工程意向書精選15篇

　　在不斷進步的時代，意向書使用的頻率越來越高，意向書是經雙方同意，表示締結協議意向的一種文書，我敢肯定，大部分人都對擬定意向書很是頭疼的，下面是小編整理的工程意向書，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

工程意向書1

致：xxxxxxxxxxxxxxxxxx監理有限公司(監理項目部)

　　茲有我施工單位施工的xxxxxxxxxxxxxxxxxx工程，在20xx年02月25日，大批的當地村民進入施工現場阻止我施工單位施工作業;隨后施工單位，監理單位，設計單位和業主單位現場調解仍沒有勸服當地村民，并且在此期間政府部門出面協調和設計單位對基礎的形式變更后，當地的村民還是到施工現場阻工;經上級部門和業主單位的同意，我施工單位于20xx年06月26日正式停工待命。

　　為了保證復工后的正常進行，停工期間現場的機械設備和周轉材料一律停滯在工地，現場施工人員不予放假在現場組織學習和安全教育，等候工程復工;在此停工期間給我施工單位造成較大的`經濟損失和工期延誤。

　　停工期間發生的費用及損失如下：

　　1：施工人員的誤工費;

　　2：項目部管理人員的管理費;

　　3：機械設備的閑置費;

　　4：材料損失的補償費。

　　我施工單位按照合同約定資料的程序向貴監理單位提交費用及工期的索賠意向。

　　施工單位：

　　日期：

工程意向書2

　　甲方(發包方)：乙方(承包方)：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就建設工程施工事項協商一致，訂立本意向協議書。

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程內容：()框架結構，()鋼結構總建筑面積 ㎡。承包范圍：施工圖紙范圍內的全部土建(含鋼結構)、安裝、消防及室外附屬工程等。

　　工期要求：合同工期總日歷天數 天。

　　開工日期：20xx年 月(具體以開工報告為準)

　　竣工日期：20xx年 月

　　工程質量要求：合格

　　簽約合同價： (大寫)暫定萬元；(小寫)：

　　元(人民幣)其他約定：

　　工程造價按實際施工工程量結算。

　　結算依據：《浙江省建筑工程預算定額》(20xx版)、 《浙江省安裝工程預算定額》(20xx版)《浙江省市政工程預算定額》(20xx版)《浙江省施工機械臺班費用參考單價》(20xx版)、 《浙江省建設工程施工取費定額》(20xx版)、《浙江省建筑工程節能預算定額》、 《建筑工程建筑面積技術規范》(GB/T50353-20xx)、浙江省建設工程計價規則和計價依據(20xx版)、建建發【20xx】135號文件、建建發【20xx 】91號文件、建建發【20xx】92號文件、浙建站計(20xx)28號文件及浙江省、臺州市有關補充規定等相關文件。

　　本項目工程量據實結算，人、材、機單價執行工程所在地信息價，無信息價的按市場價簽證確認。稅金取費按臺州市最新政策執行。

　　工程款支付：本工程按月支付工程進度款，承包人必須每月25日前將當月實際完成的各部位的`已完工程量報送建設單位，并在次月25日前，發包人應向承包人支付工程款的80% 。

　　乙方提供工程結算經審計部門審計完畢，并經甲乙雙方認可后支付至工程總造價的97%；余下3%作為質量保修金，并依照法律、法規等規定返回。以上工程款支付時間為7天。所有款項憑建筑工程稅務發票和銀行往來結算。

　　本意向協議書一式兩份，雙方各執一份。甲、乙雙方一致承諾，在本工程辦妥建設工程規劃許可證后，依照本意向協議書重新簽訂建設工程施工合同，辦理建設工程施工合同備案手續。

　　建設單位(蓋章)： 施工單位(蓋章)：

　　20xx年 月 日20xx年 月 日

工程意向書3

　　甲方：盤錦隆源機械制造有限公司乙方：盤錦天實建筑有限公司

　　一、盤錦隆源機械制造有限公司新建工程坐落于大洼縣新開鎮，占地4826.3平方米。工程計劃在20xx年動工，預計總造價4750000.00元。因乙方信譽度高、技術先進、工程質量較好，甲方決定將新建工程(1#廠房、3#廠房，倉庫)承包予乙方。按照平等互利、團結協作、共同發展的精神，經甲乙雙方友好協商就雙方參與盤錦隆源機械制造有限公司新建工程項目施工雙方應做到以下幾點：

　　1、甲方的權利義務

　　(1)、負責施工現場三通一平工作。

　　(2)、負責確認水準點、坐標點，以及書面形式通知乙方。

　　(3)、負責向乙方提供設計圖紙4套(包括一套竣工圖紙)，組織設計單位和乙方，管理單位進行圖紙會審。

　　(4)、保證合同的有關條款及時向乙方支付工程款。

　　(5)、有權監督乙方的'工程質量、工程進度。

　　(6)、甲方有權根據工程管理的實際工作情況，提出調整乙方項目部的管理人員構成和相關管理要求。

　　(7)、及時組織相關單位進行竣工驗收。

　　(8)、甲方負責承擔全部招標代理費用。

　　意向人：

　　日期：XX年XX月XX日

工程意向書4

　　本協議由下列雙方訂立：

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》和其他有關規定，結合雙方公司合作的具體情況，現初步擬訂合作條款如下：

