工程合同9篇【必備】
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高,合同在生活中的使用越來越廣泛,簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。相信很多朋友都對擬合同感到非?鄲腊桑旅媸切【幨占淼墓こ毯贤9篇,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
工程合同 篇1
發包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
甲乙雙方依據國家有關法律、法規的規定,在平等協作、誠信誠實、共贏發展的基礎上,就甲方委托乙方進行 工程服務的合作事宜,達成如下協議:
第一條:合作項目及目的
雙方明確本合同是為 工程服務。
第二條:工程期限第三條:工程造價和付款方式
2.1 乙方應自 年 月 日開工,至 年 月 日完工,工期為 天。
2.2 乙方應嚴格遵守上述時間要求,按時完成有關工作。
第三條:工程造價和付款方式
3.1工程造價以實際發生項目竣工驗收結算為準。造價預算為 人民幣: 。(¥ 元)
3.2合同簽訂后 天內,甲方按預算總額 %預付備料款,工程進度至 %后甲方按預算總額 %劃撥工程進度款。工程至%后甲方按預算總額 %劃撥工程進度款,工程至%后甲方按預算總額 %劃撥工程進度款。余額待竣工決算后 天內付清,余額按結算總額 % 元保修期滿后 天內付清。乙方在全部工程竣工驗收合格后 天內提出竣工結算報告送甲方審核,甲方在接到報告之日起 天內提出意見,愈期視作同意,乙方可根據審定的數額,請求辦理收款。
第四條:工程質量標準和保修期
4.1工程質量標準按國家現行施工及驗收規范。
4.2保修期為 ,自竣工驗收雙方簽字確認之日起計。保修期內出現的質量問題,乙方在接甲方通知后 天內進行檢查,經雙方鑒定,屬乙方施工或材料質量問題,由乙方即進行修復;屬甲方使用不當造成的,由甲方負責。如對質量問題有爭議,由質監部門裁定。
第五條:雙方責任
5.1甲方責任。
(1)辦理報建、臨時場地、占用道路等手續。組織對施工圖會審。在開工前 天,提供符合進場的條件。
(2)向乙方提供設計所需的有關資料:設計文件、消防、環保等要求,建筑物的結構情況和房屋安全鑒定書,各裝修項目的具體要求及設計要點,提供工程所需的水、電設施。
(3)按約定付工程款,對工程竣工驗收和辦理竣工結算。
5.2乙方責任。
(1)合同簽訂后 天內編制施工計劃報送甲方監督執行。
(2)按施工安全規范做好施工質量、安全管理。
(3)施工中乙方原因造成的停工、返工、材料、器材等損失均由乙方承擔。
(4)對竣工驗收后保修期發現的屬乙方責任的質量問題負責返修。
(5)工程竣工后的場地清理。
第六條:雙方責任約定條款
6.1因以下原因影響工期,經甲方代表確認后,工期相應順延。
(1)因甲方原因變更設計。
(2)不能按期付款。
(3)非乙方造成的其它不可預見的原因。
6.2因乙方責任
(1)不能按期開工或中途無故停工影響工期,工期不順延,相應損失由乙方承擔。
(2)竣工驗收后保修期內發現的證實屬于乙方責任的'質量問題,乙方免費返修。
第七條:知識產權
7.1乙方保證因其設計的內容不違反任何法律法規或者侵犯任何第三方的合法權益(包括但不限于侵犯第三方的肖像權、著作權和/或其他知識產權),若涉及第三方權利授權的(包括但不限于侵犯第三方的肖像權、著作權和/或其他知識產權)由乙方負責解決并承擔相應責任,若由此而導致的任何爭議、投訴、索賠、訴訟等后果,由乙方負責解決。若給甲方造成損失的,乙方應予以賠償,包括但不限于律師費、差旅費及因乙方違約行為導致甲方需要向第三方支付的賠償金。
7.2甲方因專題設計向乙方提供的所有材料的所有權和使用權歸甲方所有,乙方不得將其用于為甲方進行此項目之外的其它任何用途。
7.3乙方保證將其所知識成果的完整版本交給甲方,同時所制作的設計及相關知識成果的知識產權歸甲方擁有。
第八條:雙方免責條款
8.1在本合同履行期間,雙方應嚴格保密因履行本協議而從另一方獲得的任何商業、技術秘密或保密資料及其他相關的信息,非經上述資料或信息所有者同意,不得向任何第三方泄露。若乙方違反本合同保密條款,導致保密內容滅失、公開、披露的,甲方有權單方解除合同,并要求乙方向甲方支付合同總金額50%的違約金;若上述違約金不足以賠償甲方因而遭受的損失,甲方有權就不足部分向乙方追償。
