工程合同必備[5篇]

　　隨著法律觀念的日漸普及，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編精心整理的工程合同5篇，歡迎大家分享。

工程合同 篇1

　　1、未取得建設審批手續的施工合同的效力如何認定?

　　發包人就尚未取得建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證等行政審批手續的工程，與承包人簽訂的建設工程施工合同無效。但在一審法庭辯論終結前發包人取得相應審批手續或者經主管部門批準建設的，應當認定合同有效。

　　發包人未取得建筑工程施工許可證的，不影響施工合同的效力。

　　2、《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱《解釋》)第一條第(二)項規定的“沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義”承攬建設工程(即“掛靠”)具體包括哪些情形?

　　具有下列情形之一的，應當認定為《解釋》規定的“掛靠”行為：

　　(1)不具有從事建筑活動主體資格的個人、合伙組織或企業以具備從事建筑活動資格的建筑施工企業的名義承攬工程;

　　(2)資質等級低的建筑施工企業以資質等級高的建筑施工企業的名義承攬工程;

　　(3)不具有施工總承包資質的建筑施工企業以具有施工總承包資質的建筑施工企業的名義承攬工程;

　　(4)有資質的建筑施工企業通過名義上的聯營、合作、內部承包等其他方式變相允許他人以本企業的名義承攬工程。

　　3、如何認定是否屬于必須招標的建設工程?

　　《解釋》第一條第(三)項規定的“必須進行招標”的建設工程的認定應當依據《中華人民共和國招標投標法》第三條的規定、《中華人民共和國招標投標法實施條例》和原國家發展計劃委員會《工程建設項目招標范圍和規模標準規定》的相關規定予以確定。法律、行政法規有新規定的，適用其新規定。

　　4、勞務分包合同的效力如何認定?

　　同時符合下列情形的，所簽訂的勞務分包合同有效：

　　(1)勞務作業承包人取得相應的勞務分包企業資質等級標準;

　　(2)分包作業的范圍是建設工程中的勞務作業(包括木工、砌筑、抹灰、石制作、油漆、鋼筋、混凝土、腳手架、模板、焊接、水暖、鈑金、架線);

　　(3)承包方式為提供勞務及小型機具和輔料。

　　合同約定勞務作業承包人負責與工程有關的大型機械、周轉性材料租賃和主要材料、設備采購等內容的，不屬于勞務分包。

　　5、如何認定建筑企業的內部承包行為?

　　建設工程施工合同的承包人將其承包的全部或部分工程交由其下屬的分支機構或在冊的項目經理等企業職工個人承包施工，承包人對工程施工過程及質量進行管理，對外承擔施工合同權利義務的，屬于企業內部承包行為;發包人以內部承包人缺乏施工資質為由主張施工合同無效的，不予支持。

　　6、小型建筑工程及農民低層住宅施工合同、家庭住宅室內裝飾裝修合同的效力如何認定?

　　施工人簽訂合同承建小型建筑工程或兩層以下(含兩層)農民住宅，或者進行家庭住宅室內裝飾裝修，當事人僅以施工人缺乏相應資質為由，主張合同無效的，一般不予支持。對于當事人確實違反企業資質管理規定承攬工程的，可以建議有關行政主管部門予以處理。

　　前述合同對質量標準有約定的，依照其約定，沒有約定的，依照通常標準或符合合同目的的特定標準予以確定。當事人有其他爭議的，原則上可以參照本解答的相關內容處理。

　　7、當事人在訴訟前已就工程價款的結算達成協議，一方要求重新結算的，如何處理?

　　當事人在訴訟前已就工程價款的結算達成協議，一方在訴訟中要求重新結算的，不予支持，但結算協議被法院或仲裁機構認定為無效或撤銷的除外。

　　建設工程施工合同無效，但工程經竣工驗收合格，當事人一方以施工合同無效為由要求確認結算協議無效的，不予支持。

　　8、承包人項目經理在合同履行過程中所施行為的效力如何認定?

　　施工合同履行過程中，承包人的項目經理以承包人名義在結算報告、簽證文件上簽字確認、加蓋項目部章或者收取工程款、接受發包人供材等行為，原則上應當認定為職務行為或表見代理行為，對承包人具有約束力，但施工合同另有約定或承包人有證據證明相對方知道或應當知道項目經理沒有代理權的除外。

　　9、當事人工作人員簽證確認的效力如何認定?

　　當事人在施工合同中就有權對工程量和價款洽商變更等材料進行簽證確認的具體人員有明確約定的，依照其約定，除法定代表人外，其他人員所作的簽證確認對當事人不具有約束力，但相對方有理由相信該簽證人員有代理權的除外;沒有約定或約定不明，當事人工作人員所作的簽證確認是其職務行為的，對該當事人具有約束力，但該當事人有證據證明相對方知道或應當知道該簽證人員沒有代理權的除外。

　　10、工程監理人員在簽證文件上簽字確認的效力如何認定?