　　1、合同標的

　　乙方執行及完成甲方的規定和要求，在經營范圍許可內配合甲方完成在中國國內的工程。

　　2、合同總價_________$

　　本合同價為一次性包定價，包括內容：

　　2.1?廠房設備安裝前的準備工作，咨詢，代理聯絡，前期采購，輔助繪圖工作。

　　2.2?設備所需的機械（或鈑金）加工件，五金件配送，勞動用品和一系列的輔助材料。

　　2.3?工程中所需的人力輔助，工具輔助。

　　2.4?配合甲方派遣的工作人員的對飲食起居的安排，不包括蘇州市外的服務。

　　2.5?安裝設備工程后的維護工程：油漆，清理現場，無技術含量較高的檢驗配合（包括夜間值班），工具保管等。

　　3、合同工期：

　　3.1乙方必須無條件配合，滿足甲方和甲方客戶單位的施工進度計劃要求。

　　3.2乙方需按時提供給甲方服務，逾期造成的后果損失的，損失由乙方承擔。

　　3.3.2采購送貨服務乙方在明確要求后，12小時內給予答復，可進行的任務須在（最多、60小時內完成送貨。

　　3.3.3乙方應及時完成輔助繪圖工作，甲方須保證提供資訊完整和聯絡的時效。

　　3.3根據實地情況，油漆工程和輔助檢檢驗工作等不可一次性完成的，甲乙方經商議后共同解決。

　　4、質量保證

　　乙方應保證其供應的加工件，配件，五金件等都是全新的，應甲方要求，須提供響應質量合格書或型號材質證明，有說明書的特殊器材，乙方應提前提供說明，甲方在違反常例使用后造成后果乙方不承擔責任。

　　5、技術資料

　　甲方需要的技術資料，商務訊息，乙方應準備與要求相符的資料，圖片，圖紙按時寄送給甲方，如甲方認為資料提供不完整或丟失，乙方在收到甲方明確要求后必須免費再次提供。

　　6、管理人員

　　6.1甲方代表為________

　　6.2甲方________對質量負責監督與驗收

　　6.3乙方負責本工程的管理人員為_______

　　6.4甲乙方管理人員：

　　6.4.1甲方代表的指令、通知、變更由_________簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執上簽屬姓名和日期后生效，甲方代表應及時向乙方提供所需指令，批準，如乙方未能執行，應承擔因此給甲方造成的可見損失。

　　6.5.1乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字交給甲方代表，甲方代表在回執上簽署姓名和日期后生效，甲方承擔因錯誤執行指令產生的費用和給其自身造成的損失。

　　6.6甲方責任：

　　6.6.1甲方組織乙方技術人員，采購人員等考察現場，給予口頭安全輔導。

　　6.6.2提前提出要求、指令，監督并指出技術上的問題。

　　6.6.3協調乙方人員和________的.操作手續。（如進廠，停車，安全服飾等）

　　6.6.4尊重并信任乙方，對甲方在中國國內私自進行的操作，乙方不承擔責任。

　　6.7乙方責任：

　　6.7.1乙方在工程開工前7天內將本公司的相關實際情況反應給甲方。

　　6.7.2乙方根據合同規定的工程范圍，按質如期提供五金，機械配件，人力并確保質量。

　　6.7.3對額外采購物品需明確報價，并嚴格遵守書面文件的條款履行責任。

　　6.7.4對甲方的商業信息無條件進行保密，不可越逾甲方私自向甲方客戶承接各類大小業務。

　　7、轉包與分包：

　　乙方在經營范圍許可之外、資質未達標、資金暫缺的情況下，未經甲方批準時，不能將業務分轉給其他單位。

　　8、付款方式與索賠：

　　支付：自正式合同生效后，甲方在收到乙方電子、書面報價單后：

　　8.2報價單總價在$2，000-10，000以內的，甲方預付乙方總價30%以內定金，在驗收后的15天內付清余款。

　　8.3報價單總價在$10，000-100，000以內，甲方預付乙方總價70%以內預付款，余款在工程結束前結清。

　　8.4報價單總價在$100，000以上的，須協商后制定單獨的項目合同。

　　8.5如當時無法立即驗收的情況下，在交納上述定金后，可暫扣余款的10%作為擔保金，工程結束前驗收合格的，甲方支付乙方所有余款，驗收時任有異議的，可制定書面條款再進行處理。

　　索賠：乙方對合同要求不符應負有責任，并且甲方在工程有效期內（甲方的工程期間和之后的3個月）提出索賠，乙方應按甲方同意的下述一種或多種方法解決索賠事宜。

　　8.6乙方同意甲方有理由地拒收貨物和對某項目工作的終止，乙方負擔發生的一切損失和費用，包括倉儲、裝卸費用、運費、等一切額外開支。

　　8.7根據貨物的疵劣和甲方受損的程度，經雙方同意實行貨物價格的降價處理。

　　8.8更換、修正有缺陷的貨物，更正乙方因技術不良造成的施工錯誤，以達到正式合同的規定，乙方承擔一切費用和風險。

　　8.9乙方延誤甲方竣工工期，有明確證明的情況下，乙方承擔甲方賠償金的_____%。

　　9、合同文件

　　正式簽署的合同文件有以下文件組成：

　　9.1本協議書（參考）

　　9.2正式合同書（最終修正本）

　　9.3各項目報價書（最終修正價）

　　9.4履行合同時所需相關表格：甲乙方各部門管理人員名單，乙方服務項目表，送貨清單，人力出勤表格，咨詢格式，驗收單，支款書，收款單，預付款申請單，索賠書，合同終止書。

　　9.5正式簽約合同前的來往函件

　　此意向書還需經雙方協商，修改，補充，再次制訂正式合同書以后，簽字蓋章生效。正本一式二份，雙方各執一份，副本___份，甲方___份，乙方___份。

　　甲方（蓋章、： 乙方（蓋章、：

　　甲方法定代表人簽名： 乙方法定代表人簽名：

　　日期：

工程意向書5

致：xx公司

　　我公司于20xx年1月中標海寧市硤許公路周王廟至長安段改建工程第五合同段，20xx年1月18日開工到此刻，工期過去五分之三，但工程進展緩慢。

　　由于20xx年7月25日在Kxx+xx0處挖方施工時，發現海寧自來水二公司的東西走向供水主管道位于挖方范圍內，加上電信、電力管線等原因，導致路基一向停工長達7個月，20xx年3月初自來水新管路和電力管線才施工遷移完畢，舊自來水管道才停止使用。還有Kxx+385～Kxx+700范圍內建筑材料和民房施工升降機的拉線依然存在，仍舊成為路基施工的障礙。