8.2因甲方修改設計或延誤提供設計內容資料,從而延誤乙方正常設計制作進度的情況下,乙方不負擔因此造成延誤的責任。
8.3若因不可抗力因素,導致合同規定的責任和義務無法履行,任何一方均可免除部分或全部責任,并且該方應采取適當合理的措施盡量減少不可抗力造成的損失,并將不可抗力事件及其影響及時通知另一方。但是,一方已經實施了違約行為,但合同尚能繼續履行并在守約方書面確認后,違約方繼續履行合同義務的過程中,出現不可抗力因素導致合同無法繼續履行,違約方仍要承擔因之前的違約行所引起的違約責任(不可抗力是指:戰爭、火災、水災、地震、臺風及其他不可預見并且對其發生和后果不能防止或避免的事故)。
第九條:協議終止
如一方違反本合同中的條款約定,另一方可以提前5天以書面形式通知對方終止協議,書面通知必須說明所違反的條款。
第十條:合同及附件修改
本合同及附件的修改,必須經雙方授權的代表簽署書面補充協定。該合同與其附件資料將構成本合同不可分割的一部分并與本合同其他部分具有同等法律效力。
第十一條:違約責任
11.1任何一方不履行、不完全履行或遲延履行本合同所規定的義務均構成對本合同的違約,違約方應向非違約方承擔賠償責任。
11.2由于乙方違約造成本合同不能履行或不能完全履行,如果甲方認為本合同已無必要繼續履行或乙方在收到甲方要求其糾正違約的通知后仍不糾正其違約行為,則甲方有權向乙方發出解除本合同的書面通知,該通知自送達乙方時生效,乙方除承擔本合同約定的違約責任外,另須按本合同總金額的20%向甲方支付違約金,甲方有權直接在甲方應付未付款中扣除;違約金不足以彌補甲方損失的,甲方可繼續向乙方追償。
11.3甲方應按合同規定的時間和金額向乙方付款,若未按規定日期付款,則每逾期一日,甲方應向乙方支付相當于逾期未付款項的萬分之二的滯納金,但該滯納金的總額應不超過本合同總金額的5%,且該滯納金的支付不影響乙方按照本合同的規定完成其全部應當履行的義務。
11.4 乙方應嚴格按照雙方確認的要求進行創意設計,按約定時間完工。若因乙方原因,未按本合同約定的時間向甲方提供本合同約定的工作成果的,每延誤一天應向甲方支付合同總額的1%的延遲金;若乙方在約定的最后交付日期起超過20日仍未能交付工作成果的,構成根本違約,甲方有權單方面解除本合同,上述工作成果涉及的乙方已完成工作甲方有權不予結算付款,并要求乙方應向甲方承擔本合同總金額的100%的違約金。
11.5由于乙方工作成果不符合甲方的要求,且工作成果經3次修改仍未能達到甲方要求的,構成根本違約,甲方有權單方面解除本合同,另行委托第三方完成合同項下的工作,對上述工作成果涉及的乙方已完成工作甲方有權不予結算付款,并要求乙方應向甲方承擔本合同總金額100%的違約金。
11.6本合同經雙方簽字后生效,合同任一方中途終止執行合同的部分或全部內容,則視為違約。給甲方造成實際的經濟損失,乙方予以賠償。
11.7由于乙方侵權引致與第三方糾紛,由乙方承擔全部經濟、法律責任。
第十二條:合同說明
12.1本合同(包括附件)一式肆份,雙方各執兩份,具備同樣法律效力。
12.2本合同由雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公司公章即生效。在本合同的框架內,雙方可就具體事宜達成其它協議,有關協議的效力與本合同互不影響。其它未盡事宜,雙方經協商后以合同附件形式明確。
第十三條:附則
13.1雙方因履行本合同發生的爭議,應當協商解決,協商不成的,可在甲方所在地人民法院提起訴訟。
13.2本合同一式四份,甲方執二份,乙方執二份,協議附件具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同 篇2
建設單位(甲方):_________
施工單位(乙方):_________
根據_________市建委有關規定,甲方將_____首期綠化工程委托給乙方施工,根據該工程具體情況,經雙方協商簽訂本合同。
一、工程名稱:_________。
二、施工地點及范圍:本工程位于_________,綠地總面積為_________平方米。
三、工程內容
