【熱】建筑施工合同

　　隨著法律知識的普及，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同也是非常有必要的行為。你知道合同的主要內容是什么嗎？以下是小編幫大家整理的建筑施工合同，希望對大家有所幫助。

建筑施工合同1

　　甲方（委托人）：

　　乙方（居間人）：

　　本著優勢互補、互惠互利的經營宗旨，為了更好的開拓市場，擴大企業的經濟效益和社會效益，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依據平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：

　　一、委托事項

　　1.1乙方接受甲方委托，負責就工程項目（以下稱該工程項目），引薦甲方參加該項目的公開招投標/議標/談判，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的.專業承包施工合同。

　　1.2“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方未與建設單位簽訂該工程項目專業承包施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委托事項未完成。

　　二、乙方的義務

　　2.1乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，并有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。

　　2.2乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬。

　　2.3乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全，能夠正常施工。否則，視為乙方提供信息不真實，按照本合同第二條第2款執行。

　　2.4乙方應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果甲方與建設單位簽訂了該工程項目專業承包施工合同，在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。

　　三、甲方義務

　　3.1甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料；負責標書的編制。

　　3.2如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

　　3.3如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。

　　四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

　　4.1本項目居間報酬為

　　4.2居間成功后，隨著建設單位撥付工程款的進度支付居間報酬。

　　4.3甲方可以轉賬或現金的方式支付。

　　五、居間活動費用的承擔

　　居間活動費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用和勞務費用等。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用。

　　六、保密事項

　　6.1甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。

　　6.2乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而做出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。

　　七、合同終止

　　7.1本合同簽字生效后，如果_____年____月____日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。

　　7.2如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。

　　7.3甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

　　八、爭議解決方式

　　如發生合同爭議，雙方協商解決；協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

　　九、其他事項

　　9.1乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。

　　9.2乙方不得以取得的居間報酬向建設單位或者建設單位的工作人員行賄；如果有，則由乙方自行承擔法律責任。

　　9.3本合同一式二份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方（簽章）：_______

　　乙方（簽章）：_______

　　簽訂日期：_______年_______月_______日

建筑施工合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　為規范企業管理，增強競爭意識，工程實行承包施工。甲、乙雙方以樹立“金洲杯的質量目標及創建市級安全文明工地的安全目標”從嚴從精為管理前提，據此雙方依據現行的相關法律規定，經協商一致簽訂本合同。

　　一、工程名稱：_________工程_________樓。

　　二、工程地點：______路以西，______路以北。

　　三、承包范圍：施工圖紙內的模板工程，含二次結構。

　　四、施工日期：20xx年3月1日至20xx年9月25日

　　五、安全、質量等級：金洲杯及市級安全文明工地

　　六、承包方式：包清工

　　七、承包價格：按實際模板與砼接觸面積，每平方米______計算。(鐵絲、釘子乙方自備)

　　八、甲方的權利及義務：

　　1、負責材料的供應，因材料不合格所造成的損失由供方負責;

　　2、負責工程施工的交底，建設單位的聯系工作及外界一切關系;

　　3、負責乙方生活費，結賬時扣除;

　　4、負責工程質量的監督;出現工程質量不合格及安全隱患，甲方有權利責令乙方整改，所出現損失由乙方負責;甲方并追加損失的2～3倍罰款;

　　5、因甲方造成的材料不及時，在有效時間超過12小時以上的，甲方應付給乙方相應補償;并順延工期;

　　6、甲方發現乙方浪費材料;按原物價的5倍罰款;

　　九、乙方的權利及義務

　　1、乙方必須遵守甲方的施工現場管理制度;

　　2、乙方根據工程組織人員,進行施工;

　　3、嚴格按照施工工程范圍提前做好材料和設備的用量計劃,提前四天提交甲方審批及采購供應,遲報造成停工,甲方概不負責.

　　4、乙方需嚴格按施工要求和有關說明及變更,進行施工,確保工程質量如期交工。(圖紙變更，根據實際情況工期順延)

　　5、負責現場和班組自檢資料和班組技術交底及安全交底。

　　6、乙方現場負責人，必須熟讀建筑圖紙及現行的有關法律法規、行業標準，分項工程完成后必須達到驗收標準;

　　7、做到文明施工。做到不擾民，不隨意在生活區、工作區、在建建筑物內大小便，發現一次罰款50元/次。

　　8、乙方必須服從甲方管理的規章制度及國家的有關法律法規，嚴禁在施工期間的任何時間、任何地點打架斗毆及偷盜。發現一次罰款200-1000元，并清除工地。嚴重者交公安機關處理。

　　9、如達不到市級安全文明工地標準倒扣總人工費的3%。

　　10、出現非甲方原因，乙方私自停工一天，罰總人工費的1%。如乙方無故停工七天以上，合同自行解除，甲方不予結算人工費。由乙方造成的損失，甲方有追償的.權利。

　　11、乙方必須按甲方施工進度組織人員進行施工，因乙方人員少、組織不力等原因導致甲方無法按進度工期完成，甲方有權另行安排其他人員、隊伍進行施工，由此造成的費用及損失由乙方負責。

　　12、無償配合甲方定位放線。

　　十、付款方式：

　　1、±0.000以下完成后，按模板與砼接觸面積的60%撥付;主體階段按進度1～4、5～8、9～頂層分三次按砼與模板接觸面積的60%撥付,框架主體完成后付完成量80%;主體驗收合格后20天內付總人工費的95%，留5%年底結清。

　　十一、乙方在施工過程中，應加強安全教育管理，嚴格按安全要求及施工程序操作，正確使用好防護用品，(安全帽、安全帶)如出現安全事故由責任方負責，因違章施工或操作失誤出現的工傷事故由乙方負責。