　　由于20xx年1月19日在辛江橋左幅3號橋臺灌注樁施工中，樁位正好在污水管上，鉆機架設樁位一向不能開鉆，導致灌注樁施工隊一向怠工。計劃20xx年xx月初開工的.吳家埭橋也因為電信管線和兩水工程一向沒有開工。

　　以上事件我部每月都集中以書面形式匯報過，事件是外部原因引起的，同時事件也造成我部以下損失：

　　1、工期延誤

　　2、工程機械停滯費用

　　3、有關施工人員和管理人員費用

　　以上發生的損失，是一個有經驗的承包商也無法預計的，按照合同文件相關條款，業主應對我部以上上述發生的費用和耽誤的工期給予補償，以利于我部減少損失，更好的繼續的履行合同的職責和義務。

此致

xx改建工程!

　　第五合同段項目經理部

　　20xx年3月25日

工程意向書6

致：_____項目管理有限職責公司

　　由于__________醫院門診部門診樓抗震加固改造工程在施工過程中受到來至社會人員的干擾，無法繼續施工，受到干擾的時間有____月____日至____月____日，____月____日至____月____日，____月____日至____月____日。給我方帶來較大的`經濟損失及工期拖延。

　　我方特向貴方表示費用及工期索賠意向，期間發生了如下損失：

　　1、施工人員窩工補償費、進出場費。

　　2、設備窩工補償費、進出場費。

　　3、其他相關的企業管理費、現場經費。

　　_____________有限公司

　　_______年____月____日

工程意向書7

　　甲 方:_______________(以下簡稱甲方) 公司地址:____________

　　乙 方:_______________ (以下簡稱乙方) 公司地址: ____________

　　甲、乙雙方經友好，坦誠協商，就甲方“ ___________”的建設項目合作事宜，達成共識如下：

　　一、項目概況

　　工程項目：

　　一期建設面積：____________ ㎡ 層高：______層

　　一期建設項目總投資額約為：______萬元(______元整)

　　工期約為：_____年

　　二、出資合作方式：主體結構包工、包料、包周轉材

　　方案一：甲方負責三通一平后移交給乙方;乙方出資到一期項目結構封頂。

　　方案二：乙方負責融資。

　　三、甲方責任及義務

　　1、組織施工圖會審、技術交底并負責及時簽證。

　　2、負責三通一平，提供材料堆放場地。

　　3、按乙方提供的進度報表及合同相關進行監督檢查和驗收。

　　4、負責協調施工期間的各種外界干擾。

　　5、施工期間配合乙方積極協調交通、環保、城管等相關部門的關系，確保不影響乙方施工。

　　6、對于見證取樣的材料，如：鋼材、承重磚、防水材料等在進場前必須經有關部門進行材料試化驗，經檢驗合格后方可進購。

　　6、施工期間如有變更應提前五日為乙方出具變更通知書。

　　7、按施工圖紙完成樁基礎部分施工工作，嚴格按國家規范規定驗收合格。

　　四、乙方責任及義務

　　1、參與圖紙會審、技術交底、組織施工隊及施工機械并作出施工進度計劃。

　　2、按甲方提供的施工圖紙及出具的變更通知書進行施工。

　　3、負責各種技術資料的收集、整理、保管，待工程竣工一個月內移交甲方。

　　4、落實好各項管理措施，執行甲方的各項管理制度，嚴格遵守各種安全操作規程，防火、防盜，確保安全文明施工。

　　5、在施工中由于管理不善所造成的.各種安全質量事故均由乙方負責，并承擔一切經濟賠償及損失。

　　6、按施工場地平面布置圖，搭設臨建、堆放材料，做到文明施工。

　　7、按施工圖紙、設計要求和有關操作規程、技術規程、技術規范、施工規范、驗收規程、施工及驗收規范進行施工;嚴格按照有關工程質量標準、工程質量控制標準、工程評定標準、工程質量檢驗評定統一標準、施工質量驗收統一標準、工程質量檢驗評定標準進行檢驗評定;工程質量達到有關標準的合格等級。

　　五、工程結算及利息 結算方式：按______省現行計價方式計算

　　方案一：乙方出資到一期項目結構封頂，按工程預算100%結算，所產生的工程款必須在30天內付清;結構封頂后余下的工程量，甲方按月工程量的80%工程款計付，自然月5號前結清上月工程款，余下工程款在結算后30天內付清。

　　方案二：乙方負責融資，所貸款利息由甲方負責，總體結算按預算的100%結算，年利率 約20 %。(融資辦法：基金公司+銀行貸款 )

　　六、項目物業抵消工程款

　　如因甲方資金或其它問題30天內不能按期支付工程款，未付工程款乙方有權將該項目所建物業作為工程款抵消，計算方案：建安成本+土地成本+稅費+300元/㎡=物業單價/㎡，按此方式進行折價抵消工程款。

　　七、違約責任

　　1、履行本協議發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成的，依法向當地人民法院起訴。

　　2、乙方如因自身實力原因，無法承擔施工所需的出付資金，影響工程進度、質量等，一切經濟損失由乙方自負。停工一月以上按工程總額的1‰追究違約責任，三個月以上甲方有權再安排其他公司接替施工。

　　3、本協議與正簽合同具有同等法律效力。

　　八、本意向書作為正簽《建設工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙雙方各執一份，自雙方簽字、加蓋合同專用章之日起生效。