1.乙方根據甲方所提供的設計圖紙按圖施工,甲方按圖驗收;
2.綠地深翻_________厘米,加工_________厘米(包括土地平整、造地形等);
3.工程竣工后,乙方必須養護一年(落葉樹今冬明春種植,按具體樹種種植起算);
4.施工過程中,由于甲方原因需要返工的,則須經甲方簽證認可后按實結算;養護期間由于乙方原因造成苗木死亡的,均由乙方按合同規格要求補植;
5.種植質量應根據_________市有關部門對綠化工程的要求進行驗收。草坪應按地形鋪設,要求平整度高,整體性強,自然泛水,鋪設間隙不得超過一指寬。
四、工程造價:工程總造價為人民幣_________元整,一次性包干。
五、付款方式
1.第一次付款,在合同簽訂生效后,甲方支付總造價的50%;
2.第二次付款,在草皮鋪設過半后,甲方支付總造價的'25%;
3.第三次付款,在工程驗收后,甲方支付總造價的20%;
4.余款待一年養護期滿、合格后一次性付清。
六、施工期限:本工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。
七、甲方委托_________,乙方指派_________負責施工現場的管理協調工。
八、其他約定_________。
九、本合同一式_________份,甲乙雙方各執_________份,圖紙預算各_________份。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
施工單位:公司(以下簡稱甲方)
承包單位:化工有限公司(以下簡稱乙方)
經甲方對乙方承建專業資格的考核,同意將公司xx防水工程委托乙方施工,為了明確雙方在施工過程中的權利、義務和責任,按照確保工程質量、工程進度、工程安全的原則,協商確定如下合同條款共同遵守執行。
一 、總則
1、 工程名稱:公司梅林生產、生活基地
2、 工程地點:上梅林深華石料公司大院內
3、 工程內容:
根據公司xx工程施工聯系單和設計變更通知單要求,廚衛間防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1.5厚),屋面防水工程采用聚氨酯“851”防水涂膜(找平層上作基層處理)。
二、承包方式:
乙方包工、包料、包質量、包管理、包安全、包進度等總包方式。
三、工程造價:
廚衛間聚合物防水每平米20元;屋面“851”聚氨酯防水每平米28元。結算時按實際面積結算。
四、質量標準:
乙方應確保公司梅林生活、生產基地2#、3#樓防水工程達到優良標準,嚴格參照廣東省防水工程新規范標準dbj15-19-97和XX市現行有 關標準及甲方要求施工,涂膜工程保證不起皮、不空鼓、不分層、不露點、平整均勻,與基層有一定粘結力,達到設計厚度等質量要求。
五、雙方責任:
1、 甲方責任:
。1)應提前提出施工計劃,并將工作面整理達到防水施工標準提交乙方施工。
。2)應提出工期計劃,但應考慮到天氣及人力等不可避免的因素,工期順延。
(3)配合乙方施工,如提供必要的垂直運輸、工人工地住宿等。
。4)甲方有權對乙方在施工過程中的工程質量進行監督檢查,發現問題,提交乙方限時整改。
2、 乙方責任:
。1)聽候甲方通知,即時將防水材料進場,提交防水材料合格證、檢測報告及XX市建設局頒發的準用證,由甲方現場負責人抽檢合格后使用,必要時由甲方抽送市“建科院”檢驗合格后使用。
(2)配合市建公司梅林生活基地整體進度,按甲方提出的施工計劃施工,除不可避免的因素外,不得人為拖延。
(3)應遵守施工現場的各項規章管理制度,不得有違規行為,否則接受甲方各種形式的處罰。
(4)應嚴格按防水工程標準規范施工,發現問題,及時自行解決,確保工程質量達到優良標準,并對工程保修三年。
六、付款方式:
本工程無預付工程款,甲方按乙方進度支付進度款,待工程全部完工驗收達優良標準后甲方付至全部工程款的95%給乙方,留5%的工程款作保修金,三年保修期滿后乙方無質量問題,甲方支付余款。
七、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,具同等法律效力,待三年保修期滿,甲方支付余款后,合同自動失效。未盡事宜,雙方共同協商解決。
甲方:(簽章) 乙方:(簽章)
代表: 代表:
工程合同 篇3
1、未取得建設審批手續的施工合同的效力如何認定?
