價總金額合計
二、定作方帶料
材料名稱規格型號計量單位數 量質 量提供日期消耗定額單 價總金額
三、質量要求、技術標準
四、承攬方對質量負責的條件及期限
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交(提)貨方式及地點
九、交付定金預付款數額及時間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式:執行本合同發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成,可向人民法院起訴
十四、雙方協商的其它條款
定作方承攬方
單位名稱(章)單位名稱(章)
單位地址:單位地址:
法定代表人: 法定代表人:
年月日 年月日
有效期限: 年月日至年月日
本合同適用作為紡織品代加、食品代加工、奶粉代加工、帶料加工、電鍍加工、塑料加工等合同用。
委 托 方: (以下簡稱甲方)
受委托方: (以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工 ,根據《中華人民共和國合同法》規定,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
品名規格單位數量備注
第二條 加工成品質量要求: 。(加工訂作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)
第三條 原材料的提供辦法、規格、數量和質量:
1、用乙方原料完成工作的,乙方必須依照合同規定選用原材料,并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響訂作物的質量時,甲方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。
2、用甲方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。甲方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。
第四條 技術資料,圖紙提供辦法:
1、乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知甲方;甲方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失,由甲方賠償。
2、乙方對于承攬的工作,如果甲方要求保密,應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。
3、甲方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金:價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法:
1、按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2、甲方應當按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的訂作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由乙方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的訂作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交(提)貨的時間和地點:
1、交(提)訂作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)訂作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2、交(提)訂作物日期的計算:乙方自備運輸工具送交訂作物的,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運訂作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提訂作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發出提取訂作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔:
第九條 運輸辦法及費用負擔:
第十條 結算方式及期限:
第十一條 其他:
1、根據國家有關規定,甲方可向乙方交付定金。定金數額由雙方協商確定。甲方不履行合同的,無權請求返還定金。乙方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2、根據國家有關規定,經當事人雙方約定,甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條 乙方的違約責任:
1、未按合同規定的質量交付訂作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
2、交付訂作物或完成工作的數量少于合同規定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
3、未按合同規定包裝訂作物,需返修或重新包裝的`,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成訂作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
4、逾期交付訂作物,應當向甲方償付違約金 元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向甲方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經甲方同意,提前交付訂作物,甲方有權拒收。