　　工程監理人員在監理過程中簽字確認的簽證文件，涉及工程量、工期及工程質量等事實的，原則上對發包人具有約束力，涉及工程價款洽商變更等經濟決策的，原則上對發包人不具有約束力，但施工合同對監理人員的授權另有約定的除外。

　　11、固定總價合同履行中，當事人以工程發生設計變更為由要求對工程價款予以調整的，如何處理?

　　建設工程施工合同約定工程價款實行固定總價結算，在實際履行過程中，因工程發生設計變更等原因導致實際工程量增減，當事人要求對工程價款予以調整的，應當嚴格掌握，合同對工程價款調整有約定的，依照其約定;沒有約定或約定不明的，可以參照合同約定標準對工程量增減部分予以單獨結算，無法參照約定標準結算的，可以參照施工地建設行政主管部門發布的計價方法或者計價標準結算。

　　主張工程價款調整的當事人應當對合同約定施工的具體范圍、實際工程量增減的原因、數量等事實承擔舉證責任。

　　12、固定價合同履行過程中，主要建筑材料價格發生重大變化，當事人要求對工程價款予以調整的，如何處理?

　　建設工程施工合同約定工程價款實行固定價結算，在實際履行過程中，鋼材、木材、水泥、混凝土等對工程造價影響較大的主要建筑材料價格發生重大變化，超出了正常市場風險的范圍，合同對建材價格變動風險負擔有約定的，原則上依照其約定處理;沒有約定或約定不明，該當事人要求調整工程價款的，可在市場風險范圍和幅度之外酌情予以支持;具體數額可以委托鑒定機構參照施工地建設行政主管部門關于處理建材差價問題的意見予以確定。

　　因一方當事人原因導致工期延誤或建筑材料供應時間延誤的，在此期間的建材差價部分工程款，由過錯方予以承擔。

　　13、固定總價合同履行中，承包人未完成工程施工的，工程價款如何確定?

　　建設工程施工合同約定工程價款實行固定總價結算，承包人未完成工程施工，其要求發包人支付工程款，經審查承包人已施工的工程質量合格的，可以采用“按比例折算”的方式，即由鑒定機構在相應同一取費標準下分別計算出已完工程部分的價款和整個合同約定工程的總價款，兩者對比計算出相應系數，再用合同約定的固定價乘以該系數確定發包人應付的工程款。

　　當事人就已完工程的工程量存在爭議的，應當根據雙方在撤場交接時簽訂的會議紀要、交接記錄以及監理材料、后續施工資料等文件予以確定;不能確定的，應根據工程撤場時未能辦理交接及工程未能完工的原因等因素合理分配舉證責任。

　　14、承包人依據《解釋》第二十條的規定要求按照竣工結算文件結算工程價款的，如何處理?

　　建設工程施工合同約定發包人應在收到承包人提交的竣工結算文件后一定期限內予以答復，但未明確約定逾期不答復即視為認可竣工結算文件，承包人依據《解釋》第二十條的.規定要求按照竣工結算文件結算工程價款的，不予支持。

　　建設工程施工合同對此未作明確約定，承包人僅以原建設部《建筑工程施工發包與承包計價管理辦法》第十六條的規定，或者《建設工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)通用條款第33.3條的約定為依據，要求按照竣工結算文件結算工程價款的，不予支持。

　　15、“黑白合同”中如何結算工程價款?

　　法律、行政法規規定必須進行招標的建設工程，或者未規定必須進行招標的建設工程，但依法經過招標投標程序并進行了備案，當事人實際履行的施工合同與備案的中標合同實質性內容不一致的，應當以備案的中標合同作為結算工程價款的依據。

　　法律、行政法規規定不是必須進行招標的建設工程，實際也未依法進行招投標，當事人將簽訂的建設工程施工合同在當地建設行政管理部門進行了備案，備案的合同與實際履行的合同實質性內容不一致的，應當以當事人實際履行的合同作為結算工程價款的依據。

　　備案的中標合同與當事人實際履行的施工合同均因違反法律、行政法規的強制性規定被認定為無效的，可以參照當事人實際履行的合同結算工程價款。

　　16、“黑白合同”中如何認定實質性內容變更?

　　招投標雙方在同一工程范圍下另行簽訂的變更工程價款、計價方式、施工工期、質量標準等中標結果的協議，應當認定為《解釋》第二十一條規定的實質性內容變更。中標人作出的以明顯高于市場價格購買承建房產、無償建設住房配套設施、讓利、向建設方捐款等承諾，亦應認定為變更中標合同的實質性內容。

　　備案的中標合同實際履行過程中，工程因設計變更、規劃調整等客觀原因導致工程量增減、質量標準或施工工期發生變化，當事人簽訂補充協議、會談紀要等書面文件對中標合同的實質性內容進行變更和補充的，屬于正常的合同變更，應以上述文件作為確定當事人權利義務的依據。

　　17、無效建設工程施工合同中的工程價款如何確定?