　　十二、補充說明

　　1、施工內容：

　　按照本工程圖紙的設計及現行的規范的要求進行腳手架的支設及模板的安裝。

　　2、施工要求：

　　(1)模板加固必須牢固，嚴禁出現漲模、跑模等質量問題。

　　(2)必須按本工程圖紙設計及現行規范的要求支設施工藍圖內的所有模板，保證砼工程的截面尺寸，確保質量，出現返工質量問題甲方有權對其經濟處罰。

　　(3)模板腳手架的支設必須嚴格按照國家有關規范要求設置牢固，嚴禁出現腳手架塌方的重大安全及質量事故。

　　(4)模板拆除嚴禁野蠻施工，注意成品保護，成品料、廢料、模板材.木方,支撐架桿、扣件等分類集中堆放，每施工完一段面必須清理干凈。

　　(5)木方、竹膠板、架桿、扣件必須分類堆放，做到文明施工。

　　(6)乙方必須注意材料的分配與加工，嚴禁隨意切割木方及竹

　　(木)膠板，做到節約用料。

　　十三：1、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份。

　　2、本合同雙方簽字后生效，工程人工費結清后廢止。

　　3、如發生爭議由雙方協商處理，雙方協商不成可上訴東營區人民法院。

　　甲方代表：

　　身份證號：

　　聯系電話：

　　乙方代表：

　　身份證號：

　　聯系電話：

　　日期：

建筑施工合同3

　　發包人（全稱）：_________

　　承包人（全稱）：__________

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：___________

　　工程地點：___________

　　工程內容：___________

　　群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）

　　工程立項批準文號：_______

　　資金來源：___________

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：___________

　　三、合同工期

　　開工日期：___________

　　竣工日期：___________

　　合同工期總日歷天數___天。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：_________

　　五、合同價款

　　金額（大寫）：______元（人民幣）

　　$：______元

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1。本合同協議書

　　2。中標通知書

　　3。投標書及其附件

　　4。本合同專用條款

　　5。本合同通用條款

　　6。標準、規范及有關技術文件

　　7。圖紙

　　8。工程量清單

　　9。工程報價單或預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的'期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間：____年__月__日

　　合同訂立地點：___________

　　本合同雙方約定___________后生效。

　　甲方：乙方：

建筑施工合同4

　　發包方(甲方)：_________________

　　承包方(乙方)：_________________

　　茲有乙方現承包甲方發包的工程，根據有關法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協商一致，達成如下條款，并共同遵守執行。

　　一、工程概況：

　　_________________

　　1、工程名稱：_________________面包磚路面

　　2、工程地點：_________________

　　3、承包內容：_________________路牙石。面包磚路面

　　4、承包范圍：_________________園內所有面包磚路面

　　5、承包方式：_________________包工。不包材料

　　6、質量要求：_________________GB50210-20xx《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》

　　7、工期要求：_________________ 年 月 日 至 年 月 日。

　　二、甲方工作：

　　_________________

　　1、甲方指派為駐工地代表，負責履行本合同的相關事宜，全面、全權負責現場的管理工作，對乙方的工程質量、進度、安全文明等工作進行監督、檢查。

　　2、負責向乙方提供臨時水電。

　　三、乙方工作：

　　_________________

　　1、乙方為駐工地代表，常駐現場，負責履行合同范圍內的應盡職責，按照甲方要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，服從甲方工地代表的監督和管理。

　　2、做好承包范圍內各相關工種間的交叉配合工作，竣工驗工前的成品保護工作由乙方負責。

　　3、未經甲方同意，不得擅自拆改原建筑結構或設備管線。

　　四、關于質量的約定：

　　_________________

　　1、乙方須嚴格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設計變更等進行施工，工程質量達到施工合同要求，相關質量驗收規范(GB50210-20xx、GB50303-20xx、GB50242-20xx、GB50327-20xx等)作為本工程的質量評定驗收標準。

　　2、如因乙方責任原因造成質量不合格或不能通過驗收，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　3、如因甲供材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　五、關于工期的約定：

　　_________________

　　1、如因甲方不能按約給付乙方工程進度款而影響工期，工期順延。

　　2、如因乙方責任造成中途無故停工、窩工而影響工期，工期不順延。

　　3、因氣候等不可抗力的因素而影響工期，工期順延。

　　六、關于價款和結算的.約定：

　　_________________

　　1、雙方商定本工程合同承包價格每平米_____22_____元(人民幣)。

　　2、本承包價格包含人工費。

　　3、付款方式：_________________現金

　　a、開工后1日內，甲方付款10000元作為乙方的前期進場費。

　　b、施工每100米后，甲方結款一次

　　e、余款5%元待壹年后結清。

　　七、關于材料的約定：

　　_________________

　　1、甲方負責聯系及時提供乙方所需材料，并按時到場。經乙方驗收入庫后，由乙方負責保管。如因乙方保管不善而造成損壞，由乙方照價賠償。

　　2、乙方須在預算定額范圍內使用材料(包括臨時電)，材料損耗按定額計，超支的不合理材耗由乙方自行承擔，并在承包價格中相應扣減。

　　3、所有進場甲方的供材，乙方不得擅自挪用。

　　八、關于安全生產的約定：

　　_________________

　　1、甲乙雙方另行簽訂安全協議，作為本合同的附件，與本合同具有同等的法律效力。

　　2、乙方須嚴格遵守甲方和物管部門的規章制度，以及對文明現場和安全生產的要求。

　　3、乙方須嚴格遵守安全協議中的條款，嚴禁在施工現場發生違法亂紀等行為。

　　九、關于違約責任的約定：

　　_________________

　　1、乙方須自行完成本施工任務，嚴禁乙方將本項目再次進行分包或轉包。

　　2、因乙方責任原因而延誤工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方賠付違約金_______________元。

　　3、乙方必須給進場施工的工作人員購買人身保險，在施工中發生安全生產事故造成人身傷害或財產損失，由乙方承擔經濟賠償責任。

　　4、如乙方違約給甲方造成經濟損失，由乙方負責經濟賠償，且甲方有權單方終止本合同。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效，履行完畢后即終止。其中未盡事宜，雙方友好協商解決。

　　甲方(簽章)：_________________乙方(簽字)：_________________

　　年 月 日 年 月 日

建筑施工合同5

　　目負責人：______(以下簡稱甲方)

　　承包單位：______(以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國建筑法》和《中華人民共和國經濟合同法》及本工程具體情況，經甲、乙雙方協商一致，簽訂本合同書，以約束雙方共同遵守。

　　一、工程名稱與地址：安順市第二看守所建設工程(安順市區)

　　二、工程范圍與內容：本工程屋面、衛生間及施工圖紙所示需做防水、屋面保溫部分。

　　三、承包方式：包工包料

　　四、材料：按施工圖紙要求。

　　五、工程造價：防水每平方米______元(大寫______元)(包含材料及人工費)，屋面保溫每平方米______元(大寫______元)(包含材料及人工費)竣工后按實際面積結算。

　　六、工程期限：開工______年______月______日竣工______年______月______日(遇雨順延)