5、不能交付訂作物或不能完成工作的,應當償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價款總值的 %( 10%-30%幅度)或酬金總額的 %(20%-60%幅度)違約金。
6、異地交付的訂作物不符合合同規定,暫由甲方代保管時,應當償付甲方實際支付的保管,保養費。
7、實行代運或送貨的訂作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付訂作物的責任。
8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換,補齊的,由乙方對工作質量,數量承擔責任。
10、 擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 甲方的違約責任:
1、中途變更訂作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬乙方提供原材料的,償付乙方的未履行部分價款總值的 %(10%-30%幅度)的違約金;不屬乙方提供原材料的,償付乙方以未履行部分酬金總額的 %(20%-60%的幅度)違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付訂作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取訂作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限六個月不領取訂作物的,乙方有權將訂作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給甲方;變賣訂作物所得少于報酬、保管、保養費時,甲方還應補償不足部分;如訂作物不能變賣,應當賠償乙方的損失。
5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收訂作物,應當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付訂作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的,甲方應當承擔責任,并賠償乙方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
品 名
規 格
單 位
數 量
備 注
第二條加工成品質量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)
第三條原材料的提供辦法及規格,數量,質量:___________________________________________________________________________________(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間,數量,質量,規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)
第四條技術資料,圖紙提供辦法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2,承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3,定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。)
第五條價款或酬金:________________________________________________________________________________________(價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條驗收標準和方法:__________________________________________
________________(1,按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條交(提)貨的時間和地點:___________________________________________________________________________________________(1,交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔:____________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔:____________________________________________________
第十條結算方式及期限:____________________________________________________
第十一條其他:_____________________________________________________(如:1.根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責任:
一,未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。
七,實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。
十,擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任:
一,中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
定做合同范本8
定做方(以下簡稱甲方):遼寧北辰窗業有限公司
承攬方(以下簡稱乙方):
甲方委托乙方 ,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條:定做物