　　建設工程施工合同無效，但工程經竣工驗收合格，當事人任何一方依據《解釋》第二條的規定要求參照合同約定支付工程折價補償款的，應予支持。承包人要求發包人按中國人民銀行同期貸款利率支付欠付工程款利息的，應予支持。發包人以合同無效為由要求扣除工程折價補償款中所含利潤的，不予支持。

　　18、《解釋》中"實際施工人"的范圍如何確定?

　　《解釋》中的"實際施工人"是指無效建設工程施工合同的承包人，即違法的專業工程分包和勞務作業分包合同的承包人、轉承包人、借用資質的施工人(掛靠施工人);建設工程經數次轉包的，實際施工人應當是最終實際投入資金、材料和勞力進行工程施工的法人、非法人企業、個人合伙、包工頭等民事主體。法院應當嚴格實際施工人的認定標準，不得隨意擴大《解釋》第二十六條第二款的適用范圍。對于不屬于前述范圍的當事人依據該規定以發包人為被告主張欠付工程款的，應當不予受理，已經受理的，應當裁定駁回起訴。

　　建筑工人追索欠付工資或勞務報酬的，按照工資支付的相關法律、法規規定及《北京市高級人民法院關于依法快速處理建設領域拖欠農民工工資相關案件的意見》妥善處理。

　　19、違法分包合同、轉包合同的實際施工人主張欠付工程款的，訴訟主體如何確定?發包人的責任如何承擔?

　　實際施工人以違法分包人、轉包人為被告要求支付工程款的，法院不得依職權追加發包人為共同被告;實際施工人以發包人為被告要求支付工程款的，應當追加違法分包人或轉包人作為共同被告參加訴訟，發包人在其欠付違法分包人或轉包人工程款范圍內承擔連帶責任。發包人以其未欠付工程款為由提出抗辯的，應當對此承擔舉證責任。

　　20、不具有資質的掛靠施工人主張欠付工程款的，如何處理?掛靠人又將工程分包、轉包給他人施工，施工人主張欠付工程款的，如何處理?

　　不具有資質的實際施工人(掛靠施工人)掛靠有資質的建筑施工企業(被掛靠人)，并以該企業的名義簽訂建設工程施工合同，被掛靠人怠于主張工程款債權的，掛靠施工人可以以自己名義起訴要求發包人支付工程款，法院原則上應當追加被掛靠人為訴訟當事人，發包人在欠付工程款范圍內承擔給付責任。因履行施工合同產生的債務，被掛靠人與掛靠施工人應當承擔連帶責任。

　　掛靠人承攬工程后，以被掛靠人名義將工程分包、轉包給他人施工，施工人主張欠付工程款的，按照《北京市高級人民法院審理民商事案件若干問題的解答之五》第四十七條規定處理。

　　21、發包人主張將其已向合法分包人、實際施工人支付的工程款予以抵扣的，如何處理?

　　承包人依據建設工程施工合同要求發包人支付工程款，發包人主張將其已向合法分包人、實際施工人支付的工程款予以抵扣的，不予支持，但當事人另有約定、生效判決、仲裁裁決予以確認或發包人有證據證明其有正當理由向合法分包人、實際施工人支付的除外。

工程合同 篇2

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　發 包 方：

　　承 包 方：

　　簽訂日期：

　　發包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　根據學校綠化需要，為確保如期保質完成本工程，特簽訂本合同，條款如下：