　　七、工程量：屋面防水、保溫各約______平方米，工程量以甲乙雙方現場收方實際數據為準。

　　八、結算方式：根據甲方與建設方簽定的施工合同撥款方式撥付工程進度款的______%，余下工程款待工程完工驗收合格交付建設方使用后，甲方除扣除質量保證金______%外一次性付清給乙方。質保金待質保期滿后一次性付清給乙方。

　　九、甲、乙雙方責權：

　　1、甲方應向乙方提供本防水工程的有關設計圖紙的書面材料，乙方應按設計標準及施工工藝施工，并經甲方開出的開工通知單。

　　2、甲、乙雙方應在本合同所屬范圍內施工前，共同對前道工序質量、現場施工條件進行驗收和勘察，對前道影響施工的條件由甲方負責解決。

　　3、甲方應為乙方施工所需庫房創造條件，乙方應尊重甲方的管轄權及有關規章制度，接受甲方的監督管理，保證文明安全施工。

　　4、乙方應向甲方繳納按工程總造價______%的.履約保證金，在工程量完成______%后退還。

　　5、乙方應按規定向甲方提供施工單位的公司資質，相關人員復印件，及時向甲方匯報工程的`進度、質量。甲方應對乙方進行工序、質量及時驗收。

　　6、工程保修期五年，質保期內因乙方施工或材料原因造成的滲漏，乙方接通知后立即組織施工人員在規定時間內趕赴現場進行維修，不取任何報酬，全力做好保修期內的服務工作。

　　7、乙方需做好施工隊伍的安全文明施工工作，乙方施工隊伍出現的一切安全問題由乙方承當。

　　8、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　十、其他約定：

　　1、材料進場乙方應提供材料復檢報告，檢測費用由乙方負責。

　　2、施工過程中如遇伸縮縫及沉降等異形防水工程，應按國家建筑防水標準執行施工。

　　3、乙方應如期完成施工任務。施工期內因氣候影響，現場施工條件的限制，由甲、乙雙方及時協調，合同工期相應順延。甲方不按合同付款，從而影響工期，責任由甲方承擔。

　　4、施工期內，乙方人員應無條件服從甲方安全管理，但乙方應自行提高施工人員的安全生產意識，施工中如甲方安全設施不妥，乙方也沒有提出異議，施工所造成的傷亡，其經濟損失由乙方自負。

　　5、施工期間甲方可進行材料抽檢，在權威機構檢測的費用由甲方承擔。

　　6、未盡事宜，甲、乙方隨時協商，簽訂補充協議，作為本合同附件。

　　7、本合同一式份，甲乙雙方各執份，本合同自簽訂之日起長期有效。

　　甲方：______ 乙方：______

　　地址：______ 地址：______

　　電話：______ 電話：______

　　______年______月______日______年______月______日

建筑施工合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方將位于創興印務有限公司伙食團位置，建蓋職工自住用房的建設施工工程，經雙方協商承包給乙方，并經雙方協商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議：

　　一、工程形式：

　　1、此次建房的施工承包方式為乙方包工不包料，材料由甲方供給，乙方負責出工建設并自行解決建設施工所需要的所有設備，甲方提供用電用水，施工人員吃住由乙方自理;

　　2、乙方在施工過程中應注意施工安全，全程對施工安全負完全責任，因施工等原因造成的傷亡事故由乙方完全負責任，以甲方無關;

　　3、甲方提供乙方建蓋平面圖和說明，建蓋要求按乙方提供的方法采用空心磚建蓋，但必須要保證建蓋房的安全性。

　　二、工程價格和承包內容：

　　建蓋的房屋建筑面積241平方米(不含伙食團改造的住房及過道)，甲方將包括挖基礎、地梁、砌磚、墻面抹平、屋面頂的'建筑施工全部包工，承包給乙方(其中包括：貼地板磚、踢腳線、供排水、電、衛生間設施安裝，如：蹲便器、沖水箱、梳洗鏡、鏡前燈、立柱式洗臉盆、毛巾臺架、淋浴管、鍍鋅鐵皮熱水箱、門、地磚、墻磚。各房間門窗、防盜欄、泡沫板、山墻不銹鋼孔網、水表、電表等)。乙方施工承包單價為每平方米170元，預算總價40970元，最終工程結算總價按實際完工建筑面積計算。

　　三、施工要求：

　　1、基礎根據地質要求開挖深度;

　　2、嚴格按建筑施工規范施工;

　　3、乙方必須保證施工質量和安全，完工后由甲方按照施工規范進行驗收，如質量出現問題，乙方應重新修繕至符合甲方要求為止，并賠償給甲方所造成的損失費用;

　　4、施工工期自簽訂合同之日起50天內完成，因天氣原因造成停工影響可按工期延遲，若延誤工期，則每天按200元處罰。

　　四、付款方式：

　　開工之日付總價的20%;屋頂完成付總價的20%;驗收合格后支付結算總價，扣除原預付款和10%的質保金;10%的質保金待驗收交付使用后三個月內無質量問題則一次性付清。

　　五、其它：乙方應提供相應收據(普通收據或發票)，并配合甲方處理支付款業務。

　　六、本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效，具有同等法律效力，本合同一式二份，甲、乙雙方各一份。未盡事宜雙方另行協商補充合同。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

建筑施工合同7

　　發包方：（以下簡稱甲方）____ ___________________________________________

　　承包方：（以下簡稱乙方）___ ____________________________________

　　經甲、乙雙方協商一致，就甲方委托乙方建造________ 工程，簽訂以下協議：

　　一、 工程內容：

　　（詳見圖紙）。 以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。

　　二、 工期：

　　1、 開工日期：本項目工程工期從年月個日歷天。開工日期以開始正式施工開始算起。

　　2、 施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。

　　3、 因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

　　4、 發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　三、 工程合同價款：

　　經協商本合同總承包價款為人民幣________：。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結算。

　　四、 承建方式

　　乙方對建筑工程包工、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　　1、甲方負責提供所承建工程的飾面樣板材料，必須經雙方確認方可進料施工。

　　2、 施工期間甲方負責甲方施工發生的水電費用。

　　五、 工程付款辦法雙方約定按以下方式支付工程款：

　　（１）合同生效后，發包人按時直接向承包人支付工程款：支付次數分三次支付。 第一次：工人進場后5月15日預付總工程費用的40%。

　　第二次：工程進入第二階段7月1日預付總工程費用的30%。

　　第三次：工程進入最后階段7月30日付總工程費用的30%。

　　（2）此合同所描述款項不含稅金。

　　六、 工程質量要求：

　　1、 乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關古建筑施工規范進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