　　甲方：__________ 乙方： __________

　　法定代表人：_________ 法定代表人：__________

　　地址：_______________ 地址：____________

　　______年______月______日

工程意向書8

　　甲方：

　　乙方：

　　經雙方協商，甲方現有北京電影制片廠廠區部分拆除項目，拆除總面積約二十六萬平米，工期暫定二個月，乙方愿協同甲方共同辦理并完成此項目，達成初步意向如下：

　　一、甲方責任:

　　1.甲方負責與中影集團北京電影制片廠洽談并簽訂合同。

　　2.甲方負責與中影集團北京電影制片廠辦理拆除的合法批件。

　　3.甲方負責安排乙方進場的'住房與水電相關事宜。

　　4.甲方負責施工期間與北京電影制片廠的協調廠內工作。

　　二、甲方義務:

　　1.甲方合同簽訂前，甲方必須承諾乙方為甲方的第一承包人。

　　2.甲方合同簽訂后，甲方必須通知乙方前來洽談正式合同。

　　3.甲方與乙方達成合同后，甲方必須馬上安排乙方進駐現場辦公。

　　4.甲方在收到乙方施工竣工后，甲方必須在短期內驗收，驗收合格后必須馬上付清乙方余款。

　　三、乙方責任:

　　1.乙方負責合同簽訂前，人員與設備的前期調配。

　　2.乙方負責合同簽訂時，提供施工人員資格證書。

　　3.乙方負責合同簽訂后，與廠內拆除辦進行交接。

　　4.乙方負責施工過程中，房屋拆除與渣土清運工作。

　　四、乙方義務:

　　1.乙方必須在合同簽訂前為甲方保密，不得肆意宣揚或分包。

　　2.乙方必須在與甲方簽訂合同時，積極配合甲方進場交接。

　　3.乙方必須在甲方安排完辦公現場后，三個工作日內人員到場履行合同。

　　4.乙方必須按時保質保量的完成拆除任務，渣土清運外部事宜自行處理。

　　以上僅為與北京電影制片廠拆除合同前合同意向書，正式合同需甲方與北京電影制片廠達成正式合同后再與乙方簽訂，施工價格暫定每平米40元人民幣(大寫:肆拾元整)，如甲方正式合同簽訂后，甲乙雙方不能在五個工作日內達成共識，若因甲方原因甲方按意向書總造價的33%賠付，若因乙方原因乙方按意向書總造價的33%賠付。如意向書有其他不足，加以備注。

　　備注: 此意向書一式兩份，甲乙雙方各持一份，簽字蓋章生效，并具法律效應。

　　甲方: 乙方:

　　(蓋章) (蓋章)

工程意向書9

　　甲方：

　　乙方：

　　盤錦隆源機械制造有限公司新建工程坐落于大洼縣新開鎮，占地4826.3平方米。工程計劃在20xx年動工，預計總造價4750000.00元。因乙方信譽度高、技術先進、工程質量較好，甲方決定將新建工程（1#廠房、3#廠房，倉庫）承包予乙方。按照平等互利、團結協作、共同發展的精神，經甲乙雙方友好協商就雙方參與盤錦隆源機械制造有限公司新建工程項目施工雙方應做到以下幾點：

　　甲方的權利義務

　　（1）負責施工現場三通一平工作。

　　（2）負責確認水準點、坐標點，以及書面形式通知乙方。

　　（3）負責向乙方提供設計圖紙4套（包括一套竣工圖紙）組織設計單位和乙方，管理單位進行圖紙會審。

　　（4）保證合同的有關條款及時向乙方支付工程款。

　　（5）有權監督乙方的工程質量、工程進度。

　　（6）甲方有權根據工程管理的.實際工作情況，提出調整乙方項目部的管理人員構成和相關管理要求。

　　（7）及時組織相關單位進行竣工驗收。

　　（8）甲方負責承擔全部招標代理費用。

　　意向人：

　　日期：

工程意向書10

　　致：____監理部

　　根據合同要求，我項目部于________年_____月_____日第一批人員進點，并立即組織人員、設備進場，開展營地建設及施工前期準備工作。由于以下原因造成我部無法按計劃進行施工：

　　1、_______年____月____日監理向我部提交測量控制點________，我部隨即對施工區地形進行了復測，但隨后被監理通知該控制點不能使用，我部又等待監理供給準確控制點，至_______年____月_____日監理再次向我部提交測量控制點。

　　期間我部完成了施工區地形復測、設計圖繪制、部分營地場平工作，發生了如下費用及損失：

　　1、工期延誤;

　　2、管理人員費用;

　　3、企業管理費、現場經費及資金利息的剩余支付以及開工期間可贏利潤。

　　以上發生的損失，按照合同文件第十九條承包商權利，請業主、監理對我部上述發生的.工期及費用給予合理補償。

　　此致!

　　_________工程建設管理部

　　_______年_____月______日

工程意向書11

　　甲方：__________（以下簡稱甲方）

　　乙方：__________（以下簡稱乙方）

　　經研究決定甲方委托乙方承擔_____小區10KV配電工程施工。為進一步明確甲乙雙方的權利、義務和責任，甲乙雙方本著公正、公平的原則，經雙方友好協商同意簽訂以下合作協議：

