房展會展位裝飾裝修工程施工合同

　　隨著人們法律意識的建立，越來越多事情需要用到合同，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？以下是小編為大家收集的房展會展位裝飾裝修工程施工合同，希望能夠幫助到大家。

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《民法典》及其他有關法律、法規的規定，結合本工程裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：

　　一、工程項目概況

　　1、工程項目名稱：

　　2、工程項目地點：

　　3、工程建筑規模：

　　4、包干工程范圍及內容：房展會展位布置及拆除，包工包料

　　5、工程質量等級：合格并保證通過甲方驗收（質量標準的評定以國家或行業的質量驗收標準、邯鄲質監站要求及合同約定標準為準）。

　　二、工程期限：

　　______年______月______日 時前全部完工并負責打掃現場衛生。

　　三、承包方式及價款

　　1、承包方式：（包工包料）；

　　2、總工程款：

　　注：____________（1）本合同所涉及價款均為含稅價。

　　（2）本合同為一次性包死總價合同，此價款包含材料費、人工費、機械費、稅金、各種措施費等為履行本合同所發生的全部費用。

　　四、價款支付方式及合同內容：

　　1、制作安裝完畢，驗收合格且房展會結束現場拆除完畢無任何質量和安全問題辦理相關手續后付清合同價款。

　　2、本合同價款為上述工作內容的全部工程量（包含工程圖紙確定的全部工程量）的總價款，合同總價一次性包死，不再另行追加合同價款。

　　3、因甲方設計變更致使工程量發生變化，甲乙雙方必須簽訂補充協議或者進行洽商變更，否則甲方有權拒絕支付變更部分工程款。

　　4、甲方付款前乙方應提供項目所在地的稅務機關開具的與合同相符的合法有效的等額發票，否則甲方有權拒絕付款且不承擔逾期付款的違約責任，同時乙方必須按合同的約定繼續履行義務，否則須承擔違約責任。由于結匯原因造成的延期付款不屬于違約責任，甲方無須承擔任何責任。

　　五、工地代表

　　甲方駐工地代表（工程師）姓名：

　　乙方駐工地代表姓名：

　　六、甲方的權利與義務

　　1、在合同簽訂后由乙方提供施工圖紙一套，經雙方會審簽字確認。

　　2、組織乙方和設計單位進行圖紙會審和設計交底。

　　3、組織乙方確定水準點與坐標控制點，實行現場的技術交底。

　　4、協調施工場地及周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物等工作。

　　5、審核乙方所報的施工方案和進度計劃。

　　6、負責施工過程中對乙方的工程質量、安全、文明施工和進度進行監督和檢查。

　　7、有權要求乙方撤換由其派遣或雇傭的工作不能勝任、玩忽職守、工作不負責任的工作人員。

　　8、為乙方提供電源、水源，費用由乙方自行承擔。

　　七、乙方的權利與義務

　　1、乙方自行雇用職工并負責支付其工資，并對其職工的行為負完全責任。

　　2、乙方在開工前（2天）向甲方提供施工方案、技術交底和施工進度計劃，經甲方工程師確認后組織實施。

　　3、乙方自理水電費、保管費、房屋租賃費、食宿費等。

　　4、負責對施工范圍內其它分項工程成品的保護工作，并承擔因防護不當而引發的責任，造成損失的應予賠償。

　　5、乙方接受甲方工程師的檢查、監督。

　　6、在施工過程中發現實際與設計不符時，應及時以書面形式通知甲方進行處理。

　　7、文明施工，遵守地方政府《文明施工管理規定》。

　　8、竣工（或合同終止）時按甲方要求運出其設備、剩余材料、垃圾及各種臨時設施，并保持整個現場整潔。

　　八、安全條款：

　　1、乙方按有關規定，須采取嚴格的安全防護措施，并承擔由于自身安全措施不利造成事故的責任和因此發生的費用；發生重大傷亡事故，乙方應按有關規定立即上報有關部門并通知甲方代表；乙方承擔發生的費用和責任。

