變更協議書【推薦】

　　在現實社會中，很多場合都離不了協議，簽訂協議能夠保證雙方合作愉快。擬起協議來就毫無頭緒？以下是小編整理的變更協議書，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

變更協議書1

　　經甲乙雙方協商同意，對__年__月__日簽訂的勞動合同書作如下變更：

　　勞動合同變更的內容：

　　1、

　　2、

　　3、

　　甲方：___ (簽字蓋章)

　　乙方：___ (簽字蓋章)

　　年 月 日

　　鑒證人：(簽字蓋章)

　　鑒證機關：(蓋章)

　　年 月 日

　　注：變更勞動合同書一式三份，甲乙雙方、鑒證機關各一份。

變更協議書2

　　甲方(全稱)：

　　乙方(全稱)：

　　甲乙雙方本著互利互惠的原則，經友好協商，依據實際情況，在原合同基礎上變更合同條款部分內容，于20xx年7月1日特訂立以下補充協議。

　　協議內容：

　　1、甲方與乙方約定的位于甲方外立面南門及西南位置的.廣告位的租金，由甲方和乙方的相關廣告業務合作中所產生的費用中進行抵扣，不足部分乙方補齊，超額部分乙方可以作為下一年度的租金進行抵扣。

　　2乙方因廣告位的申請事宜在相關政府部門所繳費用，甲方外立面南面及西南面廣告位所產生的相關費用，由乙方自行承擔，西面及西北面廣告位由甲方承擔。

　　本協議生效后，即成為原合同不可分割的組成部分，與原合同具有同等的法律效力合同變更協議書格式合同范本。

　　除本協議中明確所作修改的條款之外，原合同的其余部分應完全繼續有效。

　　本協議與原合同有相互沖突時，以本協議為準。

　　本協議一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　(公章)(公章)

　　法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人

　　簽字：xxx

　　xx年x月x日

　　簽字：xxx

　　xx年x月x日

變更協議書3

　　甲方： 乙方： 丙方：

　　一、甲乙丙三方經過協商，同意將甲乙雙方于______年___月___日簽定的《房屋租賃合同》（以下簡稱《原合同》）之乙方變更為本協議丙方。除本協議約定情形外，《原合同》其他內容不變。

　　二、自本協議生效之日起，由本協議丙方代替本協議乙方承擔《原合同》的全部權利和責任。

　　三、《原合同》中的`權利和責任轉移行為是建立在乙丙雙方自愿的基礎上，由此產生的其他問題，均與甲方無關。

　　四、《原合同》期滿終止后甲方返還押金人民幣____元（大寫：_____圓）給丙方。乙方已繳納的押金人民幣_____元（大寫：_____圓）已經由丙方支付。

　　五、丙方確認房屋內裝修及設施、設備與《原合同》中描述一致，無損壞或丟失。

　　六、本協議生效前根據《原合同》規定承租方所應支付的費用（包括房租、水電費、物管費等）由乙方支付。

　　七、補充協議：

　　本協議一式三份，甲乙丙各執一份。

　　甲方 乙方 丙方 簽名： 簽名： 簽名：

　　簽訂日期：_______年____月____日

變更協議書4

　　甲方：_________(女方)

　　乙方：_________(男方)

　　甲、乙雙方經_________登記雙方自愿離婚，現就離婚后對子女_________的撫養事宜達成協議如下：

　　一、女兒/兒子_________現年_________歲，歸_________方撫養。

　　二、撫養費的確定

　　1.從_________年_________月_________日起由_________方每月付給_________方_________元作女兒/兒子_________的撫養費(直至十八歲)。

　　2._________的學雜費每年甲、乙雙方各交一學期(注：甲方交上學期，乙方交下學期，直至交到_________不愿讀書為止)。

　　3._________十六歲后隨父隨母由自己選擇。

　　三、女兒/兒子_________的醫藥費，在_________元以內由撫養方先墊付，憑票甲、乙雙方各承擔一半，超過_________元，由撫養方通知未撫養方，雙方共同承擔。

　　四、_________年以前的教育費、醫藥費、生活費，均已由_________方負責，再不計算。

　　五、望雙方共同遵守，否則一切責任概由違約方負責。

　　此協議一式貳份，甲、乙雙方各一份，此協議簽字生效。

　　甲方(簽字)：_________乙方：(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　變更撫養權的`條件