　　第一條工程概況

　　1、 工程名稱：

　　2、 工程承包范圍

　　① 10KV部分：自電源T接點至高壓分接箱敷設電纜。

　　② 配電部分：安裝歐式箱變S11-630KVA一臺。

　　③ 低壓電纜部分：各箱變至低壓分接箱和低壓分接箱至表箱的電纜（祥見圖紙）。

　　④ 戶外部分：安裝表箱、動力表箱、電能表（祥見圖紙）。

　　3、 合同價款

　　工程采取包工包料形式：按15000平方計算，每平方56元，合同總價捌拾肆萬元整（含稅）。

　　第二條 付款方式

　　變壓器進場后，甲方一次性付清工程總價的'40%，低壓電纜動工前，付工程總價的30%，工程驗收合格后，一次性付清余款再送電。

　　第三條 工期

　　雙方商定工期為：_____天

　　第四條 雙方權利和義務

　　一、 甲方的權利和義務

　　1、 協調好施工過程中與周邊的關系；

　　2、 提供相關資料。

　　二、乙方的權利和義務

　　1、在施工期間服從甲方及監理公司現場代表的管理；

　　2、認真編制施工安全技術措施計劃，制定施工事故的應急預案，確保施工安全，做到文明施工，對施工中一切安全事故由乙方負責。

　　3、確保按時按質量完成合同及施工圖規定的工作內容。

　　第五條 附則

　　一、 本協議一式四份，甲乙雙方各執二份。

　　二、本協議自雙方代表簽訂，加蓋雙方公章后即生效，具有同等法律效果。

　　甲方：（簽字或蓋章） 乙方：（簽字或蓋章）

　　法人委托代理人：__________ 法人委托代理人：__________

　　代 表：__________ 代 表： __________

　　開戶銀行：__________ 開戶銀行：__________

　　帳號：__________ 帳號：__________

　　___年___月___日

工程意向書12

　　甲方：_____人民政府（以下簡稱“_____政府”）

　　乙方：_____電力投資有限公司（以下簡稱“曠達電力”）

　　一、概述

　　根據有關法律法規，本著戰略合作、互利共贏、共同發展的宗旨，為推進農業科技創新，促進新能源建設及農業的發展，就內蒙古赤峰市巴林左旗_____鎮_____村300MW光伏電站與生態農業一體化項目，經友好協商同意簽訂以下合作協議：

　　（注：本協議屬框架性意向合作協議）

　　二、投資主體與合作方

　　本次協議涉及的項目投資主體為本公司的全資子公司曠達電力，與_____政府不存在關聯關系。

　　曠達電力注冊資本50,000.00萬元，目前公司持有其100%股權。

　　曠達電力20xx年度營業收入2,781.41萬元，凈利潤484.01萬元，總資產79,8_____.97萬元，凈資產26,709.01萬元（經審計）。

　　曠達電力20xx年1-10月營業收入33,945.84萬元，凈利潤2,688.24萬元，總資產84,663.48萬元，凈資產54,397.25萬元（未經審計）。

　　三、協議主要內容

　　（一）合作開發內容及期限

　　1、基本情況：曠達電力出資在巴林左旗_____鎮_____村建設光伏電站與生態農業一體化項目，其中光伏電站建設自20_____年到20xx年的規模為300MW，占地面積約為10000畝；配套生態農業項目，占地面積約為20xx畝；合計占地面積約為12000畝。x

　　2、投資規模：該項目總投資額約為人民幣30億元。

　　3、合作期限：自本協議簽訂之日起，雙方開始實施戰略合作，合作期限為20xx年至20xx年。

　　（二）合作開發方式

　　1、曠達電力負責引入行業先進技術，在巴林左旗_____鎮投資建設光伏電站并積極促進農業的'綜合開發，負責項目建設的所有投資。

　　2、_____政府負責協調相關職能部門，為曠達電力建設光伏電站與生態農業一體化項目的項目審批、項目用地、企業稅收等方面給予優惠政策，并全力支

　　持項目建設。

　　（三）項目實施進度安排

　　1、本協議簽訂后，曠達電力應當于_____日內向_____政府相關部門報送資料，_____政府負責協調相關職能部門，在30日內辦理光伏電站項目申請相關事宜。

　　2、曠達電力需：在本協議簽訂之日起6個月內，委托具備相應資質的設計單位按照規范要求完成項目備案所需的支撐性報告的編制和評審，完成可研的編制和評審；在20_____年8月底以前，完成項目備案工作；在項目核準之日起1個月內，完成工程設計及工程招標，實現一期工程開工建設；到20_____年底，光伏電站與生態農業一體化項目一期100MW能夠投入運營。

　　（四）雙方權利和義務

　　1、_____政府成立專項項目建設協調領導小組，為曠達電力的項目提供長效的政策支持，并積極協調相關職能部門，依照國家西部大開發和新能源與農業一體化發展的優惠政策，支持曠達電力的項目建設，積極配合曠達電力在20_____年至20xx年期間爭取300MW的光伏電站項目指標，并積極配合曠達電力協調巴林左旗的電網接入。

　　2、曠達電力出資在巴林左旗_____鎮建設光伏電站與生態農業一體化項目，于20xx年前分期累積投資額達到30億元人民幣。

　　（五）其他

　　本協議自簽訂之日5個工作日內，曠達電力向_____政府交納300萬元保證金。待項目開工后曠達電力投資達到保證金數額后，如在20_____年8月31日因客觀原因不能完成該項目備案_____政府將此保證金退還。

　　甲方：_____人民政府 乙方：_____電力投資有限公司

　　代 表：__________ 代 表： __________

　　___年___月___日

工程意向書13

致：____________公司

　　我公司于______年____月中標__________________改建工程第五合同段，_________年______月______日開工到此刻，工期過去五分之三，但工程進展緩慢。

　　由于______年____月_____日在________處挖方施工時，發現_______公司的東西走向供水主管道位于挖方范圍內，加上電信、電力管線等原因，導致路基一向停工長達_____個月，_______年_____月初自來水新管路和電力管線才施工遷移完畢，舊自來水管道才停止使用。還有_________范圍內建筑材料和民房施工升降機的拉線依然存在，仍舊成為路基施工的障礙。

　　由于_______年____月_____日在_______灌注樁施工中，樁位正好在污水管上，鉆機架設樁位一向不能開鉆，導致灌注樁施工隊一向怠工。計劃______年_____月初開工的`___________也因為電信管線和兩水工程一向沒有開工。