　　2、乙方自備機具、勞保用品及材料等必須是質量合格，符合安全標準的產品，否則所發生的后果均由乙方承擔。

　　3、乙方聘用人員必須經過相應的培訓，均持證上崗，杜絕一切安全事故發生。乙方承諾在承攬該工程過程中，乙方人員發生勞動爭議和工傷事故的，由乙方自行處理并承擔全部費用，與甲方無任何關系。

　　九、工期順延

　　因以下原因造成工程延誤，經甲方工程師確認，工期相應順延，不增加任何費用：

　　1、甲方工程師未能按協議約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行。

　　2、不可抗力。

　　十、 材料管理

　　1、乙方嚴格按施工圖紙和雙方約定的材料、設備和規格、種類、標準、數量和質量進行采購。

　　2、乙方所有材料、設備進場后必須經甲方工程師、成本控制部、檢驗合格并簽字認可后方可使用。其檢驗費用已包括在合同價款內，由乙方負擔。

　　3、工程所需設備、機具由乙方自行解決，其費用包含在合同價款內，不另行增加。

　　4、根據施工地要求需要復檢的材料及設備甲方須按相關要求無條件的進行復檢，其檢驗費用已包括在合同價款內，由乙方承擔。

　　5、所有乙方提供的主要材料，須經甲方指定人員進行封樣。進行封樣后的材料，乙方才可以進行使用。若未進行封樣而擅自使用，一切后果由乙方承擔。

　　6、乙方所提供的建筑裝飾裝修材料，必須符合國家質量監督檢驗檢疫總局發布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》，并具有由有關行政主管部門認可的專業檢測機構出具的檢測合格報告。

　　7、如甲方對乙方提供的材料持有異議需要進行復檢的，檢測費用由甲方先行墊付；材料經檢測確實不合格的，檢測費用則最終由乙方承擔，并有權要求乙方進行更換材料，乙方應向甲方支付5000元/次的違約金；如果材料經檢測合格的，檢測費用則最終由甲方承擔。

　　十一、隱蔽工程和中間驗收

　　工程到達和具備隱蔽條件，乙方進行自檢，并在隱蔽或中間驗收前48小時內以書面形式通知甲方工程師，由甲方組織驗收。經驗收合格后，甲方工程師在驗收記錄上簽字，乙方方可隱蔽或繼續施工，驗收不合格，乙方在甲方工程師限定的期限內修改后重新驗收，工期不予延長，逾期須承擔違約責任。

　　十二、竣工驗收

　　1、乙方在單項工程竣工前3日，應將驗收日期以書面形式通知甲方，如甲方不能按期參加驗收，須提前通知乙方，并與乙方另行商定驗收日期，工期相應順延。

　　2、竣工工程經檢驗合格，從驗收之日起2天內乙方向甲方移交完畢。

　　3、竣工工程驗收以國家頒發的施工驗收規范、質量檢驗標準及施工圖為依據。在進行竣工驗收時，乙方應向甲方提供以下條件：

　　①.增減工程變更的有關手續和其他洽商記錄；

　　②.隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄；

　　③.提供竣工圖的工程，如工程變更不大，施工單位應盡量在原施工圖上加以注明，提交甲方存檔。工程變更較大的，由甲方自繪或委托設計單位繪制竣工圖。

　　十三、質量標準及保修條款

　　（一）質量標準

　　1、 裝修室內環境污染控制方面，應當嚴格按照《民用建筑工程室內環境污染控制規范》（GB50325-20xx）的標準執行。

　　2、裝飾裝修工程嚴格按照甲乙雙方約定的技術規范和材料要求執行。

　　（二）保修條款

　　1、本工程保修期5天。

　　2、質量保修期自工程竣工經甲方驗收合格之日計算。質量保修期內因質量問題或其他問題影響甲方或業主使用的，引發的所有直接、間接費用均由乙方承擔。

　　3、在保修范圍內，乙方在接到甲方保修通知2小時內派人保修，超限不到甲方可委托他人維修，費用由乙方承擔，甲方有權從應付未付款中直接扣除維修費用。

　　4、如發生緊急搶修事故，乙方接到通知后，應立即趕到搶修。

　　十四、違約責任

　　1、如因乙方原因未按合同約定日期竣工，逾期不超過1日的，乙方按5000元/日向甲方支付違約金；逾期超過1日仍未為竣工的，甲方有權解除合同，乙方按合同總價款20%向甲方支付違約金，并承擔由于工程逾期給甲方帶來的一切損失。（以上違約金累加計算）