第二條:定做物質量要求:
1.按國家標準執行。
2.乙方提供封存樣品,由雙方代表當面封簽,作為驗收的依據
第三條:原材料的提供辦法及規格、數量、質量:
1.定做物加工所需的所有原材料全部由乙方提供,具體原材料名稱、規格、單位、技術標準、質量要求以雙方確認的附件內容為準。
2.甲方可按合同規定的原材料要求對乙方在加工過程中進行檢驗,不符合要求的,應立即通知乙方調換或補充,乙方應當在15日內按照甲方的要求調換或補充完畢,否則甲方拒絕付款。乙方未經甲方同意,不得對甲方要求的原材料更換,。
第四條:技術資料,圖紙提供辦法:
1.甲方應當在協議簽訂后2 天內向乙方提供定做物相關的洞口尺寸、施工圖紙、技術交底等相關技術資料。
2.乙方應當在收到定作物等相關資料后遵照甲方要求兩天內向甲方提供定作物的風格設計圖紙及加工尺寸表、門窗加工用料優化單、生產下料單等,甲方在收到乙方上述材料后需在 兩天內對乙方提供的資料進行審核,經甲方審核無誤(簽字)后乙方方可進行加工。
3.甲方在定作物加工期間,發現乙方的門窗風格設計圖紙、加工尺寸或技術要求不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在2日內回復,出具修改意見。如甲方在2日內未得到答復,有權要求乙方停止工作,因此造成的損失,由乙方賠償。
4.乙方需按照甲方的要求進行圖紙設計、下料,按照合同約定按時交付設計圖紙、下料單、優化單。對于在生產過程中發現的設計錯誤,甲方有權要求乙方更換重作,費用由乙方自行承擔,否則甲方有權拒絕付款。
5.乙方必須對于承攬的工作保密,未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。一經查實,乙方留存甲方的技術資料和復制品,無論是否投入使作或是否創造經濟價值,乙方均承擔違約金。
6.乙方必須使用自己的設備、技術和勞力,完成加工、定作、修繕等任務的全部內容,不得將本合同約定的部分或全部內容擅自轉包給第三方完成工作,否則甲方有權要求乙方停止施工,解除合同,并承擔違約責任。
第五條:價款和付款方式:
1.合同暫定總價款為 元,總價款包括由乙方包工、包原材料、包稅金(17%增值稅)、包制作、包質量、包工期、包安全、包風險、包售后服務。本合同履行過程中不管市場價格如何變化,雙方均按本合同確定的價格結算。乙方如在價格增長而不履行或不完全履行合同,按合同暫定總價的20%給付甲方違約金。
2.合同預付款為 元。進度付款按批次進行。甲方每次提貨前,乙方需向甲方提供每批次對應價款金額的增值稅發票,否則甲方可先行提貨并順延付款時間。
3.付款均以銀行方式進行結算,所有結算款必須按雙方約定的地址及賬號匯出,甲方不得對工程現場現金結算。
4.甲方每次付款給乙方時,乙方應當提供金額相同的正式商業發票給予甲方。否則甲方有權不予付款。
第六條:驗收標準和方法:
1.按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。甲方指派專人駐乙方廠內,協助乙方進行定做產品的加工、檢驗、提貨相關工作。如乙方在定作產品過程中以次充好、偷工減料或其它質量問題,甲方一經發現,乙方必須重新更換或重新制作,費用由乙方自行承擔,如果造成合同延期,乙方承擔違約責任,同時甲方有權解除合同。
2.甲方應當在接到乙方書面通知后 10 天內驗收乙方所完成的'工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,雙方協商,質量保證期為 90 天。保證期限內發生問題,除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由乙方負責修復或退換,費用乙方自行承擔。
3.雙方對承攬的定作物質量在檢驗中發生爭議時,可由北京市質量技術監督局進行鑒定,并以其檢驗結果為確定貨物質量的最終依據。
第七條:提貨的時間和地點:
1.提貨時間:本合同簽訂后,甲方按所需要的訂貨批次、訂貨量及交貨時間向乙方發出書面訂貨制作通知,乙方應根據該通知的要求進行制作并按時向甲方供貨。
2.交貨地點為乙方加工工廠,接貨單位(或接貨人)為甲方。每次提貨甲方應以書面蓋章或簽字為準。
3.原材料到加工廠內卸貨和定作物在加工廠內裝貨,運輸費用由乙方負責。
第八條:包裝要求
1.包裝要求:型材貼膜不破壞,整體纏繞保護。由于包裝不合格導致定作物損壞或滅失,由乙方承擔賠償責任。
2.包裝費用由乙方負擔。
第九條:運輸辦法及費用負擔:
1.運輸方式:汽運。
2.運輸費用由甲方負擔 。
第十條:乙方的違約責任:
1.未按合同規定的質量交付定作物,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收,并向甲方賠償被拒部分定作物總價值的兩倍。
2.交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權拒收,拒收部分的原材料損失由乙方負責。
3.未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損,丟失的,由乙方賠償損失。
4.乙方逾期交付定作物,每逾期一天,按逾期交付部分的定作物總額的1‰償付違約金。逾期5天不能交付,視為乙方不能完成交貨,甲方可解除合同,乙方應向甲方支付違約金,支付數額為不能交貨部分定作物總價值的30%,并承擔甲方因此所受的損失。在甲方發出書面解除合同通知后,乙方需將甲方未加工制作部分的原材料全部運送至甲方指定地點,在辦理解除合同的過程中,乙方不得有任何阻撓。
5.甲方有權對乙方的設計提出建議和要求,以使乙方設計的更符合甲方的生產要求。如乙方所交定作物不符合甲方規定的,或在生產過程中發現的錯誤,甲方有權要求乙方應承擔補正之責任,乙方拒絕補正的,甲方有權單方解除合同。因乙方違反本合同約定致使合同全部或部分解除的,乙方應向甲方支付合同解除部分所涉總價款15%的違約金,并承擔甲方因此所受的損失。甲方違約致使合同無法執行,甲方補償乙方已發生損失并支付乙方解除部分10%違約金。
第十一條甲方的違約責任:
未按合同規定的日期付款,每按逾期一天 ,按逾期部分的1‰支付逾期付款違約金。
第十二條 其他約定:
其他有關技術協議書、技術資料、圖紙等也是合同的組成部分。
第十三條:糾紛的處理:發生糾紛,雙方應協商解決;協商不成時任何一方可直接向甲方住所地法院提起訴訟。
本合同自_ _年 _月___日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,做出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲方和乙方各執一份。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
日期: 日期:
定做合同范本9
供方:_______________
需方:_______________
簽定地點:_______________
簽定時間:______年____月____日
本合同為___________(來料加工/包工包料).
產品名稱_______________
面料及號色_______________
款式說明_______________
單位_______________
單價_______________
所訂數量_______________
總金額_______________
供貨計劃MLXLXXLXXXLS合計人民幣金額(大寫)小寫
一、供方對所訂產品須執行國家有關規定和供方企業有關標準(相應產品執行相應的企業標準)需方應該按照供方提供的使用方法正確使用所訂產品(比如,一般西服外套馬甲以及純毛和含毛高的新產品需要干洗),在此條件,供方須對其新產品提供質量保證。
二、交貨地點以及交貨方式:_______________
三、如無特殊聲明,所有產品按照提供方的包裝進行包裝。包裝要求:-------每件獨立包裝
四、供方需認真做好各項服務工作,尤其是售后服務工作。如果由供方所提供服務因為某種原因需要返修,但需方必須在收到服裝一周之內(或雙方共同指定的期限之內)一次性將需要返修服裝的數量和人員名單通知對方,供方收到此通知后,保證在兩周內(或雙方共同指定的'期限內)完成返修工作。
五、結算方式:合同簽定需方預付款人民幣____(___%)-元,其余貨款貨到付清
六、供方違約按總合同的___%計,需方違約按總合同的____%計。
七、供方提供合法的支票,匯款,轉帳,現金帳號
八、傳真件,附件合同簽字有效
九、供方開具北京市商業企業專用發票。
十、允許樣衣與批量生產服裝有色差(在國標范圍內)
供方名稱:_____________________________需方名稱:-------北京法莎莉服裝服飾銷售中心
法定代表人:_____________________法定代表人:_______________________
委托代理人:______________________委托代理人:_______________________
電話:____________________________電話:_____________________________
郵編:____________________________郵編:_____________________________
開戶銀行:________________________開戶銀行:_________________________
帳號:____________________________帳號:____________________________
定做合同范本10
定作方:______(以下簡稱甲方)
承攬方:______(以上簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經友好協商達成如下合同條款,共同遵守執行。
第一條加工成品
貨款總計:______大寫:叁萬貳仟捌佰捌拾元整元整。小寫:_____元整。乙方提供服裝款式及面料樣品,經雙方確認后乙方再進行批量生產;采取乙方包工包料并提供全部輔料方式;
第二條服裝交付
交貨時間:自本合同簽訂且乙方收到預付款后日內交貨。
第三條服裝質量及驗收
1、加工的服裝成品質量及款式按乙方提供的并經雙方封存的服裝樣衣執行(合同附件一)。
2、產品驗收方法。
第一步:初步抽檢。甲方在收到服裝后須認真核對貨物的品名、款號、數量、準確無誤后方可抽樣;驗收方式:產品按30%抽檢;抽樣標準為:隨機;驗收標準:與樣衣款式、布料、做工一致;驗收包括:商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。
第二步:試穿驗貨。甲方收到乙方交付的全部服裝后3天內組織員工進行試穿,全部服裝尺寸合身且沒有其他質量問題的視為合格。
3、經過兩步檢驗,乙方提供的`服裝部分不合格的,甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方負責修改或者重做;如果不合格率超過15%,甲方有權解除合同要求乙方返還全部貨款并有權要求乙方支付貨款全額30%的違約金。
第四條結算方式
1:此合同簽訂后貨款分二次付清。
2、簽訂當日內甲方須預付50%人民幣元整的訂金給乙方;余下貨款50%人民幣元整甲方收到乙方全部貨物并驗收合格后,須當日內付清。
第五條違約責任
1、甲方逾期付款的,乙方應先行予以書面催告,催告發出7日內,甲方仍未履行付款義務,開始計算違約金。每逾期一天甲方應向乙方支付應付未付款千分之二的違約金。
2、乙方未按合同約定時間交付定做服裝,每逾期一天乙方應承擔合同總價款的千分之二違約金。
第六條其他
1、本合同經雙方簽字后生效,合同履行完畢即失效。合同執行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與合同具有同等效力。
2、在履行本合同中發生爭議,經協商不能達成補充規定的,可向甲方所在地(城陽)人民法院起訴。
定作方:____________
承攬方:____________
日期:____________
定做合同范本11
需方(甲方):_______________________________