　　以上事件我部每月都集中以書面形式匯報過，事件是外部原因引起的，同時事件也造成我部以下損失：

　　1、工期延誤

　　2、工程機械停滯費用

　　3、有關施工人員和管理人員費用

　　以上發生的損失，是一個有經驗的承包商也無法預計的，按照合同文件相關條款，業主應對我部以上上述發生的費用和耽誤的工期給予補償，以利于我部減少損失，更好的繼續的履行合同的職責和義務。

　　____________改建工程

　　第__合同段項目經理部

　　_______年___月____日

工程意向書14

　　甲方(發包方)：邢臺卓威商務服務有限公司

　　乙方(承包方)：

　　依照《中華人民共和國合同法》 、《中華人民共和國建筑法》及其有關法律，行政法規，遵循自愿、平等、公平、誠實、信用的原則，經雙方協商，就邢臺舊機動車交易市場工程施工事宜達成協議并形成如下條款，協議雙方共同遵守。

　　一.工程概況

　　1.工程名稱：邢臺舊機動車交易市場

　　2.工程地址：邢臺縣晏家屯鎮北王段村西

　　3.結構類型：框架， 共計約 10萬 ㎡.

　　4.合同價款：合同價款以正式建設工程施工合同確定的數額為準。

　　5.施工場地條件：三通一平已完成，(其中施工用水由甲方提供水源，乙方配備供應施工用水機具;施工場地道路由乙方負責，公共道路由乙方負責;費用由甲方承擔，甲方提供施工用電源，施工中由乙方按實際發生量和用電損耗支付水電費，具備施工條件)。

　　6.工期：合同工期為 年，開工日期為 年 月 日至 年 月 日，總工期為： 天。

　　7.工程質量：合格， 文明施工達市級文明工地要求。

　　8.此意向書雙方簽訂之日起3日內，乙方向甲方指定的賬戶內打入保證金伍佰萬元人民幣，。(本意向書簽訂后3日內保證金未打入指定—賬戶內，此意向書作廢)。

　　二.承包范圍及承包方式

　　1.工程承包范圍：全部施工圖紙范圍內的樁基礎、土建、給排水、暖通、電氣內容。下列項目：電梯、消防、噴淋、通風、弱電等專業分包項目乙方負責預埋、預留等內容。

　　配合專業分包工程項目的界限：

　　a.基礎土方工程的挖土另行分包，土方回填在本合同內。土方回填運距據實簽證為準。

　　b.電梯、消防、噴淋、通風、弱電等專業項目另行分包。

　　2.甲方要求： 本工程合同(協議)簽訂后，乙方不得以任何形式和理由再行轉包和分包整體工程，一經發現，立即終止合同，按乙方違約處理，并由有關部門依據相關規定實施處罰。

　　三.付款方式

　　乙方收到工程款同時提供正式收款發票。

　　1、乙方墊資施工至總工程量50%甲方支付完成工程量價款的80%。

　　2、工程全部完工驗收合格后支付至合同總價款的90%。

　　3、剩余工程結算款的10%作為工程質量保修金，自驗收合格之日起滿一年十五日內支付質量保證金總額的60%，滿兩年十五日內支付至質量保證金總額的80%，滿三年后28日內一次性付清。

　　4、甲乙雙方竣工計算，待甲方收到乙方結算書次日算起2個月審核完畢，結算中雙方如有爭議必須通過當地造價部門裁定。

　　四.結算方法：

　　1.工程造價：

　　土建安裝工程造價按一類取費總價不下浮，作為甲乙雙方工程結算造價。

　　2.執行20xx年《全國統一建筑工程基礎定額河北省消耗量定額》、《全國統一建筑裝飾裝修工程消耗量定額—河北省消耗定額》、《全國統一建筑安裝工程消耗定額》及相關定額，相關費用標準編制施工圖結算，認價以外的工程材料價格以同期《邢臺工程造價信息》為主，造價信息沒有包含及甲方指定的設備、材料價格。采用經甲方確認的市場價格調整(輔材及周轉、攤銷材料不做調整)：機械費、人工費、措施費項目按定額規定計算并調整。

　　3.甲方直接分包的分項工程，乙方應配合甲方的專業發包工作，服從甲方總的計劃安排，為專業承包人提供必需的施工條件。

　　4.采購價格的認定：采用造價信息價格的材料以同期信息價格為調差依據，采用市場價格的，雙方認定的價格為調差依據，進度逾期未完成的工程材料價格的認定方法：工程逾期，但材料價格下降時，以逾期的材料價格為調價依據;工程逾期，但材料價格上漲時，以批準的工程計劃規定的完成時間的價格為調差依據。

　　五.工程設計變更

　　1. 工程施工過程中，甲乙雙方應根據項目實施的具體情況按照合同明確的范圍，以書面形式對工程變更內容進行現場簽證。凡屬于工程計劃(或變更)范疇的工作內容，必須按計劃(或變更)要求施工。凡施工現場需簽證的工程洽商或工程變更和涉及工程項目增加的必須由甲方、監理方和乙方授權代表簽字蓋章生效，乙方必須將現場簽證原件匯總編輯成冊作為工程結算的依據，由此發生的工程費用結算方法執行第四條。

　　2.設計變更、工程洽商發生后一個月內因乙方責任不辦理簽字手續將不增加價款調整(如果屬于減項則調減工程價款)。

　　六. 材料進場要求及計價

　　1. 及主體工程質量及影響小區統一效果的設備由甲方指定品牌或施工廠家，乙方采購，范圍有：鋼筋、水泥、商品混凝土、防水、墻磚、花崗巖、隔墻板、鋼筋螺紋連接、散熱器、給排水采暖管材。