　　根據我國最高人民法院《關于審理離婚案件處理子女撫養問題的若干意見》第16條規定，一方要求變更子女撫養關系有下列情形之一的，應予支持：

　　1、與子女共同生活的一方因患嚴重疾病或因傷殘無力繼續撫養子女的;

　　2、與子女共同生活的一方不盡撫養義務或有虐待子女行為，或其與子女共同生活對子女身心健康確有不利影響的;

　　3、10周歲以上未成年子女，愿隨另一方生活，該方又有撫養能力的;

　　4、有其他理由需要變更的。

變更協議書5

XX派出所：

　　因原戶主XXXXXXXX原因，導致我們家庭現在的戶主不能勝任其家長一職，經我們家庭共同商議，由家庭成員XX作為我們這家的戶主，請求戶籍管理機關給予更換戶口簿，及時變更戶主為感！

　　致此

敬禮！

　　申請人：XX

　　XXXX年XX月XX日

變更協議書6

　　甲方： （男方）

　　身份證號： 電話：

　　住所：

　　乙方： （女方）

　　身份證號： 電話：

　　住所：

　　甲乙雙方在平等、自愿的基礎上，經過充分的協商，現就雙方離婚后變更子女 撫養權等相關事宜達成協議如下：

　　一、被扶養人 ，男，現年 歲，原由男方撫養。

　　雙方協商同意自 年 月 日起，兒子隨女方生活，其撫養權歸女方。

　　二、被扶養人的撫養費及支付方式

　　1 、撫養費： 從 _________ 年 _________ 月 _________ 日起由男方每月付給 _________ 方 _________ 元作兒子 _________ 的撫養費（直至滿十八歲周歲）

　　2 、教育費、醫藥費、生活費，由 方負責（或由女方墊付后，雙方各承擔一半）

　　3 、男方應于每月的 1 - 5 日前將兒子的撫養費匯至女方指定的銀行帳號。

　　三、探視權

　　1 、男方對孩子 享有探望權。

　　2 、探望時間及方式：

　　3 、探望之前，必須先經與女方電話聯系。探望期間，要保證孩子的安全及身心健康、愉快。

　　四、如遇其它未盡事宜或應時事宜，按照一切有利于孩子的原則，互諒互讓，協商解決。

　　五、本協議一式叁份，甲、乙雙方各一份，一份交派出所辦理孩子的戶口遷移手續。

　　六、本協議自雙方簽字后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　變更撫養權起訴狀范本

　　原告：________，女，_____年___月___日生，漢族，________市人，住址：_________________________，聯系電話：________________。

　　被告：________，男，_____年___月___日生，漢族，________市人，住址：_________________________，聯系電話：________________。

　　訴訟請求：

　　1、判令原被告婚生女兒_______由原告撫養。

　　2、被告每月支付小孩撫養費_______元。

　　事實與理由：

　　_____年___月___日，原、被告因感情不和，經_____________人民法院判決離婚。婚生女兒_______由被告撫養。

　　由于小孩系女性，且被告一直未再婚。隨著小孩的生理發育，女兒_______亦感覺到不便與被告共同生活。而被告一直忙于自己事業的發展，無暇顧及小孩的'生活與學習不說，甚至有酗酒惡習，每每回到家便對女兒進行打罵，對小孩的健康成長非常不利。

　　為使小孩有一個健康、穩定的生活環境，特請求變更小孩由原告撫養，被告每月支付小孩________元生活費。變更撫養權后，原告能夠保證被告的正常探望。

此致

　　____________人民法院

　　具狀人：________

　　_____年___月___日

變更協議書7

　　甲方(全稱)：______________

　　乙方(全稱)：______________

　　甲乙雙方本著互利互惠的原則，經友好協商，依據實際情況，在原合同基礎上變更合同條款部分內容，于20xx年7月1日特訂立以下補充協議。

　　協議內容：

　　1、甲方與乙方約定的位于甲方外立面南門及西南位置的廣告位的`租金，由甲方和乙方的相關廣告業務合作中所產生的費用中進行抵扣，不足部分乙方補齊，超額部分乙方可以作為下一年度的租金進行抵扣。