　　一、工程地點

　　桂東縣校園內，具體位置按現場標記為準。

　　二、工程量、綠化點造價預算及其他要求：

　　1、工程量、綠化要求、參見校園綠化美化預算表進行。工程單價、總造價以評審和驗收為準，結合綠化美化實際工作量隨之增減總造價。暫定總造價為元。

　　2、其他要求：

　　（1）、此預算參照《桂東縣20xx年綠化攻堅施工定額參考標準》計算。綠化面積以實際綠化面積計算。

　　（2）、綠化施工時，如需要變更綠化樹種，必須由甲方同意后方可變更。

　　（3）、綠化地段如需增加填土或挖穴時增加工程量，由甲乙雙方協商核算增加工程量工程款。

　　（4）、工程竣工后，工程量（含綠化點綠化面積、綠化苗木規格）按實際完成的工程量和評審單價核算工程款。

　　三、工期

　　4月30日前完工。

　　四、種苗采購及要求

　　1、采購方式：甲方委托乙方進行采購，苗木到達施工現場后及時通知甲方進行驗收，不符合規格和質量要求的苗木不準種植。

　　2、苗木規格及質量要求：所有苗木必須是苗圃移植1年以上的移栽苗，樹桿直，冠幅飽滿勻稱，不偏冠，生長健康。

　　五、結算及付款方式：

　　根據預算，結合施工實際情況，按實際驗收合格的數量核算工程款，對沒有完成的項目按預算核減工程款，施工方憑桂東縣內稅務發票報帳結算。

　　六、工程質量及施工要求

　　一是種植施工時種植穴經驗收合格后才能施基肥，二是施基肥后經驗收合格進行表土回填，三是表土回填后經驗收合格進行苗木栽植。具體要求如下：

　　1、種植施工。

　　（1）樹種配置及種植位置：按規劃要求施工，且保持綠化主線協調美觀。

　　（2）種植穴規格：按綠化實際苗木大小挖到自然土層。

　　（3）基肥：種植前先施有機肥作基肥，每株1公斤，施肥后覆土10---20CM（根據施工現場點確認，如需要超深的做好記錄）。

　　（4）支撐：完成種植后，立即對所有種植植株進行支撐，全部采用切面＞3CM×4 CM的杉木方條進行支撐，支撐時注意保護樹體不受損壞。

　　（5）施工方式及要求：全部采用人工施工，施工工具自理。嚴禁機械施工，施工時嚴禁損壞校園內其他設施，否則由施工方照價賠償，施工后及時清場保持校園內清潔。

　　2、安全施工。

　　乙方在施工中要精心組織，并安裝防護網（欄），確保施工安全和學生安全。整個施工過程中所發生的`安全事故，后果由乙方自負。

　　七、驗收辦法

　　由甲方按照預算標準、綠化工程設計規劃和本合同規定的要求及標準按挖穴、施肥、驗苗、種植、支撐等五個環節分步進行

　　驗收，對不合格的工程不予驗收。

　　八、違約責任

　　1、工程質量不符合合同的規定，乙方負責及時返工，由此造成的損失全部由乙方自行承擔。

　　2、乙方必須確保按期完成施工任務，否則甲方有權拒付工程款。不能如期完成施工任務，甲方有權解除合同，并將剩余工程另行發包。因此造成的損失由乙方承擔。

　　九、合同的生效與終止

　　本合同自雙方簽字蓋章后生效。管護一年，甲方驗收合格、工程款支付75-80%，管護一年合格后支付剩余工程款。

　　十、本合同未盡事宜，雙方協商解決。

　　十一、合同份數

　　本合同一式四份，具有同等效力，甲乙雙方簽字蓋章后，甲方存二份，乙方存一份，教育局備查一份。

　　發包方（甲方）： 承包方（乙方）：

　　（蓋章）（蓋章）

　　代表（簽字）：代表（簽字）：

　　年 月 日 年 月 日

工程合同 篇3

　　發包方（以下簡稱甲方）：

　　承包方（以下簡稱乙方）：

　　根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》和《建設工程質量管理條例》及有關規定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和責任，經雙方協商同意簽訂本合同。

　　第一條 工程項目

　　一、工程名稱： 二、工程地點：三、承包范圍和內容：整個工程的全部工程樁，CFG總樁長樁67870.5m，水泥攪拌樁總樁長6182m。

　　四、工程造價：

　　1、本工程承包方式采用閉口包干性質，包括總價及綜合單價均閉口包干。

　　2元（小寫）。注：按實際發生工程量結算。

　　其中：D500CFG綜合單價76元/m，D500水泥攪拌樁綜合單價35元/m。

　　（1）總價包干內容包括但不限于（包工、包料、保水電費、包施工組織措施費、包工期、包質量、包安全、包文明施工、包工資及材料價之任何市場差價、施工管理費、總包管理費、所有間接費、綜合費率、各類保險（含外來務工人員綜合保險）、利潤和國家規定的任何收費、稅金、必須的加班費、倉儲、運輸、因材料或設備遲到工地的窩工費、防止擾民措施費、翻槽及場地平整、渣土消納費用、樁基檢測費、文明施工費等）。乙方不得就該工程中各項措施費、保修等事宜再向甲方主張任何其他費用。

　　（2）除非另有規定，合同價款包括執行和完成合同所描述工作的全部費用，不論它們是否在合同文件中有所說明。

　　（3）包干綜合單價不作任何調整，即合同單價不會因人工及物料費用或匯率之升降而調整，不會因工程量的增加或減少而調整。

　　（4）任何未列在工程量清單內而卻是完成本工程內容必須的項目，其價款已被包含在其他已填報價款的項目中，今后不作調增，任何的缺漏項與工程量統計錯誤（除非招標圖紙上沒有，而施工圖上有）皆由乙方承擔。

