農村建房協議書
在不斷進步的時代，越來越多人會去使用協議，簽訂協議可以保護當事人的合法權益。我們該怎么擬定協議呢？下面是小編整理的農村建房協議書，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
農村建房協議書1
甲方：________________
電話：________________
住址：________________
乙方：________________
電話：________________
住址：________________
甲方因孩子即將結婚需建新房，由于甲方原宅基地向陽度的原因須占用乙方公出路少許，現經甲乙雙方商磋，達成以下建房協議。
1、乙方同意甲方建房占用乙方公出路：北___米，南 ___米，西___米（詳見后附示意圖）。
2、甲方同意給乙方帶來的占用公出路出入不便一次性補償金人民幣___元整。
3、甲乙雙方同意，甲方建房占用乙方公出路部分所有權永遠歸屬乙方、使用權永遠歸屬甲方。
4、甲乙雙方同意，甲方建房占用乙方公出路部分，待甲方自行拆除后，一切權屬歸乙方，但乙方不得要求甲方拆除該建房。
5、甲乙雙方同意，甲方建房占用乙方公出路部分，如遇政府征用或規劃等相關事項，房屋補償歸甲方，土地補償歸乙方。
6、此協議電腦打印一式兩份，甲乙各持一份，均有同等效果。
7、此協議有不盡之處甲乙雙方可另作補充。
甲方：（簽字蓋章）
______年_______月_______日
乙方：（簽字蓋章）
______年_______月_______日
中人：（簽字蓋章）
_______年_______月_______日
農村建房協議書2
甲方：_______________________
身份證號碼：________________
乙方：_______________________
身份證號碼：________________
甲方擬建房屋一座，位置在___縣__鎮__村__組，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系，經平等協商，雙方自愿簽訂本加工承攬合同。
一、雙方權利義務
�、奔追截撠熖峁┦�、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據施工進度，乙方應提前___天通知甲方購買所需材料。
⒉乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設并交付建房成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。
�、硵嚢铏C、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
⒋工期從_____年___月___日開始建設，工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
�、狄曳郊訌妼ζ淙藛T的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。
�、兑曳剿鶎偃藛T的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
二、質量要求
⒈乙方應當本著保質保量的原則，按照圖紙施工，加強質量管理。
�、仓匾┕み^程：如地基、澆鑄須經甲方驗收后方能進行下一工序。
⒊甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
�、捶课萁ǔ珊笠荒陜�，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。
三、付款方式
�、惫こ炭罱Y算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣___元。
�、哺犊顣r間：第一次付款在施工開始后___天內，第二次付款在___，第三次付款在___，第四次付款在房屋峻工并經甲方檢驗后____天內給付。
四、違約責任
⒈由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的'，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金___元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金___元。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金___元（或每日承擔違約金____元）。
五、爭議解決辦法
�、卑l生合同爭議時，雙方應友好協商。
�、踩鐓f商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
六、附則
�、北竞贤皇絻煞�，甲乙雙方當事人各執一份。
⒉本合同自簽訂之日起生效。
�、骋陨虾贤�，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：________________
___年 ___月___日
農村建房協議書3
房主（甲方）：
承建方（乙方）：
甲方委托乙方承建一棟二層磚混結構民房住宅，為明確雙方在承建過程中的權利、義務，經雙方協商達成以下協議；
一、私人住宅主體工程。
二、承建方式：
甲方將其住宅主體工程以包工包料的方式承包給乙方承建。
三、建房工期：
建房工期為60天，施工日期由簽訂合同之日算起。
四、工程價格：
按平方米320元計算。
五、施工安全要求及質量問題責任：
1、乙方必須按照安全施工規范和技術要求，采取嚴格的安全防護措施，在施工過程中要特別注意安全施工，杜絕一切事故，并承擔由于自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發生的一切費用。
2、乙方要根據建筑操作規程按質按量施工，不許偷工減料。若有工程質量問題（如主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂；主體柱與水平地面不垂直、斷裂、露筋；挑梁斷裂、露筋等）發生，經有關部門評估后由乙方承擔一切損失。
六、工期延誤：
乙方不得有無正當理由的`延誤施工行為。對因以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經甲方確認，工期可相應順延。
1、因停電、下雨等造成停工；
2、不可抗力；
3、甲方同意給予順延的其它情況。
七、付款方式：
1、乙方地基完工后，甲方將付清地基所用的費用，并預付工程款貳萬元整。
2、底層屋面完工后，若無質量問題，甲方支付工程款貳萬元整。
3、頂層屋面澆注完工后，若無質量問題，甲方支付工程款壹萬元整。
4、外墻粉刷完工，若無質量問題，甲方支付工程款伍仟元整。
5、內墻粉刷完工，若無質量問題，甲方支付工程款伍仟元整。
6、余款待整個工程竣工后，經明年一個雨季檢驗，如無質量問題，將在8月份一次性付清。
八、本合同一式兩份，甲、乙雙方簽字后生效。生效后甲乙雙方必須共同遵守執行。未盡事宜，雙方協商解決。
甲方（簽名）：
簽約時間：
乙方（簽名）：
簽約時間：
【農村建房協議書】相關文章：
農村建房協議書農村建房協議書怎么寫09-23
農村自建房建房協議書02-16
農村的建房協議書06-10
農村建房協議書04-12
農村建房鄰居協議書02-24
農村建房免責協議書02-01
農村合資建房協議書02-04
農村建房協議書14篇01-30
農村建房協議書15篇01-29
農村建房協議書(15篇)01-29