發包人就尚未取得建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證等行政審批手續的工程,與承包人簽訂的建設工程施工合同無效。但在一審法庭辯論終結前發包人取得相應審批手續或者經主管部門批準建設的,應當認定合同有效。
發包人未取得建筑工程施工許可證的,不影響施工合同的效力。
2、《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱《解釋》)第一條第(二)項規定的“沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義”承攬建設工程(即“掛靠”)具體包括哪些情形?
具有下列情形之一的,應當認定為《解釋》規定的“掛靠”行為:
(1)不具有從事建筑活動主體資格的個人、合伙組織或企業以具備從事建筑活動資格的建筑施工企業的名義承攬工程;
(2)資質等級低的建筑施工企業以資質等級高的建筑施工企業的名義承攬工程;
(3)不具有施工總承包資質的建筑施工企業以具有施工總承包資質的建筑施工企業的名義承攬工程;
(4)有資質的建筑施工企業通過名義上的聯營、合作、內部承包等其他方式變相允許他人以本企業的名義承攬工程。
3、如何認定是否屬于必須招標的建設工程?
《解釋》第一條第(三)項規定的“必須進行招標”的建設工程的認定應當依據《中華人民共和國招標投標法》第三條的規定、《中華人民共和國招標投標法實施條例》和原國家發展計劃委員會《工程建設項目招標范圍和規模標準規定》的相關規定予以確定。法律、行政法規有新規定的,適用其新規定。
4、勞務分包合同的效力如何認定?
同時符合下列情形的,所簽訂的勞務分包合同有效:
(1)勞務作業承包人取得相應的勞務分包企業資質等級標準;
(2)分包作業的范圍是建設工程中的勞務作業(包括木工、砌筑、抹灰、石制作、油漆、鋼筋、混凝土、腳手架、模板、焊接、水暖、鈑金、架線);
(3)承包方式為提供勞務及小型機具和輔料。
合同約定勞務作業承包人負責與工程有關的大型機械、周轉性材料租賃和主要材料、設備采購等內容的,不屬于勞務分包。
5、如何認定建筑企業的內部承包行為?
建設工程施工合同的承包人將其承包的全部或部分工程交由其下屬的分支機構或在冊的項目經理等企業職工個人承包施工,承包人對工程施工過程及質量進行管理,對外承擔施工合同權利義務的,屬于企業內部承包行為;發包人以內部承包人缺乏施工資質為由主張施工合同無效的,不予支持。
6、小型建筑工程及農民低層住宅施工合同、家庭住宅室內裝飾裝修合同的效力如何認定?
施工人簽訂合同承建小型建筑工程或兩層以下(含兩層)農民住宅,或者進行家庭住宅室內裝飾裝修,當事人僅以施工人缺乏相應資質為由,主張合同無效的,一般不予支持。對于當事人確實違反企業資質管理規定承攬工程的,可以建議有關行政主管部門予以處理。
前述合同對質量標準有約定的,依照其約定,沒有約定的,依照通常標準或符合合同目的的特定標準予以確定。當事人有其他爭議的,原則上可以參照本解答的相關內容處理。
7、當事人在訴訟前已就工程價款的結算達成協議,一方要求重新結算的,如何處理?
當事人在訴訟前已就工程價款的結算達成協議,一方在訴訟中要求重新結算的,不予支持,但結算協議被法院或仲裁機構認定為無效或撤銷的除外。
建設工程施工合同無效,但工程經竣工驗收合格,當事人一方以施工合同無效為由要求確認結算協議無效的,不予支持。
8、承包人項目經理在合同履行過程中所施行為的'效力如何認定?
施工合同履行過程中,承包人的項目經理以承包人名義在結算報告、簽證文件上簽字確認、加蓋項目部章或者收取工程款、接受發包人供材等行為,原則上應當認定為職務行為或表見代理行為,對承包人具有約束力,但施工合同另有約定或承包人有證據證明相對方知道或應當知道項目經理沒有代理權的除外。
9、當事人工作人員簽證確認的效力如何認定?
當事人在施工合同中就有權對工程量和價款洽商變更等材料進行簽證確認的具體人員有明確約定的,依照其約定,除法定代表人外,其他人員所作的簽證確認對當事人不具有約束力,但相對方有理由相信該簽證人員有代理權的除外;沒有約定或約定不明,當事人工作人員所作的簽證確認是其職務行為的,對該當事人具有約束力,但該當事人有證據證明相對方知道或應當知道該簽證人員沒有代理權的除外。
10、工程監理人員在簽證文件上簽字確認的效力如何認定?