　　第二條 施工準備

　　一、甲方：

　　1、甲方現場代表天內提供樁基礎施工圖份。

　　2、組織乙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底會審，并做好三方簽署的交底會審紀要，在 3 天內分送有關單位， 5 天內提供會審紀要和修改施工圖 3 份。

　　二、乙方

　　1、乙方現場項目經理，乙方負責施工區域臨時道路、臨時設施、從甲方提供水電接駁點到施工現場水電管線的鋪設、管理、使用和維修工作。

　　2、組織施工管理人員和材料、施工機械進場。

　　3、編制施工組織設計或施工方案、施工預算、施工總進度計劃、材料設備、成品、半成品等進場計劃（包括月計劃），用水、用電計劃，在進場施工前5日內送發包方，經甲方確認后可進場施工。

　　4、現場提供監理辦公區一處。

　　5、以上工作所需費用已包含在合同總價內。

　　第三條工程期限

　　一、根據國家工期定額和使用需要，商定工程總工期為，自年 2 月19 日開工至20xx年 3 月20日竣工驗收。

　　二、開工前

　　三、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證后，工期相應順延：

　　1、按施工準備規定，甲方不能提供施工場地，水、電源接駁點，影響進場施工；乙方自行處理地下障礙物或管線，但不包括乙方自行考慮車輛及道路的修理；

　　2、不屬包干系數范圍內的重大設計變更，提供的工程地質資料不準，致使設計方案改變或由于施工無法進行的原因而影響進度；

　　3、在施工中如因停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電3天以上（每次連續4小時以上），影響正常施工；

　　4、不可抗力。

　　第四條 工程質量

　　一、本工程質量要求達到：工程質量標準按設計及國家現行施工驗收規范，一類樁達到90%（含）以上，不得出現三類樁。

　　按單體工程計：一類樁比率在85-90%之間，乙方賠償甲方本合同總金額的2%；一類樁比率在80-85%之間，乙方賠償甲方本合同總金額的3%；一類樁比率低于80%，乙方賠償甲方本合同總金額的10%；每出現一根三類樁，乙方賠償甲方合同總金額的5%，且由此產

　　生的`補救措施的全部費用均由乙方承擔。

　　二、乙方應按國家和河北省現行規范和標準進行施工，并接受甲方派駐代表及監理單位的監督。

　　三、乙方在施工過程中必須遵守下列規范。

　　1、由乙方提供的主要原材料、設備、構配件、半成品應按有關規定提供質量合格證，或進行檢驗合格并經甲方工程部及監理公司共同驗收后方可用于工程。如采用不合格的材料，甲方、監理有權制止使用，提出整改，并且乙方賠償甲方20xx-20000元/每次，并由乙方承擔全部的經濟損失和責任，待整改合格后方可繼續施工。無論甲方或監理單位是否發現，由于使用劣質建材施工所引起的一切后果均由乙方負責并賠償甲方的損失。

　　2、隱蔽工程需經甲方派駐代表及監理工程師檢查、驗收簽章后，方可進行下一道工序。

　　3、按照環保、環衛、公安、市政排水、泥漿排放、消防等部門的有關規定，辦理與上述部門的有關手續，所發生的費用由乙方承擔并已包含在合同總價內；

　　4、乙方在施工中發生質量事故，應及時報告甲方派駐代表和當地建筑工程質量監督站。一般質量事故的處理結果應送甲方和質量監督站備案；重大質量事故的處理方案，應經設計單位、質量監督站、監理公司、甲方等單位共同研究，并經設計單位和甲方代表簽證后實施。

　　第五條 安全施工

　　一、安全施工與檢查

　　1、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。

　　2、乙方應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，甲方及現場監理有權對承包方存在的安全隱患提出整改或停工整改，如提出整改問題后乙方未能按時整改完成的，乙方賠償甲方5000—10000元/每次。