　　2、乙方因廣告位的申請事宜在相關政府部門所繳費用，甲方外立面南面及西南面廣告位所產生的相關費用，由乙方自行承擔，西面及西北面廣告位由甲方承擔。

　　本協議生效后，即成為原合同不可分割的組成部分，與原合同具有同等的法律效力。

　　除本協議中明確所作修改的條款之外，原合同的其余部分應完全繼續有效。

　　本協議與原合同有相互沖突時，以本協議為準。

　　本協議一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：______________乙方：______________

　　(公章)(公章)

　　法定代表人或委托代理人______________法定代表人或委托代理人______________

　　簽字：___簽字：___

　　_____年__月___日_____年__月___日

變更協議書8

　　發包人：(以下簡稱甲方)

　　承包人：(以下簡稱乙方)

　　工程名稱： (與已簽訂的合同一致)

　　工程內容： (與已簽訂的合同一致，包括面積、結構、層數等) 工程造價(元)： (大寫) (小寫) 已簽訂的《建設工程施工合同》備案編號：

　　(一)經發、承包雙方協商一致，雙方簽署以下補充協議： 原因： (根據實際情況，發、承包人能夠解釋清楚的'原因填寫)

　　(二)《建設工程施工合同》工期變更為開工年日，竣工天。

　　(三)本協議書是原合同的組成部分，其它條款應按原合同執行，原合同內容與本協議有差異的，以本協議的規定為準。

　　(四)本補充協議一式三份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

變更協議書9

　　用人單位（甲方）：

　　地 址 ：

　　員工姓名（乙方）：

　　員工身份證號碼 ：

　　經雙方平等友好協商，同意變更甲、乙雙方于年 月 日簽訂的'《勞動合同》中的部分內容，本協議書作為《勞動合同》的附件，具法律效力。具體變更內容如下：

　　1、第 條項變更為：

　　2、第 條項變更為：

　　本變更協議正本一式兩份，雙方各執一份。經甲乙雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：（蓋章） 乙方（簽名）：

　　法人代表（委托代理人）簽名: 身份證號:

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

變更協議書10

　　甲、乙雙方經平等協商，一致同意對 年 月 日至 年 月 日的合同作以下變更：勞動合同的其他條款仍按原約定繼續履行。

　　甲方：(蓋章) 乙方：(簽名或蓋章)法定代表人：

　　(或委托代理人)

　　年 月 日 年 月 日乙方確認于 年 月 日收到本協議文本。

　　簽名：

　　年 月 日

變更協議書11

　　甲方：____________(男方基本信息)

　　身份證號：____________

　　電話：____________

　　住所：____________

　　乙方：____________(女方基本信息)

　　身份證號：____________

　　電話：____________

　　住所：____________

　　甲、乙雙方于年月日協議離婚，現就雙方離婚后變更子女撫養權等相關事宜，在平等、自愿的基礎上，經充分的協商，達成協議如下：

　　一、被撫養人(基本信息)，原由男方撫養。雙方協商同意自年月日起，兒子隨女方生活，其撫養權歸女方。

　　二、被撫養人的撫養費及支付方式：

　　1、撫養費：從年月日起由男方每月付給元作為孩子的撫養費(直至滿十八周歲)

　　2、男方應于每月的1-5日將撫養費匯至女方指定的銀行帳號

　　三、探視權：

　　1、男方對孩子享有探視權。

　　2、探視時間及方式：。

　　3、探視之前，必須先經與女方電話聯系。探視期間，要保證孩子的安全及身心健康、愉快，不得影響孩子的正常生活、學習

　　四、如遇其它未盡事宜或應時事宜，按照一切有利于孩子的.原則，互諒互讓，協商解決，協商不成的可向任意一方所在地法院起訴。

　　五、本協議一式叁份，雙方簽字后生效，甲、乙雙方各執一份，剩余一份交派出所辦理孩子的戶口遷移手續。

　　甲方：____________ 乙方：____________

　　日期：____________ 日期：____________

變更協議書12

　　甲方(男方)：男20xx年12月xx日漢族戶籍地：身份證號：

　　乙方(女方)：女20xx年12月xx日漢族戶籍地：身份證號：

　　甲乙雙方在平等、自愿的基礎上，經過充分的`協商，現就雙方離婚后變更子女撫養權等相關事宜達成如下協議：

　　一、被撫養人，男，現年x周歲，原由女方撫養。

　　現雙方協商同意孩子自20xx年12月xx日起隨男方生活，男方負責其日常生活、健康和教育等方面的監護，其撫養權歸男方。

　　二、乙方不負擔孩子的任何撫養費用。

　　三、關于探視權的規定

　　1、女方對孩子享有探望權。

　　2、探望時間及次數：女方每個星期至少可以探望孩子一次。

　　四、女方日后協助男方辦理孩子戶口遷移手續。

　　五、如遇其它未盡事宜或應時事宜，按照一切有利于孩子健康成長的原則，互諒互讓，協商解決。

　　六、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　七、本協議自雙方簽字后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　20xx年12月xx日