　　2、 施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證。

　　七、 工程竣工驗收結算：

　　乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后五天內組織有關部門進行驗收，并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批準或提出整改意見。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算，并于十個工作日內結算完畢。

　　八、 延期違約責任：

　　乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣500元；若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣500元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款，逾期三天，乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理，因此所造成的工期

　　延誤及經濟損失由甲方負責。

　　九、 質保內容

　　質保內容按有關建筑施工驗收規范標準執行。

　　十、質保期限

　　以工程竣工驗收合格之日起計算工程、水電工程質保期為六個月。保養期從竣工驗收之日開始計算，保養期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。

　　十一、雙方在施工中的幾項規定：

　　1、 施工期間，甲方因故進行修改調整，應提前二天通知乙方，向乙方發出修改書或修改圖紙。如乙方發現有不妥之處，應提前二天以書面形式上報甲方，經甲方及設計部門處理后再行施工，所有修改調整的.費用由甲方負責。

　　2、 施工期間，乙方必須做好安全生產防范工作，落實各項安全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。

　　3、 甲方負責現場工地的關系協調，以確保乙方施工進度。

　　4、 乙方派出專人與甲方保持聯絡，協調現場施工。乙方承建的土建項目，應與相關安裝工序密切配合，要求應用書面聯系。

　　十二、合同生效與終止：

　　本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。 十三、 本合同壹式貳份，甲、乙方各執壹份，具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應盡可能協商解決。可補簽有關協議， 補簽有關協議與本合同具有同等法律效力。 合同附件一：《工程款項支付表》.

　　委托代表：

　　委托代表：

　　簽名：（甲方）

　　簽名：（乙方）

　　簽訂日期：

建筑施工合同8

　　合同編號：XXXXXXX

　　發包方：XXXXXXXXXXXXXXXX

　　承包方：XXXXXXXXXXXXXXXX

　　簽約時間：XXXXXXX

　　簽約地點：XXXXXXX

　　為了保證XXXXXXXX施工質量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規，雙方友好協商，就本工程施工項目協商一致，訂立本合同。

　　1、工程名稱：XXXXXXXXXXXX

　　2、建筑面積(工程形式)：XXXXXXXXXXXX

　　3、施工地點：XXXXXXXXXXXXXXXX

　　4、工期：

　　(1)開工：XXXX年XX月XX日;

　　(2)竣工：XXXX年XX月XX日;

　　(3)合同工期總共歷時XXXX天。

　　5、承包形式：XXXXXXXX

　　6、工程質量標準：XXXXXXXX

　　7、工程價款：共計人民幣XXXX元。

　　8、付款方式：本合同生效后支付合同款項的XX%，計XXXX元;工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的XX%，計XXXX元;質保金XXX元，質保期滿后支付。

　　9、質保期：XXXX年。

　　10、雙方的責任義務

　　(1)發包方的責任義務

　　①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關系及糾紛;

　　②監督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;

　　③給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;

　　④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算;

　　2、承包方的責任義務

　　①按發包方要求及圖紙要求進行施工;

　　②如期完成施工任務;

　　③接受發包方的技術指導和質量標準要求;

　　④負責發包方提供料物及設備的保護;

　　⑤教育施工人員愛護甲方的材物，不得偷竊和損壞;

　　⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用;

　　11、其他

　　(1)本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。

　　(2)本合同未盡事宜，可由雙方協商解決并簽署書面補充協議，補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。

　　(3)合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執壹份，具有同等效力。

　　二、建筑工程糾紛管轄法院如何確定

　　建設工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄，但合同沒有約定時，由發包人接受圖紙所在地人民法院管轄。

　　依據《民事訴訟法》第二十三條的規定：因合同糾紛提起的訴訟，由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。

　　第三十五條的規定：兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟，原告可以向其中一個人民法院起訴;原告向兩個以上有管轄權的人民法院起訴的，由最先立案的.人民法院管轄。

　　三、建筑合同合同履行地的理解

　　所謂“合同履行地“，通常是指合同規定的履行義務和接受履行義務的地點，即義務清償地點。

　　建設工程設計合同是雙務合同，即由發包人提供設計工作所依據的基礎文件和情況，設計人交付設計文件，并由發包人支付設計費用。建設工程設計合同在實際操作中，與建設工程施工合同有所區別，有的明確了交付設計圖紙的地點，有的對交付圖紙的地點沒有約定。

　　根據《合同法》第六十一條的規定“合同生效后，當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或約定不明確的，可以協議補充;不能達成協議的，按合同有關條款或者交易習慣確定”。根據交易習慣，建設工程設計合同所涉及的履行地點應該是發包人接受圖紙所在地。

　　發包方：XXXXXXXXX 承包方：XXXXXXXXX

　　委托代理人：XXXXXXXXX 委托代理人：XXXXXXXXX

　　20xxX年XX月XX日 20xxX年XX月XX日

建筑施工合同9

　　業 主（以下稱甲方）：

　　承建方（以下稱乙方）：

　　依照《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就乙方承包甲方房屋工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：房屋建筑工程（以下稱本合同工程）

　　工程地點：

　　工程結構：

　　建筑面積：

　　二、工程承包形式 包工不包料。

　　三、工程承包范圍

　　承包范圍：本合同工程項目的施工、完工、缺陷修復和保修期內的保修。本房屋工程項目包括：

　　1、甲方將房屋建筑工程承包給乙方（含平整、基礎、框架柱、梁、墻體、樓梯、現澆樓面和地面、架模、拆模、澆筑、做地平、安裝落水管道、內墻粉刷、外墻立面、屋面和衛生間防水、門前臺階、化糞池、水電施工敷設、內外裝修等）。

　　2、未提及部分甲乙雙方協商解決。

　　四、工程期限

　　1、本合同乙方進場時間為 年 月 日，整個工程在 年月 日之前完成，合同工期共 個月。

　　2、本條款所規定的合同工期，是指合同內的工程實體通過竣工驗收的時間。

　　3、乙方必須采取一切措施保證如期達到，不允許延誤。如甲方認為整個工程或部分工程的進度太慢，不能滿足確保關鍵工期的要求，甲方可指示乙方加快進度或修改原施工計劃。乙方不得因此而向甲方提出任何的補償。