供方(乙方):______________________________
合同編號:__________________
甲乙雙方經友好協商,愿著公平,公正,公開互信的原則,共同遵守如下條款:
一、乙方結合甲方的現場條件,按其技術要求出具方案和圖樣,雙方確認后,作為合同附件,簽定本合同
二、甲方訂購乙方以下產品:
備注:___________________________________________________
三、付款方式:簽訂合同后,甲方應付給乙方總合同款的____%(即:__________元)作為預付款,乙方開始生產并運作(包括進入現場做預買件),在全部工程安裝施工完畢,把產品完全交付給甲方后;甲方應在三天內對其產品進行驗收,驗收合格后,一個工作日內再付給乙方總款的____%作為尾款(即__________元
四、工期自簽定合同之日起,止于_________年____月____日,安裝竣工自然災害,地震,不可抗力等因素耽誤工期除外
五、安裝詳細地址:_________________________________________
六、安裝前甲方提前提供如下準備工作:
1、提供產品安放位置和清除障礙物,不得影響工程進度
2、組織安裝所需的220V(800W)電源和即到即裝的現場條件;
3、負責產品到場后的安全保護工作七、甲方未付清全款前,產品的.所有權歸屬乙方,如甲方無故拖辭付款,乙
方有權從安裝地點收回本產品,相關損失由甲方負責
八、違約責任:乙方未按照甲方示意或合同,造成產品不合格,甲方有權要求更換或退訂;由于質量原因未及時維修,給甲方造成的損失由乙方承擔
九、解決爭議:雙方在履行合同期間,產生的爭議可協商解決,協商不成的到合同簽發地仲裁委員會解決或訴諸海淀區人民法院解決
十、補充條款:______________________________________________、
十一、本合同一式,甲方執,乙方執份,雙方簽字蓋章后即可生效、
甲方(簽章):______
乙方(簽章):______
簽約(代理人):______
簽約(代理人):______
聯系電話:______
聯系電話:______
簽字日期:______
簽字日期:______
定做合同范本12
承攬人:________________定做人:________________
定做人委托承攬人制作________________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條定做成品
1、定做成品名稱為:________________________________________;
2、定做成品規格為:________________________________________;
3、定做成品數量為:________________________________,單位為:________
第二條定做成品質量要求
定做成品的質量要求為:________________________________________,
(定做物品,需封存樣品的,應寫明要由雙方代表當面封簽,并妥為保存,做為驗收依據。)
第三條原材料的提供辦法、規格、數量、質量、期限
1、承攬人提供原材料的數量為:________消耗定額為:________,規格為:________
2、定做人對原材料檢驗期限是:________,承攬人隱瞞原材料缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響定做物質量時,定做人有權要求重做、修理、減少價款數或退貨。
3、原材料交付或提取日期的計算,參照合同第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙的提供辦法、期限
1、技術資料、圖紙由________方提供。
2、提供方提供技術資料、圖紙的期限為:________________________。
3、承攬人在依照定做人的要求進行工做期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應及時通知定做人;定做人應在日/月內回復,提出修改意見。承攬人在規定時間內未得到答復,有權停止工做,并及時通知定做人,因此造成的損失,由定做人賠償。
4、保密要求:________________________________。(注意,承攬人對于承攬的工做,定做人是否要求保密,要明確約定。如果定做人要求保密,承攬人應嚴格遵守,未經定做人許可不得留存技術資料和復制品。)
第五條報酬
承攬人按合同有關要求交付全部定做物時,定做人付給承攬人價款(或酬金)——元。(若有國家或主管部門規定,則應按該規定執行。)
第六條驗收標準和方法
1、驗收標準為本合同規定的質量要求、圖紙、樣品。
2、驗收期限為:_________
①定做人應按合同規定的期限驗收承攬人所完成的工做。
②驗收前,承攬人應向定做人提交必需的技術資料和有關質量證明。
3、保證期限為:_____________
對短期檢驗難以發現質量缺陷的定做物或項目,由雙方協商保證期限。保證期內發生問題,除定做人使用、保管不當原因而造成質量問題以外,定做物成品由承攬人負責修復或退換。
4、雙方當事人對承攬的定做物和項目質量,在檢驗中發生爭議時,可由________質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨時間和地點
1、交(提)定做物期限為:_____________。任何一方要求提前或延期交(提)定做物,應在事先與對方達成協議。承攬人自備運輸工具交送定做物的,以定做人接收的'戳記日期為準。委托運輸部門運輸的,以發運定做物時承運部門簽發戳記期為準;自提定做物的,以承攬人通知的提取日期為準。(雙方當事人不同意以上計算方法,可以另行約定。)
2、交貨地點:______
第八條包裝
1、包裝定做物的材料:
2、包裝定做物的方式:
3、包裝定做物的標準與要求:
4、包裝定做物的費用由________一方負擔。
第九條運輸