變更協議書13

　　甲方(出讓方)：_________

　　乙方(接受方)：_________

　　甲、乙雙方經友好協商，自愿訂立如下協議，以便雙方共同執行：

　　一、甲方作為原購房者，購買_____________房地產開發有限公司建設的__________小區__________棟803號房，住宅總建設面積105平方米。

　　二、甲方將購買本協議第一條約定的房屋的權利及義務一并轉讓給乙方。乙方一次性交給甲方轉讓費人民幣50000元(伍萬元)。

　　三、甲方轉讓房屋產權給予乙方之后，(甲方房屋產權過戶于乙方名下之前)，房屋的政策性一切補貼款，歸屬甲方。

　　四、甲方協助乙方辦理相關購房交款手續和房地產權證書手續，及過戶手續。房地產權證書和產權過戶全部費用由乙方承擔。

　　五、甲方轉讓房屋產權給予乙方之后，乙方必須一次性向建房開發公司交付所有購房款，不得以甲方名義進行貨款購房。

　　六、自雙方簽訂本協議，乙方按協議支付給甲方房屋轉讓款之后，乙方便獲得該房屋的'全部產權。甲方未經乙方許可，不得將房屋轉讓、轉租、抵押、合作入股，也不能因訴訟或糾紛而被司法機關查封和執行。

　　七、若違約，應向乙方支付200000元(貳拾萬元)的違約金。若乙方違約，甲方不予退還全部裝讓費。

　　八、如政府行為干預，政策上不允許房屋轉讓，不能當作甲方違約論處。

　　九、本協議未經事宜，雙方另議補充條款，具有同等法律效力。

　　十、本協議一式二份，雙方各執一份，經雙方簽字后生效。

　　附：購房合同一份，購房預交款收據。

　　甲方：_________

　　___年___月___日

　　乙方：_________

　　___年___月___日

變更協議書14

　　甲方：____________________（以下簡稱“甲方”）

　　乙方：____________________（以下簡稱“乙方”）

　　根據本項目的工作需要，在雙方__________年__________月__________日簽訂的`《____________________》的基礎上簽訂如下補充協議，并互相遵照執行，設備增加補充協議范本。

　　一、設備名稱、數量、型號、用途：

　　1、甲方租用乙方機械設備用于_________________________。

　　2、甲方租賃乙方機械設備為：_________________________。

　　二、設備進場費為_______________元整，但要保證工期滿足__________個月，如果低于__________個月項目部付出場費。

　　三、中途可以報停，但是報停時間不能超過__________個月。

　　四、本合同為_______________號補充協議，未明確按原合同執行。

　　五、本補充協議一式__________份，甲方__________份，乙方__________份，自雙方簽字之日起生效，至全部履行完合同內容后自動解除。

　　甲方（公章）：_________________

　　乙方（公章）：_________________

　　法定代表人：___________________

　　法定代表人：___________________

　　_________年________月________日

　　_________年________月________日

變更協議書15

　　甲、乙雙方遵循合法、公平、平等自愿、協商一致、誠實信用原則，同意對本合同作以下變更：

　　1．____________________________________________。

　　2．____________________________________________。

　　3．____________________________________________。

　　4．____________________________________________。

　　甲方：（蓋章）_________ 乙方：（簽名）_________

　　法定代表人（或委托代理人）：_________

　　_________年_________月_________日_________年_________月_________日

【變更協議書】相關文章：

合同變更協議書01-22

【熱】變更協議書03-12

變更協議書【熱門】03-12

【推薦】變更協議書03-09

變更協議書【熱】03-09

變更協議書【精】03-01

合同變更協議書03-20

主體變更協議書01-22

變更勞動協議書02-13

【熱門】變更協議書02-22