工程監理人員在監理過程中簽字確認的簽證文件,涉及工程量、工期及工程質量等事實的,原則上對發包人具有約束力,涉及工程價款洽商變更等經濟決策的,原則上對發包人不具有約束力,但施工合同對監理人員的授權另有約定的除外。
11、固定總價合同履行中,當事人以工程發生設計變更為由要求對工程價款予以調整的,如何處理?
建設工程施工合同約定工程價款實行固定總價結算,在實際履行過程中,因工程發生設計變更等原因導致實際工程量增減,當事人要求對工程價款予以調整的,應當嚴格掌握,合同對工程價款調整有約定的,依照其約定;沒有約定或約定不明的,可以參照合同約定標準對工程量增減部分予以單獨結算,無法參照約定標準結算的,可以參照施工地建設行政主管部門發布的計價方法或者計價標準結算。
主張工程價款調整的當事人應當對合同約定施工的具體范圍、實際工程量增減的原因、數量等事實承擔舉證責任。
12、固定價合同履行過程中,主要建筑材料價格發生重大變化,當事人要求對工程價款予以調整的,如何處理?
建設工程施工合同約定工程價款實行固定價結算,在實際履行過程中,鋼材、木材、水泥、混凝土等對工程造價影響較大的主要建筑材料價格發生重大變化,超出了正常市場風險的范圍,合同對建材價格變動風險負擔有約定的,原則上依照其約定處理;沒有約定或約定不明,該當事人要求調整工程價款的,可在市場風險范圍和幅度之外酌情予以支持;具體數額可以委托鑒定機構參照施工地建設行政主管部門關于處理建材差價問題的意見予以確定。
因一方當事人原因導致工期延誤或建筑材料供應時間延誤的,在此期間的建材差價部分工程款,由過錯方予以承擔。
13、固定總價合同履行中,承包人未完成工程施工的,工程價款如何確定?
建設工程施工合同約定工程價款實行固定總價結算,承包人未完成工程施工,其要求發包人支付工程款,經審查承包人已施工的工程質量合格的,可以采用“按比例折算”的方式,即由鑒定機構在相應同一取費標準下分別計算出已完工程部分的價款和整個合同約定工程的總價款,兩者對比計算出相應系數,再用合同約定的固定價乘以該系數確定發包人應付的工程款。
當事人就已完工程的工程量存在爭議的,應當根據雙方在撤場交接時簽訂的會議紀要、交接記錄以及監理材料、后續施工資料等文件予以確定;不能確定的,應根據工程撤場時未能辦理交接及工程未能完工的原因等因素合理分配舉證責任。
14、承包人依據《解釋》第二十條的規定要求按照竣工結算文件結算工程價款的,如何處理?
建設工程施工合同約定發包人應在收到承包人提交的竣工結算文件后一定期限內予以答復,但未明確約定逾期不答復即視為認可竣工結算文件,承包人依據《解釋》第二十條的規定要求按照竣工結算文件結算工程價款的,不予支持。
建設工程施工合同對此未作明確約定,承包人僅以原建設部《建筑工程施工發包與承包計價管理辦法》第十六條的規定,或者《建設工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)通用條款第33.3條的約定為依據,要求按照竣工結算文件結算工程價款的,不予支持。
15、“黑白合同”中如何結算工程價款?
法律、行政法規規定必須進行招標的建設工程,或者未規定必須進行招標的建設工程,但依法經過招標投標程序并進行了備案,當事人實際履行的施工合同與備案的中標合同實質性內容不一致的,應當以備案的中標合同作為結算工程價款的依據。
法律、行政法規規定不是必須進行招標的建設工程,實際也未依法進行招投標,當事人將簽訂的建設工程施工合同在當地建設行政管理部門進行了備案,備案的合同與實際履行的合同實質性內容不一致的,應當以當事人實際履行的合同作為結算工程價款的依據。
備案的中標合同與當事人實際履行的施工合同均因違反法律、行政法規的強制性規定被認定為無效的,可以參照當事人實際履行的合同結算工程價款。
16、“黑白合同”中如何認定實質性內容變更?