　　4、乙方必須按甲方要求，在開工前作出實施性施工組織設計和各分部分項工程的進度計劃報甲方審批。經過批復的實施性施工組織設計和進度計劃將作為本合同書的一部分。

　　5、甲方保留對工程暫時停工的權利，乙方不應拒絕。

　　五、工程質量

　　1、工程質量標準：國家質量檢驗評定標準及本合同條款的有關約定。

　　2、乙方按圖紙施工，如出現質量不合格，由乙方按照市場價格賠償甲方。

　　3、無論甲方是否進行并通過了各項檢驗，均不解除乙方對自己承包的工程的質量所負責任，除非質量問題是由于甲方的原因引起，而此類質量問題乙方必須及時通知甲方。

　　4、無論工程材料是由否有甲方供應，均不解除乙方所負的工程全面質量的責任，乙方應該對各種材料、器材、設備按規范進行檢查，拒絕不符合要求的材料、器材、設備用于工程。因質量不合格造成的一切經濟損失由乙方負責。

　　六、工程價款

　　1、本合同價費用為完成本合同工程項目的不含材料費用的其他全部費用。本工程造價 元/㎡，結算以實際施工面積為準。

　　2、合同價包括了合同規定的明確和隱含的全部責任，以及為工程的正確施工、試驗、檢驗、維護、保養、完工和修補缺陷所需的全部有

　　關事項和物品（不含用于本工程的材料費）。

　　3、合同價包括了合同規定的勞務、施工機械工具、制造、運輸、安裝、試驗、調試、測試、維護、管理、利潤、稅金及合同包含的所有風險、責任、權利、義務等所應有的費用。

　　4、在合同履行過程中，甲方提出的任何建議、方案、要求，不管乙方是否采納，乙方不得提出任何追加費用的要求。除非因甲方要求而引起規模、標準變化而引起的費用變化可由雙方協商進行合同費用調整外，其余一切情況合同費用均不作任何調整。

　　5、除非合同中另有規定以外，合同價適用于合同文件中規定或包括的任何項目的任何實施方法，乙方不得因施工方法不同或改變施工方法而提出任何追加費用的要求。

　　6、乙方采用的任何施工方案和技術措施均應得到甲方的批準和認可。如乙方的施工方案和技術措施未得到甲方批準，由此引起的費用、后果均由乙方負責。

　　七、工程付款方式

　　1、合同簽訂時預付 元。

　　2、施工到±0。00米，驗收合格后，付 元。

　　3、施工到一層板澆灌結束，驗收合格后，付 元。

　　4、施工到二層板澆灌結束，驗收合格后，付 元。

　　5、施工到三層板澆灌結束，驗收合格后，付 元。

　　6、工程竣工驗收后，付 元。 工程完工后暫扣總合同款的5%為質量保證金，期滿付清。

　　八、安全、文明施工

　　1、施工中乙方應安全、文明施工，遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。

　　2、乙方應對工地施工的所有人員進行安全教育，對每一項工序進行安全技術交底，對施工人員進行人身保險投保，發放安全防護用品等，配備專職安全員。

　　3、因乙方原因發生的一切不安全責任事故，包括對工地周圍過路行人車輛的可能發生的傷害事故，全部由乙方承擔一切損失，甲方概不負責。

　　九、質量保修

　　1、根據《房屋建筑工程質量保修辦法》明確的房屋建筑工程的最低保修期限，本合同約定本工程在正常使用條件下，地基基礎工程和主體結構工程保修期限30年；屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏保修期限為5年；保修期從工程竣工驗收合格之日起計算。

　　2、未明事項，應當按照《房屋建筑工程質量保修辦法》的規定進行。

　　十、甲方責任

　　1、提供圖紙，保證供應施工所需材料。

　　2、按時支付工程進度款。

　　3、解決圖紙不明地方。

　　十一、乙方責任

　　1、乙方所需機械、工具、模板及鐵絲、釘子等低價易耗品由乙方自己提供，生活自理。

　　2、嚴格按照設計圖紙和國家相關規范標準要求進行施工，如圖紙不明白的地方提前提出，確保工程按質按時完成。

　　3、每道工序完成后及時通知甲方進行驗收，驗收合格后進行下道工序。 十二、延期及違約責任

　　1、由于乙方的原因造成工程延期的，乙方必須向甲方支付誤期賠償費，甲方可從應向或即將向乙方支付的任何金額中扣除此項賠償費。此賠償費的支

　　付并不能解除乙方應完成工程的'責任或合同規定的其他責任。

　　2、本合同誤期賠償費每天按合同價的5％計算，由乙方向甲方支付。

　　3、甲方按照合同約定及甲方的工作內容進行付款和供應材料，若違約，除乙方不負違約責任外，甲方應向乙方付違約金5000元。

　　十三、材料、設備的采購、供應和保管

　　1、甲方負責本合同所有材料、設備的采購和供應，乙方有義務為甲方的材料、設備的采購提供協助、指導和搬運。

　　2、乙方除在施工組織設計中給出甲方采購的材料、設備供貨計劃外，還應在施工過程中提前提出材料、設備的采購的通知。

　　3、施工過程中，乙方要節約用料，必須按照圖紙及規范嚴格下料，如出現驗收不合格導致的返工，所需材料及工費由乙方負責。乙方要做到工完料盡場地清，如出現余料各品種超過200kg，由乙方自負損失。

　　4、工地交貨的材料、設備由乙方負責保管。甲方無論何時均不對乙方的施工機具、設備、臨時設施的損失或損壞承擔任何責任。

　　十四、其他事項

　　1、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文本視為本合同的組成部分。

　　2、雙方自愿共同遵守本合同，各自履行合同責任，如一方違約，應支付給對方10000。00元的違約金。

　　3、甲方支付給乙方的合同款，乙方必須盡快支付給工人，不得挪用，如造成人工工資問題，甲方一概不負責任，后果由乙方自負。

　　4、未盡事宜，雙方共同協商解決。

　　十五、合同生效

　　本合同一式兩份，甲、乙雙方各執正本一份。雙方簽字后生效。 合同訂立時間：年月 日

　　合同訂立地點：

　　甲方： 乙方：

　　身份證號碼：身份證號碼：

　　住所：住所：

　　電話： 電話：

建筑施工合同10

　　招標編號( )

　　甲方(建設單位)：

　　乙方(施工單位)：

　　遵照《建設工程施工招標投標監督管理規定》要求，經工程項目報建和市招標辦備案，甲、乙雙方對本工程項目進行了商議。經甲、乙雙方協商，特定協議如下。

　　一、工程項目的綜合說明

　　1、名稱：

　　2、地址：

　　3、規模：

　　4、結構及層數：

　　5、發包方式：

　　6、發包范圍：

　　7、年 月 天

　　8、質量要求：

　　二、工程造價

　　1、經甲、乙雙方共同協商定本承包協議造價為：

　　人民幣： 元(大寫： )