　　二、事故處理

　　1、發生重大傷亡及其他安全事故，乙方應按有關規定立即上報有關部門并通知工程部，同時按政府

　　有關部門要求處理，所產生的費用由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。

　　第六條 工程價款的支付與結算

　　一、本合同為固定總價合同。如出現變更，設計變更部分綜合單價計算方法如下

　　1、施工條件及性質與合同工程量清單的工作項目相同或類似的工作，應采用合同工程量清單內填報的單價乘以變更工程量結算變更費用；

　　二、水電費掛表計量（所用水電費用、電損及管道損耗均已包含在綜合單價內）。

　　三、由乙方施工原因（包括樁位偏移、斷樁、低樁等）引起的費用在乙方結算工程款中扣除。

　　四、付款方式：

　　1、本工程沒有預付款支付；

　　2、工程基礎驗收合格、樁基檢測合格后及辦理結算手續后，甲方向乙方支付至工程結算總價的95%；

　　3、相應結算總價的5%將作為保修金，在結算付款中扣留，保修金[無利息]在項目工程主體封頂起2年后結清。

　　4、以上付款，乙方須按甲方要求格式并根據工程進度情況提交申請付款報表，內容應說明乙方按照合同約定有權得到的金額和具體明細組成，以上付款經甲方審批后21日內支付。

　　五、乙方應履行開國家正式發票的義務，否則甲方有權停止付款。

　　第七條施工與設計變更

　　一、甲方交付的設計圖紙、說明和有關技術資料，作為施工的有效依據，開工前由甲方組織設計交底和三方會審做出會審紀要，作為施工的補充依據，甲、乙方均不得擅自修改。

　　二、施工中如發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方，乙方及時以書面形式通知甲方，由甲方及時會同設計等有關單位研究確定修改意見或變更設計文件，乙方按修改或變更的設計文件進行施工。

　　三、甲方有關部門提出的修改要求需有關部門負責人確認。沒有經過確認的變更單，乙方有權拒絕執行。

　　四、因乙方原因造成的設計變更，增加的相關費用及損失由乙方承擔，減少相關費用，合同總價按實扣減。

　　五、乙方收到甲方“工程指令”等函件時，應立即組織人員配合甲方到現場就返工或增加內容、部位、數量及工期等詳細情況進行現場核對。

　　六、如果涉及到返工，己方應立即停止原工作，并最遲應于次日與甲方相關工程師一起核定返工工作量。未能立即行停工而繼續施工的工作，不得計算返工費用。未能及時核實返工工作量，而在事后將原有工作當作全部完成而索賠返工費用的，甲方不予認可。

　　七、當設計變更和現場簽證實施完成后，需由監理公司、甲方專業工程師、甲方代表、

　　共同簽字、確認，否則一律無效，如屬隱蔽工程，需在其覆蓋之前簽字確認，設計變更和現場簽證中必須附隱蔽前的照片。

　　八、乙方應在設計變更和現場簽證內容工作發生并完成后七天內向監理和甲方提交設計變更和現場簽證資料一式四份。所有的設計變更和現場簽證單需使用甲方規定的標準表格。設計變更和現場簽證及其補充預算實行嚴格的時間限制，并嚴禁過后補辦的做法。未在規定的時間內辦理簽證單，則視為乙方自動放棄。

　　第八條工程驗收

　　竣工工程驗收，以國家頒發的《關于基本建設項目竣工驗收暫行規定》、《工程施工及驗收規范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》和國務院有關部門制訂的竣工驗收規定及施工圖紙及說明書、施工技術文件為依據。

　　第九條 質量保修

　　一、承包方應按《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》和建設部《房屋建筑工程質量保修方法》的有關規定，對交付甲方使用的工程在質量保修期內承擔質量保修責任。

　　二、工程質量保修金

　　1、質保期

　　2、乙方應按有關法律、法規等的規定，對交付甲方使用的本工程在缺陷保修期內承擔本工程質量缺陷保修責任。甲方可在認為有需要的任何時間發出指示，要求乙方修復在缺陷保修期內出現任何缺陷，乙方應在收到該指示后的合理時間內修復該等缺陷。

　　3、缺陷保修期屆滿且乙方根據指示已修復所有缺陷并令甲方驗收滿意時，甲方應簽發“缺陷報修完成證書”，乙方獲此證書后方視為保修工作完成。但該證書發出后，乙方仍須承擔按照法律、法規要求的保修責任和義務。

　　4、若乙方收到甲方指示后未能在2天內履行其保修義務，甲方可以委托他人按照本合同約定的要求進行缺陷修復。所發生的費用由乙方直接支付或從本工程質量保修金中扣除，同時甲方應以書面形式將這種情況通知乙方。

　　第十條違約責任

　　一、乙方責任：

　　1、施工原因造成工程質量不符合合同規定的，負責無償修理或返工。并賠償由此給甲方造成的一切損失。

　　2、因乙方原因，未按合同約定按時竣工，每延期一天應賠償甲方合同總金額的千分之

工程合同 篇4

　　 　委托單位名稱(甲方)：

　　咨詢單位名稱(乙方)：陜西博力建設項目管理有限責任公司

　　甲乙雙方按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑工程承包合同條例》規

　　定的原則，結合工程的實際情況，達成如下協議。

　　一、工程地點： 山陽縣

　　二、工程名稱：

　　三、承包內容： 項目的造價工作。

　　四、承包方式：

　　五、核對完成日期：按甲方要求日完成。

　　六、承包價格: 本工程項目總價的 ‰ 。

　　七、付款方式：合同簽訂日期甲方將預付款 人民幣)轉入乙方賬戶，乙方完成工程量時，甲方支付乙方80%合同款，待文件遞交有關部門后，付剩余20%。(若甲方不能按時付款，造成的后果，由甲方自行承擔責任)。