　　2、工程竣工后，經甲方有關部門驗收未達到合同約定質量標準或未能通過的，乙方應繼續改進直至通過甲方有關部門驗收，工期不予順延。同時乙方應承擔違約責任，并負擔由此引發的一切損失。

　　3、合同終止前，如乙方未嚴格履行協議所規定的義務而造成的工程、財產損失和人身傷害，由乙方承擔全部責任及所發生的費用。

　　4、因乙方管理不善已經對工程進度、質量帶來嚴重影響，但乙方又無有效的改善措施和方法，或甲方認為乙方的改觀措施和方法已不能挽回被動局面時，甲方有權終止合同，乙方應無條件退場，甲方已支付的款項視為乙方最終結算款，給甲方造成的其他損失亦由乙方承擔。如甲方已付款項超出乙方完成的工程量的部分，由乙方于甲方終止合同之日起5日內返還甲方。

　　5、乙方在施工中不得以甲方名義購買、租賃、賒欠、任何工程用材料、工具、機械、設備等，否則由此發生的費用償還責任由乙方負擔。

　　6、乙方在施工過程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因連續停工2個工作日以上的，甲方有權解除合同，乙方應向甲方支付工程合同總價款的15％作為違約金，造成甲方工期延誤或其他損失的，乙方應予賠償。

　　7、乙方不按時進場開工，在甲方發出書面通知后的5日內仍不進場施工的，甲方有權解除合同，乙方應向甲方支付工程合同總價款的10％作為違約金，造成甲方工期延誤或其它損失的，乙方應予賠償。

　　8、乙方進場后，未履行完合同中途退場或拒不履行合同約定的其他主要義務的，甲方有權單方解除合同，乙方應向甲方支付工程合同總價款的15％作為違約金，造成甲方工期延誤或其它損失的，乙方應予賠償。

　　9、乙方未經甲方同意單方解除合同的，乙方應向甲方支付工程合同總價款的15％作為違約金，造成甲方工期延誤或其它損失的，乙方應予賠償。

　　10、甲方未按合同約定付款的應承擔相應違約責任。

　　十五、爭議解決方式：

　　在履行本合同時發生爭議可以雙方協商解決，協商不成的由甲方項目所在地人民法院裁決。

　　十六、合同生效與終止

　　1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同共計陸份，甲方執肆份，乙方執貳份，均具同等法律效力。

　　2、本項目保修期滿，甲方返還質量保修金后，本合同即告終止。

　　十七、附件

　　1、廉潔協議

　　2、營業執照副本復印件；

　　3、工程量報價表；

　　4、效果圖

　　（以下無正文）

　　甲 方：___________ 乙 方：

　　法定代表人：_______ 法定代表人：_______

　　電話：___________ 電話：___________

　　傳真：__________ 傳真：__________

　　簽約日期：_________ 簽約日期：_________

　　簽約地點：________ 簽約地點：

　　開戶銀行：________ 開戶銀行：

　　賬戶：__________ 賬戶：

【房展會展位裝飾裝修工程施工合同】相關文章：

裝飾裝修工程施工合同04-11

裝飾裝修工程施工合同03-31

[優秀]裝飾裝修工程施工合同02-24

店面裝飾裝修工程施工合同12-28

(優)裝飾裝修工程施工合同04-28

建筑裝飾裝修工程施工合同03-06

裝飾裝修工程施工合同15篇04-18

市住宅裝飾裝修工程施工合同04-10

家庭居室裝飾裝修工程施工合同04-01

住宅裝飾裝修工程施工協議02-20