　　人民幣： 元(大寫： )

　　2、價格計算依據：

　　(1)標定的定額為：

　　(2)標定的取費標準：

　　(3)政策性調價文件截止日期：

　　三、材料采購供應

　　材料采購、運輸、保管的責任和計價依據：

　　對材料質量的.要求：

　　四、工程款支付方式

　　1、在合同簽署后，開工前%作為工程付款。

　　2、甲方按工程月進度向乙方準時付款。

　　3、按XX市有關文件規定，工程竣工后甲方向乙方撥付工程款至總造價的 %;留 %做維修款，待工程竣工維修期滿后一個月內全部付清。

　　4、施工期允許調整的內容和依據：

　　五、工程基礎的處理和重大設計變更費用的計取

　　1、施工過程三通一平由甲方負責，其費用不含在總價內。

　　2、基礎墊層以下的地基處理有乙方負責，其費用不含在總價內，待竣工結算時按實際發生給與調整。

　　3、結構、規模、標準等重大設計變更由該工程圖紙設計部門出變更圖紙或變更說明，并由乙方負責施工，其費用不含在總價內。待竣工結算時按實際發生給予調整。

　　六、工程保修

　　本工程保修按《建設工程質量管理規定》執行。

　　七、遇有本合同未盡事宜，由甲、乙雙方通過協商另訂補充條款，作為本合

　　同不可分割的組成部分，且與本合同具有同等法律效力。

　　八、甲、乙雙方在履行本合同過程中發生爭議，由雙方協商解決;協商不成，按本合同約定的下列方法之一進行解決：

　　1、由仲裁委員會仲裁;

　　2、向 人民法院起訴。

　　以上協議經雙方單位蓋章、負責人簽字生效。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)： 代表人(簽字)： 代表人(簽字)： 電話： 電話：

　　簽約日期：

　　簽約地點：

建筑施工合同11

　　發包方：_________________(以下簡稱甲方)

　　承包方：_________________(以下簡稱乙方)

　　由甲方承建的安慶軍分區新址圍墻施工業務委托乙方施工，為確保工程質量和工期，明確雙方責任，經雙方協商簽訂本合同。

　　一、承包工程內容：_________________安慶軍分區辦公樓新址臨時圍墻，具體做法和位置見平面圖。

　　二、承包方式：_________________包工包料。

　　三、工程款計算和支付方式：

　　1、雙方經過計算確定的工程建設單價和有關費用按每延長米元包干。

　　2、圍墻長度完成一半時付完成部分70%工程款，工程完成后經驗收合格，以稅務發票結算，付決算經費90%，留10%工程款作為保修金，待保修期滿后無息退還。

　　3、基槽驗收后雙方辦理槽底標高驗收簽證。

　　四、質量要求：

　　1、工程質量必須經軍分區、監理公司、甲方共同按規范驗收。由于該項目為回填土和軟土地基，乙方嚴格按施工圖和施工規范施工，并對基槽予以夯實，確保圍墻牢固。基礎質量符合設計要求，如因施工質量造成圍墻傾斜、倒塌、斷裂，乙方無條件返工。

　　2、基槽和基礎用鋼筋，砼配合比必須經甲方和監理公司驗收合格后方可施工。

　　3、隱蔽工程必須經甲方、監理驗收履行簽字手續后方可復蓋，未經驗收的工程量和上部結構概不予結算。

　　4、材料必須符合規范要求，并提供出廠合格證和檢測報告，水泥做安定性能檢測。

　　五、工期要求和保修期：

　　1、自開工之日起個日歷天完成圖示工程量，完成后甲方會同軍分區和監理公司對工程驗收，如遇不能施工的天氣和甲方、軍分區原因及不可抗力因素，影響工期雙方及時辦理簽證，工期順延。

　　2、工程保修期一年，因乙方原因造成圍墻倒塌、傾斜、裂縫，乙方負責維修和返工，如乙方不能及時處理，甲方安排其他人員維修，維修費在乙方保修金內扣除，不足部分直接向乙方追收。

　　六、安全責任：

　　1、乙方按施工安全操作規程施工，確保施工安全，如施工中發生安全事故，乙方承擔全部責任和經濟損失;

　　2、乙方負責協調處理施工中關于征地、賠償和外界干擾事宜。

　　七、有關事宜：

　　1、軍分區將施工水電安至施工場地中心地塊，乙方接臨時管線并按表計量，向軍分區交納水電費。

　　2、甲方負責按合同約定支付工程款，并對工程進行分項驗收。

　　3、乙方必須服從軍分區、監理公司和甲方對工程質量、進度及現場的`管理。

　　4、月形村委會承諾，確保甲方后期對軍分區新址工程施工期間，不受村民關于土方、材料運輸、裝卸、勞務、青苗補償等方面的干擾。

　　八、合同簽定后，雙方均不得違約，如一方違約，賠償對方貳萬元違約金。甲乙雙方分別指定：_________________為代表負責處理施工事宜。

　　九、本合同一式柒份，甲乙雙方各執貳份，軍分區壹份，監理公司壹份，月形村委會壹份。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　簽證方：_________________代表：_________________

　　代表：_________________代表：_________________

建筑施工合同12

　　甲方(戶主)：

　　住址：

　　乙方(承包人)：

　　住址：

　　甲方私人居住樓委托給乙方承包施工，經雙方友好協商達成如下協議。

　　一、承包方式：

　　包工不包料。

　　二、承包價：

　　按每平方米元計算，本承包價格包括工人的務餐費、香煙費。

　　三、付款方法：

　　工程開工甲方預付元，結構結束(屋面蓋好)預付元，余款年春節前結清。

　　四、工期：

　　開工日期為農歷____月____日(____月____日)開工，施工日歷天天即________年____月____日竣工。

　　五、質量：

　　乙方施工中應注重質量，施工存在質量問題甲方提出后乙方應立即整改，如堅持不整改甲方有權拒付工程款。

　　六、安全管理：

　　施工中乙方應加強安全管理確保施工人員的.安全，如疏于管理發生人身傷害事故一切費用和責任由乙方負責與甲方無關。

　　七、雙方責任和義務：

　　甲方：

　　①應保證建筑材料及時到場不影響乙方使用。

　　乙方：

　　①負責建筑施工的垂直運輸設備、拌料機械、手推車、鋼筋切割用具、泥桶等。

　　②建筑材料進場時間乙方應提前通知甲方提供，否則甲方不負有責任。

　　③承包范圍：按圖紙及施工說明施工。土建木模、屋面木基層、水電安裝甲方另行發包。

　　八、本合同一式叁份，雙方簽字后生效，工程款結清后失效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

建筑施工合同13

　　甲方：(以下簡稱甲方)