　　其中鋼材：唐鋼、承鋼、首鋼本廠產品及河北鋼鐵集團

　　2.指定品牌的材料設備甲方認質認價，由乙方提前做好計劃并負責購買。乙方對甲方指定的材料設備嚴把質量關，材料設備進場前必須做好檢驗，做施工規定的必要的試驗等。經驗收合格后，方可進場使用。乙方對甲方指定的材料質量負有全部責任。工程材料、成品、半成品的試驗檢驗費由甲方承擔。試驗單位須經甲方、監理單位認可。

　　3.進場材料設備與設計和樣品要求不符合的產品，甲方和監理方應禁止使用。由乙方按甲方和監理方要求的時間運出施工現場，重新采購符合要求的產品，并由乙方承擔由此產生的費用，工期不予順延。

　　七.工程管理

　　1. 甲方委派工程師現場代表，負責協調各方關系并代表甲方對施工圖設計、工程質量、工程進度、施工安全、文明施工、工程質量的確認等進行全面管理，履行合同約定的內容。

　　2. 乙方委派項目經理全面負責本工程施工管理與服務工作，協調現場內所有專業施工隊的現場施工組織、管理、進度、技術、質量、安全、文明施工、成品保護、所有材料設備保存，履行本合同約定內容。

　　3. 乙方現場臨時設施，各分項加工場地、卷揚機、上料架場地要按照施工總平面圖布置，不得影響外網管線及相應配套附屬設施工程施工。

　　4. 工程竣工后(以質監站驗收日期為準)90日內，乙方按照《城建檔案移交目錄》的標準向甲方提供三份完整的竣工資料，同時乙方必須為甲方提供辦理竣工備案手續的所有相關資料。

　　5. 乙方在施工過程中違反其承諾或不服從甲方及監理的管理，甲方有權直令施工單位出場并終止合同，按乙方已完成的合同范圍內的實際工程量并執行河北省20xx定額基價進行結算(材料價格調整執行第四條款第二條)，由乙方承擔全部違約責任;凡工程存在質量隱患或即成事實的`，乙方必須改正;對存在質量隱患或發生質量缺陷不改正的，每發生一次，甲方視具體事項給予經濟處罰，由每次向乙方撥付工程款時扣除。

　　6. 存在工程分包的，乙方必須以書面形式呈報甲方，經甲方簽認后才能進場，并執行合同約定的相關內容，并由乙方承擔由于工程分包而引發的相關責任。

　　7. 為了保證工程質量甲方有權制訂工程材料和對材料進行認價，乙方必須根據甲方要求及質量標準采購工程材料。

　　八.違約責任

　　1. 因甲方原因造成的停工，由甲方駐現場項目經理和監理工程師認可后工期可以順延。

　　2. 因甲方原因造成的停建、緩建，甲方在1個月內結算完畢并支付乙方已經完成工程量的工程款。

　　3. 乙方不按約定工期竣工，不按時交付工程，每延誤一天乙方按合同總價的萬分之三向甲方支付日違約金。如因乙方施工力量不足嚴重拖延工期，甲方有權責令乙方撤場，解除本協議并承擔因延期造成的一切法律責任。

　　4. 如乙方工程質量出現較大問題造成甲方損失的，由乙方承擔并且乙方應按合同總價的3%向甲方支付違約金并承擔一切法律責任。如施工過程中發現乙方有重大質量、安全事故，甲方有權責令乙方撤場并解除本合同，由此引起的后果由乙方負責。

　　5. 乙方依本合同需承擔的違約金、賠償金，可由發包方直接從承包方任何未結付的工程款中直接扣減。

　　九. 雙方約定，如因乙方欠付任何第三人債務，被起訴并導致甲方作為共同被告，或依法保全甲方對乙方的責權或因乙方的任何原因導致甲方接受人民法院或仲裁機構的協助執行或財產保全通知的，除乙方在甲方接收上述起訴材料或保全或協助執行材料后10日內全額自行償還拖欠債務，并協調撤回起訴或撤銷保全或協議執行義務，或在10日內按權利人起訴額度向甲方提供保證金，否則，將視同乙方資產及信譽惡化且將嚴重影響本合同的正常履行，甲方可直接解除與乙方的施工合同并追究乙方的違約責任。

　　十. 本意向書為工程結算的依據，具有法律效力，《建設工程施工合同》只用于辦理工程施工的各項手續之用。本意向書與正式建設工程施工合同如有不同，以正式建設工程施工合同為準。

　　十一. 未經事宜雙方友好協商，另行簽訂補充協議，如發生爭議可協商解決，協商不成可直接向當地人民法院起訴。

　　十二. 本合同一式肆份，雙方各持貳份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方(蓋章) 乙方(蓋章)

　　法定代表人： 法定代表人：

　　開戶行：

　　戶名：

　　賬號：

　　年 月 日 年 月 日

工程意向書15

　　甲方發包人：

　　乙方承包人：

　　根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律行政法規，遵循平等。自愿。公平和誠實信用的原則，經雙方友好協商就乙方承包甲方xx社區期項目工程的施工事宜達成以下條款，特訂立此合同雙方共同遵照執行，如按照招投標簽訂的制式（備案）合同與協議不一致時，以本協議相關內容為準。