　　八、甲方責任：

　　1、甲方應提供與該項目的圖紙及技術資料，需甲方協調溝通的事項，甲方應盡全力去協調溝通解決，甲方應在約定的.時間內就乙方書面提交并要求做出答復的事宜做出書面答復。乙方要求第三人提供有關資料時，甲方應負責轉達及資料轉送。

　　2、甲方應按期支付咨詢費。如果甲方在規定的支付期限內未支付建設工程造價咨詢酬金，自規定支付之日起，應當向乙方補償應支付的酬金利息。利息額按規定支付期限最后一日銀行活期貸款乘以拖欠酬金時間計算。

　　3、如發生與本項目有關的差旅、住宿費用，由甲方承擔。

　　4、如因非乙方的責任造成進度的推遲或延誤而超過約定的日期，雙方應進一步約定相應延長合同有效期。

　　5、由于甲方原因使乙方工作受到阻礙或延誤以致增加了工作量或持續時間，則咨詢人應當將此情況與可能產生的影響及時書面通知甲方，由此增加的工作量視為額外服務，完成建設工程造價咨詢工作的時間應當相應延長，并得到額外的酬金。

　　九、乙方責任：

　　1、 乙方負責 項目造價工作，乙方有權利給甲方提供合理化建議。

　　2、乙方根據甲方要求時間，保質保量完成任務。

　　3、如因乙方原因造成工作延誤，乙方承擔相應責任。

　　十二、本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力，自簽訂之日生效，合同款付清后自動失效。

　　十三、未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方： 乙方：

工程合同 篇5

　　裝飾企業合同編號：

　　甲方（甲方）： 乙方（乙方）：

　　住所： 住所：

　　委托代理人： 設計師： 聯系電話：

　　聯系電話：現場施工負責人：聯系電話：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《住宅室內裝飾管理辦法》等有關法律、法規、規章的規定及國家合同示范文本的相關內容，結合住宅室內裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、誠信原則的基礎上，就甲方住宅住宅室內裝飾裝修工程的有關事宜（以下簡稱工程），經雙方協商一致，簽訂本合同： 第一條 工程概況和造價

　　1.1 工程地點： 1.2 工程內容及范圍(詳見附件圖紙及預算)。 1.3 工程方式：雙方商定采取下列第 種方式。

　　(1) 乙方包工、包料（詳見附件預算）；

　　(2) 乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（詳見附件預算）； (3) 乙方包工、甲方包料（詳見附件預算）。

　　1.4 工程期限 （晴）天，開工日期 年 月日，竣工

　　日期 年月 日。

　　1.5 合同價款：本合同工程造價為（大寫）： 元，（詳見附件預算）。

　　其中輔料和人工費 元；代購主材費 元，稅金（3.441%）元。

　　第二條 工程監理

　　若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽定《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。 第三條 施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第種方式提供：

　　（1）甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式兩份，發包人、承包人各一份； （2）甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式兩份，甲方、乙方各一份，設計費（大寫

　　＿ 元，由甲方支付（此費用不包含在合同價款內）。 第四條 甲方義務

　　4.1 甲方應在開工前 天辦理有關裝飾裝修的報建手續。甲方應為乙方入場施工創

　　造

　　條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；

　　4.2 免費提供施工期間的水源、電源； 4.3 負責協調施工單位與鄰里的關系；

　　4.4 不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦

　　理相應的審批手續；

　　4.5 參與工程質量和施工進度的監督；

　　4.6 如負責材料或設備的采購，應對其質量和按期進場負責； 4.7 參與工程的竣工驗收。 第五條 乙方義務

　　5.1 指派（姓名） 為工地代表，負責合同履行，按要求組織施工，保質、

　　保量的按期完成施工任務，解決有關承包人負責的各項事宜。

　　5.2 施工中嚴格執行安全技術規范、防火規定、施工質量驗收規范，按期保質完成工程； 5.3 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境； 5.4 保護好原居室內的家具和陳設，保證居室內上，下水管道的暢通； 5.5 保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場； 5.6 負責施工期間的`施工現場和施工人員的各類安全；