1、本次定做承攬中,采用_____運輸方式。
2、本次定做承攬中的運輸費用由——————一方承擔。
第十條結算
1、定做人應在承攬人交付符合要求定做物的——日/月內,與承攬人結算。
2、定做人采用(寫明是現金結算,還是轉賬結算,還是銀行匯款結算)做為結算方式。
第十一條定金與預付款
1、承攬人要求定做人交付__定金;定做人不履行合同,無權請求返還定金,承攬人不履行合同的,應雙倍返還定金。
2、定做人可向承攬人給付__預付款。承攬人不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款;定做人不履行合同的,可以把預付款抵做違約金和賠償金,有余額的,定做人可以請求返還。
第十二條承攬人的違約責任
1、承攬人未按合同規定的質量交付定做物,定做人同意利用的,應按質論價;定做人不同意利用的,承攬人應負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經修整或調換后,定做物仍不符合合同規定的,定做人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
2、交貨時間到期,承攬人交付定做物數量少于合同規定,定做人仍然需要的,承攬人應照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定做人不需要的,定做人有權解除合同,由此造成的損失由承攬人賠償。
3、承攬人未按合同規定包裝定做物,需返修或重新包裝的,應負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定做人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬人應向定做人支付該不合格包裝物低于合格包裝物的階值部分。因包裝不符合合同規定造成定做物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
4、承攬人逾期交付定做物,應向定做人償付違約金——元;以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的——‰償付違約金。未經定做人同意,提前交付定做物,定做人有權暫不接收。
5、承攬人不能交付定做物,應向定做人償付不能交付定做物的價款總值的——%(一般為10%~30%)或酬金總額的______%(一般為20%~60%)的違約金。
6、異地交付的定做物不符合合同規定,暫由定做人代保管時,承攬人應支付定做人實際支付的保管費、保養費等。
7、實行代運或送貨的定做物,錯發到達地點或接收入時,承攬人除按合同規定負責運到正確指定地點或接收人處,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。
8、由保管不善致使定做人提供的包裝、設備及其他物品毀損滅失的,承攬人應向定做人償付定做人因此造成的損失。
9、承攬人隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響定做物質量的,定做人有權要求重做、修理、減少價款或退貨。
第十三條定做人違約責任
1、定做人中途變更定做物的數量、規格、質量或設計等,應賠償承攬人因此造成的損失。
2、定做人中途終止合同,定做人償付承攬人未履行部分價款總值的——%(一般為10%~30%)的違約金。
3、定做人未按合同規定的時間和要求向承攬人提供技術資料或包裝物的,沒有做好必要的準備工做致使承攬人無法開始工做的,承攬人有權解除合同,定做人應賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同,除交付定做物的日期得以順延外,定做人應償付承攬人停工待料的損失。
4、定做人逾期領取定做物,應支付違約金——元,應向承攬人支付保管費、保養費等。定做人逾期6個月不領取定做物的,承攬人有權將定做物變賣,所得價款在扣除報酬、保管費、保養費后,退還給定做人;變賣定做物所得少于報酬、保管費、保養費時,定做人還應補償不足的部分;如定做物不能變賣,定做人應賠償承攬人的損失。
5、定做人逾期付款,應比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向承攬人償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的_____‰償付違約金。
6、定做人無故拒收定做物的,應賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、定做人變更交付定做物地點或接收人時,要承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
1、在合同履行期內,由于不可抗力,致使原材料毀損、滅失的,定做人不對承攬人負賠償責任。
2、在合同履行期內,由于不可抗力,致使定做物毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應采取積極措施,盡量減少損失。
3、在合同履行期之后,由于不可抗力,致使定做物毀損、滅失的,承攬人不能免除違約責任,除非是定做人遲延接受或無故拒收,此時,定做人應向承攬人承擔損害賠償責任。
第十五條爭議解決方式
履行本合同時,若當事人發生爭議,雙方應協商解決;協商不成,可向_______仲裁委員會申請仲裁。(如果不同意仲裁的,只能向人民法院起訴。)
第十六條合同的變更或解除
經雙方當事人協商一致,本合同可以變更或解除。
第十七條雙方約定的其他事項本合同一式_____份,定做人和承攬人各持一份。
定做人:________(簽章)承攬人:________(簽章)
定做人地址:________承攬人地址:________
簽訂日期:_____年____月___日簽訂日期:_____年____月___日
定做合同范本13
甲方:_________________
乙方:_________________
甲、乙雙方經友好協商,根據《民法典》有關規定,本著自愿、平等、互利為原則,特簽訂此合同。