　　乙方：(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》，并結合有關規定和本工程的具體情況，經甲、乙雙方充分協商，在雙方自愿及完全清楚、理解本合同條款的基礎上，簽訂本合同。

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程內容：住宅樓土建及施工

　　二、工程承包方式、范圍：

　　1、承包方式：按合同包人工、包機械、包工程、包安全、包質量、包文明施工、包驗收。

　　2、承包范圍：是指整幢房子的主體、內外粉刷及施工范圍內的專業施工項目到房子可以竣工驗收為止；主體從基礎放線，基礎開挖回填，墊層為開始至屋面封頂蓋瓦(砼澆搗、墻體的砌筑、所有粱、板砼澆搗，內外墻腳手架搭設、澆水養護、篩砂、半塊磚利用，并每日做好落地灰的清理)。內墻抹灰、地面找平、東西墻抹灰、南北外墻貼面、地面散水臺階等圖紙要求。木工：模板、模板制作安裝、釘子、鐵絲。鋼筋工：扎絲、焊條、鋼筋的制作、安裝。架子工：外墻腳手架搭拆、安全網掛設、龍門吊搭拆，還必須配備施工員、吊機工、安全員、架子工、電焊工、測水平和沉降觀察的`記錄，室內外垃圾清理。乙方自備攪拌機、龍門吊、合灰機、腳手架材料等各種施工用的大小機械設備、安裝、修理與安全帽等等。

　　三、工程包價：

　　按實際面積結算，每平方米單價為元，屋面工程不計算面積。工價一次性商定，乙方不得找任何理由向甲方補償工程款。

　　四、付款方式：

　　基礎完工付款 萬元，每層蓋板結束后甲方付給乙方工程款萬元，每內粉刷一層付款

　　五、工程工期：

　　從簽定合同之日起個工作日竣工，每層砌體現澆封頂9天。在施工中，乙方如無法按時完成工期或技術力量薄弱，工程質量和進度搞不上去，甲方有權終止合同，乙方作自動放棄，甲方只付乙方所做工程量工資款的70%。

　　六、質量要求：

　　乙方必須按照現行施工規范操作，墻體平整、灰縫飽滿、砼澆搗密實、無蜂窩，內外粉刷不能有裂縫，空鼓、外墻磚平整、勘條一條線。每個部位工程必須達到專項施工驗收規范標準。在施工中，乙方不按施工規定和圖紙尺寸施工，所造成質量返工和損失，由乙方賠償雙倍的材料款。出現一次罰款貳佰元。

　　七、施工安全責任：

　　乙方必須按照現行勞動安全操作規程施工，教育職工安全生產，并實行“三級”安全教育遵守工程的規章制度，對腳手架、機具經常進行檢查、維修，方可施工。如施工中，乙方不按國家勞動安全規程操作，所引起的人體傷亡，與甲方無關，均由乙方自行承擔全部經濟和法律責任。

　　八、其它：

　　本合同一式兩份，雙方各執一份。甲乙雙方必須互相遵守，任何一方違反合同所造成的后果，由違約方負責。如有未盡事宜，甲方雙方協商解決，雙方簽字生效，本合同具有同等法律效力，工程結束后，合同失效。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日

建筑施工合同14

　　1建筑施工合同管理的現狀

　　建筑施工合同包含了施工準備、施工質量的控制、圖紙和設計的規范性控制、安全控制、合同變更、工程風險、工程驗收、仲裁和糾紛處理、檔案資料的管理、進度控制等內容。從建筑施工企業可以看到，其合同內容包含了非常多的內容，而且也具有非常強的專業性。在履行建筑施工合同中會涉及到多個方面的利益，不僅關系到投資方和建設方，而且還和土地、環保等管理部門都有很大的關系，這些特點進一步增加了合同的復雜度。合同的履行時間比較長，建筑施工項目往往由于工程結構復雜，決定了其短期內不能夠完成。施工過程和程序要求比較嚴格，建筑施工過程往往受到國家相關法律的約束。由于我國建筑行業發展的限制，使我國在建筑施工合同管理方面的法律法規仍然不夠完善，使某些合同條款存在無法可依的情況。部分企業不重視法律的意義，在發生合同糾紛后，企業往往需要花費大量的時間和精力來解決這些問題，影響了企業的正常經營。例如一些企業對合同管理不夠重視，對合同內容和條文不能夠認真的研究，在發生爭執的時候才開始重視合同內容。在合同的簽訂過程中，陰陽合同的現象也比較常見，這進一步造成了合同管理的困難。對合同中的索賠部分沒有按照合同管理要求來簽訂，以致在發生糾紛的時候，不能利用賠償策略來維護企業的合法利益，造成企業資金的浪費。同時部分企業對合同管理意識不夠，沒有嚴格按照我國合同法等法律的規定認真簽訂和執行合同。部分企業不重視合同管理，常常在付款的時候才補簽合同，這樣在發生糾紛的時候，不能夠明確合同雙方的權利和責任，使工程項目在實施上存在隱患。部分企業對建筑施工合同管理人員的素質要求不夠高，不重視對合同管理人員的培養，高素質的合同管理人才成為了影響企業發展和進步的障礙。

　　2建筑施工合同管理措施分析

　　由于建筑施工合同具有一系列比較獨特的特點，所以施工合同的內容復雜而且內容比較多，給合同的管理和實施帶來了一定的困難。建筑施工合同管理是對建筑施工項目工程中所涉及到的合同簽訂、履行、變更、以及索賠等內容進行全面的管理。合同管理可以分為兩個方面的內容。一是對某個單項合同的管理，也就是從合同訂立到履行結束所進行的管理。二是對整個工程項目的合同管理，從項目合同的總目標對施工合同進行控制。要提高企業合同管理的質量，可以從以下幾個方面做起：

　　2.1首先應當提高合同管理人員的素質。合同管理人員的業務素質對施工合同的管理具有至關重要的作用，應當選擇符合合同管理崗位而且素質和條件都比較優秀的人才。在平時的工作中應當加強相關的職業培訓，加強業務人員的職業道德教育，促進建筑施工合同管理人員素質的不斷提高。對建筑施工合同管理人員應當明確其責任，對于具有貢獻的業務人員要給予適當的獎勵，提高其工作上的積極性。