　　一、工程概況：

　　1，工程名稱：xx社區期

　　2，工程地點：xx縣xx鎮xx社區

　　3，結構形式：磚混結構

　　4，建筑面積：2棟，5層+1，（共10500左右平方米）

　　二、工程承包范圍：

　　以發包人提供的施工圖中交房標準包工包料進行總承包施工圖紙，所含土建，安裝等全部工程內容（挖槽，基護）

　　三、承包方式：

　　包工包料，墊資施工

　　四、合同工期：

　　開竣工日期：開工日期自挖槽，3：7灰土始直交鑰匙完畢，x天，以甲乙雙方監理確認現場簽訂日期為準，總有效工期x天如遇其他不可抗拒因素雙方具體協商

　　五、工程質量

　　工程質量標準：

　　1，達到國家現行規范規定的合格標準。

　　2，做到與工程質量相匹配的施工技術，資料完整齊全最新施工承包意向書范本最新施工承包意向書范本。

　　3，材料要求：

　　（1）乙方負責工程所有的施工材料及設備的購買，乙方所購的施工材料，必須符合國家現行規范和有關行業技術標準，地方有關規定的相關質量要求，要求國標

　　（2）乙方未購的材料設備均需通知監理人員進行進場報檢和鑒定取樣工作，并且經檢驗不合格的材料。設備不得用于工程上

　　（3）乙方負責及時準確的'收集和整理全部工程技術資料，并用于工程竣工驗收將竣工資料整理成冊，按建設行政主管部門要求的份數送交甲方。

　　六、工程款結算方式及付款方式：

　　1、結算依據：工程結算以發包人審核簽字后的竣工圖紙，圖紙會審工程聯系單、設計變更工程洽商、施工現場簽證單及甲方認可的施工文件等原件為計算依據，包工包料：每平方米捌佰叁拾元整

　　工程變更不得超過壹仟元，不計價，超過壹仟元，甲方付給乙方材料款，材料及人工費調整按當地xx市信息指導價執行。

　　2、工程付款方式：

　　（1）乙方與甲方簽訂正式合同后，交保證金元±0.00返50%最新施工承包意向書范本合同范本。

　　（2）墊資三層封頂后付已完工程量的70%，七日內付清并返清保證金。

　　（3）所承建樓封頂后，付已完工程量的70%（含已付款）七日內付清。

　　（4）交鑰匙后經驗收合格十五日內付總價款的95%，留5%為質量保修金，保修期滿后付清，（保修期一年）

　　七、雙方權利義務

　　1、甲方的權利義務

　　（1）負責施工現場三通一平工作。

　　（2）負責確認水準點、坐標點，以及書面形式通知乙方。

　　（3）負責向乙方提供設計圖紙4套（包括一套竣工圖紙）組織設計單位和乙方，管理單位進行圖紙會審。

　　（4)保證合同的有關條款及時向乙方支付工程款。

　　（5）有權監督乙方的工程質量、工程進度。

　　（6）甲方有權根據工程管理的實際工作情況，提出調整乙方項目部的管理人員構成和相關管理要求。

　　（7）及時組織相關單位進行竣工驗收。

　　（8）甲方負責承擔全部招標代理費用。

　　2、乙方的權利、義務

　　（1）服從甲方施工現場的場地和分配高度，嚴格服從監理單位的施工管理中的職權和各項管理要求，監理單位應在工程管理中對甲方負責最新施工承包意向書范本最新施工承包意向書范本。

　　（2）施工時施工現場的臨時道路、臨水、臨電的現場布置工作。

　　（3）開工前必須向甲方提交有效的施工組織設計。

　　（4）負責整理圖紙會審的資料。

　　（5）乙方現場施工代理人，必須由乙方開具的法人委托書有，必須以書面形式加蓋公章

　　（6）施工現場組成保證施工需要的項目部，同時負責其他相關事宜，建立本工程需要的質量保證管理體系，保證施工組織設計的實施。

　　（7）積極配合甲方和監理單位的質量檢查，按照要求提供資料：隱蔽工程質量，檢查最晚提前一天通知甲方和監理單位有關人員，應妥善做好進場材料的保管和存儲，避免發生損失和丟失。

　　（8）確保施工現場整潔有序，做到安全生產、明文施工并做好環境保護和場揚塵治理工作，嚴防發生各類傷亡事故，如有發生責任及損失由乙方承擔。

　　（9）做好本工程的安全保衛工作和已完工程的未交甲方前的成品保護工作，認真執行甲方各項管理規定。

　　八、違約責任

　　1、雙方在履行合同過程，因違約造成的損失由違約方承擔。

　　2、因甲方原因造成乙方不能進場施工，給乙方造成損失，超過一個月，乙方有權解除合同，甲方應支付費用和損失，按銀行利息加倍賠償違約金

　　3、因甲方按協議規定的時間如數支付工程款，如逾期一天按拖欠支付工程款的千分之五，支付乙方違約金，逾期兩個月，乙方有權停止施工，工期順延，并承擔乙方因停工期間所有的經濟損失及按上述約定支付乙方違約金最新施工承包意向書范本合同范本。

　　4、工程質量達不到建設部頒發的規范合格驗收標準，發包人有權對承包人進行處罰，限期修復，延誤工期不順延，由此造成的損失均由承包人承擔。

　　九、工程驗收

　　竣工日期。發包人在收到承包人竣工報告十五個工作日內，組織有關單位驗收，工程竣工驗收通過，承包人送交竣工報告日期為實際

　　十、其它

　　1、本工程經政府有關部門招標后，發包人與承包人所簽的《建設工程施工合同》，本合同與補充合同不一致時已補充合同為準，補充合同與本合同具有同等法律效益。

　　十一、爭議與解決辦法

　　在履行工程中爭議由xx市建設主管部門調解，調解不成的任何一方向工程所在地的人民法院提起訴訟。

　　發包人（公章）

　　承包人（公章）

　　法人或其授權代理人簽字

　　法人或其授權代理人簽字

　　身份證號：

　　身份證號：

　　通訊地址電話：

　　通訊地址電話：

【工程意向書】相關文章：

工程意向書01-01

工程意向書介紹04-27

工程承包意向書12-30

工程索賠意向書01-02

工程意向書15篇01-01

工程意向書(15篇)01-01

建筑工程意向書01-01

工程合作意向書12-30

關于工程索賠的意向書01-14