一、廣告牌加工制作內容及要求
二、驗收標準:按實際樣品為檢驗標準。
三、交貨方式:乙方負責送貨到甲方指定安裝地點。
四、結算方式及期限本文:合同簽訂后乙方開始制作廣告牌,負責按質按量如期完成合同所約定的項目內容。待驗收合格后,甲方一次性付清乙方工程款。
五、違約責任:雙方應嚴格遵守本合同的約定,如出現問題,根據問題所屬承擔責任。
六、本合同一式兩份,雙方各執一份,具同等法律效力,其他事宜均由雙方協商解決。
甲方:_____________
乙方:_____________
委托代理人:_______
委托代理人:_______
_____年____月____日
_____年____月____日
定做合同范本14
甲方(賣方):家具有限公司
乙方(買方):沈澤捷
第一條 紅木家具基本情況 (請逐項填寫,勿寫“同樣品”;“驗收說明”等內容請在驗收后填寫)
第二條 質量標準:每件紅木家具應符合QB/T2385-20xx 新版《中國深色名貴硬木家具標準》規定的樹木名稱,產品標識和實際用材符合,且不低于樣品同等質量。
第三條 付款方式:訂貨后,乙方需一次性支付給甲方所有貨款,共計人民幣(大寫)玖拾陸萬元整,(小寫)¥960000.00元
收款賬戶:____________________
開戶行:____________________
賬號:____________________
第四條 自提貨物。乙方自行提貨,現場驗收,繳清全款方可提貨,提貨時視為當日驗收合格。
第五條 甲方送貨,運費由甲方承擔。乙方繳清貨款,經乙方驗貨簽收,賣方應在
交貨時督促買方對家具的商標、數量及款式等外觀特征及有無《產品質量承諾書》進行驗收,買方發現問題應當場提出,并由雙方協商達成解決方案。
第六條 違約責任:若甲方未能按約定時間交貨,每延誤一天,按合同總額的5%向乙方支付違約金。
第七條 購買家具在保修期內出現質量問題的,乙方告知甲方后,甲方在 30天內修理或更換,修理不好或不能更換的,予以退貨。乙方在使用中發現家具質量與質量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的,甲方應予以更換或退貨。
第八條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的.爭議,由甲乙雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第 2種方式解決:
(一)提交當地仲裁委員會仲裁;(二)依法向人民法院起訴。
第九條 本合同一式兩份,雙方各執一份,自雙方簽章之日起生效。合同執行期間,如有未盡事宜,甲乙雙方協商另訂附則,所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
代表人簽字: 代表人簽字:
簽訂日期:
定做合同范本15
委托方: (以下簡稱“甲方”)
受托方: (以下簡稱“乙方”)
雙方根據《中華人民共和國合同法》以及國家有關法律法規,經友好協商,就甲方向乙方訂購禮品的相關事宜達成以下協議條款以資共同遵守。
第一條 定制的物品
本合同定制禮品的名稱、數量、單位、單價、金額等詳見如下《禮品定制采購明細清單》。《禮品定制采購明細清單》
第二條 貨款及支付方式
1.本合同項下商品的總貨款為人民幣¥12100元(大寫金額: 壹萬貳仟壹佰 元整)。
2.待乙方將所有定制禮品制作完畢后,應向甲方開具等額正規合法的發票,否則甲方有權拒絕向乙方付款。甲方在驗收發票合格后7日內將制作總費用:人民幣12100元(壹萬貳仟壹佰),通過打款方式一次性支付于乙方。
第三條 商品制作要求
1.乙方應根據甲方的要求進行制作,具體材質及制作要求詳見《禮品定制采購明細清單》。
2.甲方在本合同簽訂之日起 2 日內,將制作稿文件發送給乙方,未經甲方同意不得隨意更改樣稿。
第四條 交(提)貨時間
乙方在樣品通過核實認可之日起 7 日內將符合本合同約定的商品全部交付甲方。
第五條 交(提)貨地點
本合同涵蓋禮品的到貨地點為甲方指定: 重慶長壽區江南街道南城U街營銷中心 。
第六條 運輸費用
本合同項下商品的運輸由乙方負責,費用也由其承擔。
第七條 違約責任
1.本合同全部條款雙方均需嚴格遵守,任何一方違約應承擔違約責任并賠償由此給對方造成的所有損失。
2.如果乙方延遲交貨,則向甲方支付逾期交貨違約金,每延遲一天,按本合同總貨款的 3%計算違約金。
3.如果甲方拖延提貨或延遲付款,則向甲方支付逾期付款違約金,每延遲一天,按本合同總價款的3%計算違約金。
4.若甲方提供的給乙方的制作稿經甲方簽字確認后出現制作錯誤,甲方有權拒絕支付制作費用,并有權要求乙方賠償實際損失。
第九條 不可抗力
1.本合同所稱不可抗力,是指本合同各方由于地震、臺風、水災、火災、戰爭以及其它不能預見,并且對其發生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客觀情況。
2.本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的.義務時,應在不可抗力發生之日起 3 日內通知本合同的另一方,并提供有關部門出具的不可抗力證明,同時提出部分或全部免除責任請求和終止本合同要求。
第十條 爭議解決
凡因履行本合同發生的或者與本合同有關的一切爭議,首先由雙方友好協商,若雙方不能協商解決,任何一方均可向所在地方人民法院提起訴訟。
第十一條 其他
1.本合同自甲乙雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章或合同專用章之日起生效。
2.本合同一式 叁 份,甲方持 貳 份,乙方持 壹 份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
【定做合同】相關文章:
定做禮品采購合同范本01-28
購房合同購房合同合同范本05-05
裝修合同04-24
租房合同03-28
建筑的合同03-31
實習的合同03-16
裝修合同03-19
裝修的合同03-24
實習合同04-10