　　2.2完善公司建筑施工合同的管理機構。應當在公司內部建立從上到下的健全機制，在企業管理中各個部門都應當服務于企業合同管理。對于投資企業來說，為了保證資金的安全和投資的效益，應當對合同的草擬、簽訂、責任劃分、合同跟蹤等環節建立健全的可操作的制度。完善企業內部關于施工合同的相關管理制度，不僅要緊密的結合我國的合同法和建筑行業的'相關法律，還應當結合企業的實際情況，建立可以執行操作的合同管理制度。

　　2.3不斷的完善合同的內容。要大力的借鑒一些比較優秀的合同文本，保護好企業的合法利益，防止合同管理人員因為對一些專業詞匯理解不到位而產生漏洞。明確合同雙方的責任和義務，在合同執行過程中如果出現問題應當具有相應的條文作為雙方協調的依據。我國建設部門和工商部門所推薦的建筑施工合同文本，是根據國際建筑施工合同同時又結合我國施工企業的經驗而編寫的，具有非常強的實踐性，其合同文本比較嚴謹，所表達的意思比較準確，得到了施工合同管理人員的青睞。比較標準的合同文本有利于合同雙方履行，有利于防止合同管理人員因為個人能力都產生的漏洞，同時也能夠明確各自的責任，在發生糾紛的時候便于解決糾紛。如果不能夠使用示范的合同文本，也應當在合同管理中認真的和示范文本進行對比，防止合同簽訂中出現錯漏和歧義。在合同的簽訂過程中還可以到專門的管理部門如工商管理部門以及法律專家對合同管理進行指導，防止出現無效合同和詐騙的情況發生，盡力提高合同的執行率和履行率。

　　2.4加強對合同履行過程中的管理。在工程中標之后，施工單位應當和建設單位簽訂工程合同，建筑施工合同經過前期的招標等準備工作后，就進入到了履行階段。合同履行是按照合同的要求來完成施工的任務，如果在履行階段不能夠很好的進行管理，也容易造成經濟損失。對于建筑施工合同來說，由于其履行階段比較長，所以應當做好長期的監督管理工作。在履行階段應當促使施工企業按照合同要求進行施工，同時及時的跟蹤合同的執行情況，要掌握和收集合同履行過程中的信息和資料，以便及時發現問題和解決問題。對于合同執行過程中的合同變更，要努力的分析其原因，按照目標管理的要求，對不需要進行變更的地方要堅決拒絕，防止出現資金投資的浪費。在合同的履行應當建立嚴格的驗收制度，保證建筑施工的安全和質量。

　　3結束語

　　建筑施工合同作為市場中的兩個經濟主體確定各自權利和義務具有法律效力的文件，合同雙方應當嚴格的按照法律的要求，從合同的文本到其中細節方面進行認真仔細審查，切實保護好雙方的權利。對于企業來說，應當加強對施工合同的管理，防止出現糾紛無法可依的情況，努力保護好企業的合法經濟權益。在發生糾紛的時候，能夠按照合同的要求積極進行索賠，只有這樣才能使企業得到更好的發展。

建筑施工合同15

　　甲方：__________________乙方：__________________

　　甲方有位于_________花園_________號地_________棟_________單元_________，二室一廳經濟適用房一套，面積大約________，經雙方協商，甲方將該房的裝修工程交予乙方進行施工。本著平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，經甲乙雙方友好協商，達成以下一協議：

　　一、水電線路安裝及材料一：電線用鴿牌電線，安裝方式為暗裝。主線有BVR4 m m，插座線用BV2。5，燈線用BV1。5，得億線管，水管用金牛20水管暗裝，開關插座用飛雕普通型。

　　二、客廳地磚鋪貼。客廳用800X800玻化磚（每張價格在50元以內），黑玻化角線，臥室用600X600玻化磚（每張價格在20元以內），陽臺地磚300X300（每張在5元以內），廚房墻磚300X450（每張在5元以內），地磚300X300（每張在4元以內），廁所墻磚300X450（每張在5元以內），廁所地磚300X300（每張在4元以內）陽臺護墻磚300X450（每張在5元以內），陽臺護墻1。2高，餐廳護墻磚300X450（每張在5元以內），餐廳護墻腰線（每張在7元以內），如廚房、廁所貼腰線由業主自購，臥室窗子外移，窗臺石材用人造彩玉或人造白玉，灶臺臺面用進口黑金沙，門口石用黑金沙，廚房、廁所鋁扣板吊頂（每平米在80元以內），廚房吊柜柜體用生態板制作（每張在165元以內），吊柜門地柜門用金鋼門，廚房吊滑門（每平米在350元以內），廁所用鈦合金外包門（每扇在500元以內），臥室套裝門（每扇在750元以內），客廳石膏板吊頂，陽臺石膏吊板或沙木板吊頂，簡易電視墻，主臥次臥大柜各一個，次臥簡易電腦桌一個，餐廳酒柜一個，電視柜一個（電視柜石材臺面由業主自購），鞋柜一個（長1。2米，高2。4米），過道吊柜一個，陽臺雜物柜一個、陽臺吊柜一個，所有柜體用生態板制作（每張在165元以內），大柜滑門每平米在180元以內，其于柜門用烤漆門，墻面做液體墻紙。墻面底漆立邦時時麗，面漆凈味5合1。

　　三、燈具、潔具、墻紙、玻璃鏡片、洗手盆、灶具、熱水器、油煙機等由業主自購。

　　四、一式兩份，雙方各執一份，經雙方簽字后生效。

　　以上裝修內容意價為48000元整（大寫：肆萬捌仟元整）。進場甲方付20000元（大寫：貳萬元整），地磚鋪貼完甲方付15000元（大寫：壹萬伍仟元整），木工做完付10000元整（大寫：壹萬元整），完工經甲方驗收合格后三天內甲方支付乙方工程款3000元整（大寫：叁仟元整）。

　　甲方：__________________乙方：__________________

　　電話：__________________電話：__________________

　　_________年_________月_________日_________年_________月_________日

【建筑施工合同】相關文章：

施工建筑合同10-12

建筑施工合同05-17

建筑施工合同03-17

標準建筑施工合同03-25

新版建筑施工合同03-29

建筑施工合同【熱】10-11

建筑保溫施工合同08-14

建筑施工安全合同04-01

建筑施工工程合同04-02