　　5.7 工程竣工未移交給甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。 第六條 工程變更

　　6.1 工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關

　　工程費用及工期。

　　6.2 甲方書面要求工程項目變更，但甲方拒簽書面變更協議，乙方有權單方面停工直至甲

　　方簽定變更協議后，乙方再行復工，且工期順延。 第七條 材料的供應和驗收

　　7.1 由甲方提供的材料，設備，甲方應按時供應到施工現場后通知乙方，雙方共同驗收并

　　辦理交接手續，因施工期間對材料、設備保管、搬運、使用等不當造成的損失，由乙方負責賠償；

　　7.2 由乙方提供的材料、設備，乙方應在材料運到施工現場時通知甲方，并接受甲方驗收

　　后使用,甲方索要主要材料的質保書、合格證等質量證明的，乙方有義務提供。如乙方提供的材料、設備不符合設計和施工要求或不符合與甲方約定的標準，未經甲方同意，禁止乙方使用。

　　7.3 乙方在施工中發現甲方提供的材料、設備質量不合格，應及時向甲方提出。如甲方仍表示使用的，應形成書面意見，由此造成的質量問題由甲方負責。

　　7.4 甲方或乙方提供的材料應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準》。 第八條 工期延誤

　　8.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方以書面形式確認，工期相應順延：

　　（1） 工程量變化和設計變更；

　　（2） 產生不可抗因素的（特指甲乙雙方人為的停電、停水以及法定的不可抗力的因素）；

　　（3） 甲方同意工期順延的其他情況；

　　8.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費由甲方承擔，工期順延。

　　8.3 甲方未按期支付工程款造成誤工、停工等，合同工期相應順延，并補償乙方由此而引起的經濟損失。

　　8.4 因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延，不能按期竣工的，乙方承擔違約責任；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工材料費及返工費由乙方承擔，并承擔違約責任。

　　第九條 質量標準

　　合同雙方約定本工程質量標準為

　　9.1 施工質量標準為：國標。 9.2 室內空氣質量驗收標準為：國標 。 第十條 工程驗收和保修

　　10.1 雙方約定在施工過程中（含隱蔽工程和中間工程）分下列幾個階段對工程質量進行

　　驗收：

　　（１）水電隱蔽工程驗收； （２）防水工程驗收； （３）瓦工工程驗收； （４）木工粗裝工程驗收； （５）木工精裝工程驗收； （６）油漆及竣工初驗； （７）竣工驗收 。

　　乙方應提前兩天通知甲方進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單 10.2 工程竣工后，乙方應辦理移交手續（見附件工程結算單）通知甲方驗收，

　　同時提供管線竣工圖等資料。

　　10.3 工程自驗收合格雙方簽字之日起為工程保修期，在正常使用條件下，住宅室內裝飾

　　裝修工程的最低保修期為兩年。有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單（見附件工程保修單）。保修期以竣工驗收

　　合格簽字或蓋章之日算起。保修單用于保修。 第十一條 工程款支付方式

　　11.2 工程驗收合格后，承包人應向發包人提交工程決算書，并將有關資料送交發包人。

　　發包人接到決算書后三日內如未有異議，即視為同意，發包人即向承包人付清工程尾款。

　　11.3 發包人付清工程價款，承包人開具財務手續，向發包人辦理移交及發放工程保修卡。

　　11.4 發包人在應付款日期不付清款是違約行為，承包人有權停止施工，并追究違約責

　　任。 工程竣工驗收合格未付工程價款時，不得交付使用，其責任由發包人承擔。

　　第十二條 違約責任

　　12.1 合同雙方當事人中的任何一方未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規

　　定，受到罰款或給對方造成的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

　　12.2 未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責。

　　12.3 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

　　12.4 甲方未按期支付工程款的，工期相應順延。

　　第十三條 安全生產和防火

　　13.1

　　施工圖紙或施工說明及施工場地符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、燃氣管道、給排水和其它管道暢通、質量合格，施工場地安全管理、施工人員和施工設備的安全保障等。乙方有義務對施工圖紙中安全問題進行審查，如有安全隱患的，應及時提出修改意見，甲方仍堅持的，應當形成書面意見，其結果由甲方承擔；乙方未審查或未能提出與安全有關的意見，施工后所產生的與安全有關的后果責任由乙方承擔。

　　13.2

　　乙方應加強施工場地安全管理，施工期間所發生的施工人員和施工設備的安全以及其它施工場所的安全責任后果由乙方負責。

　　合同雙方應當共同遵守裝飾裝修和物業管理的有關規定，施工中不得擅自改變房屋承重結構，拆、改承重墻，如甲方未經有權部門批準，堅持改變的，乙方有權拒絕施工并不承擔違約責任。

　　第十四條 合同爭議的解決方式

　　因本合同所產生的任何爭議，由當事人雙方協商解決；也可申請相關部門調解。協商

【工程合同】相關文章：

工程工程合同范本02-04

建筑工程工程合同04-08

工程合同07-20

工程合同（精選）07-28

[精選]工程合同08-11

工程合同(精選)08-06

工程合同【精選】08-02

【精選】工程合同07-31

(精選)工程合同08-03

（精選）工程合同08-14