招投標雙方在同一工程范圍下另行簽訂的變更工程價款、計價方式、施工工期、質量標準等中標結果的協議,應當認定為《解釋》第二十一條規定的實質性內容變更。中標人作出的以明顯高于市場價格購買承建房產、無償建設住房配套設施、讓利、向建設方捐款等承諾,亦應認定為變更中標合同的實質性內容。
備案的中標合同實際履行過程中,工程因設計變更、規劃調整等客觀原因導致工程量增減、質量標準或施工工期發生變化,當事人簽訂補充協議、會談紀要等書面文件對中標合同的實質性內容進行變更和補充的,屬于正常的合同變更,應以上述文件作為確定當事人權利義務的依據。
17、無效建設工程施工合同中的工程價款如何確定?
建設工程施工合同無效,但工程經竣工驗收合格,當事人任何一方依據《解釋》第二條的規定要求參照合同約定支付工程折價補償款的,應予支持。承包人要求發包人按中國人民銀行同期貸款利率支付欠付工程款利息的,應予支持。發包人以合同無效為由要求扣除工程折價補償款中所含利潤的,不予支持。
18、《解釋》中"實際施工人"的范圍如何確定?
《解釋》中的"實際施工人"是指無效建設工程施工合同的承包人,即違法的專業工程分包和勞務作業分包合同的承包人、轉承包人、借用資質的施工人(掛靠施工人);建設工程經數次轉包的,實際施工人應當是最終實際投入資金、材料和勞力進行工程施工的法人、非法人企業、個人合伙、包工頭等民事主體。法院應當嚴格實際施工人的認定標準,不得隨意擴大《解釋》第二十六條第二款的適用范圍。對于不屬于前述范圍的當事人依據該規定以發包人為被告主張欠付工程款的,應當不予受理,已經受理的,應當裁定駁回起訴。
建筑工人追索欠付工資或勞務報酬的,按照工資支付的相關法律、法規規定及《北京市高級人民法院關于依法快速處理建設領域拖欠農民工工資相關案件的意見》妥善處理。
19、違法分包合同、轉包合同的實際施工人主張欠付工程款的,訴訟主體如何確定?發包人的責任如何承擔?
實際施工人以違法分包人、轉包人為被告要求支付工程款的,法院不得依職權追加發包人為共同被告;實際施工人以發包人為被告要求支付工程款的,應當追加違法分包人或轉包人作為共同被告參加訴訟,發包人在其欠付違法分包人或轉包人工程款范圍內承擔連帶責任。發包人以其未欠付工程款為由提出抗辯的,應當對此承擔舉證責任。
20、不具有資質的掛靠施工人主張欠付工程款的,如何處理?掛靠人又將工程分包、轉包給他人施工,施工人主張欠付工程款的,如何處理?
不具有資質的實際施工人(掛靠施工人)掛靠有資質的建筑施工企業(被掛靠人),并以該企業的名義簽訂建設工程施工合同,被掛靠人怠于主張工程款債權的,掛靠施工人可以以自己名義起訴要求發包人支付工程款,法院原則上應當追加被掛靠人為訴訟當事人,發包人在欠付工程款范圍內承擔給付責任。因履行施工合同產生的債務,被掛靠人與掛靠施工人應當承擔連帶責任。
掛靠人承攬工程后,以被掛靠人名義將工程分包、轉包給他人施工,施工人主張欠付工程款的,按照《北京市高級人民法院審理民商事案件若干問題的解答之五》第四十七條規定處理。
21、發包人主張將其已向合法分包人、實際施工人支付的工程款予以抵扣的,如何處理?
承包人依據建設工程施工合同要求發包人支付工程款,發包人主張將其已向合法分包人、實際施工人支付的工程款予以抵扣的,不予支持,但當事人另有約定、生效判決、仲裁裁決予以確認或發包人有證據證明其有正當理由向合法分包人、實際施工人支付的除外。
工程合同 篇4
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
甲乙雙方本著平等互惠互利、協調與合作、誠信友好的原則,就( )項目,經雙方商討達成以下條件及承諾并簽訂本協議:
一、甲方義務與責任
1、本著( )項目指紋鎖物質供貨的人脈及項目充分了解,為乙方提供真實的信息,協助乙方對( )項目指紋鎖供貨的合同簽訂給予配合把關。
2、確保項目的真實性,并協調業主與乙方簽訂( )項目指紋鎖智能鎖的供貨合同。
二、乙方義務與責任
1、乙方積極配合甲方跟蹤業主對此項目的.進度動向。
2、本著甲方對( )項目電子智能鎖發包了解及拿到電子指紋鎖供貨合同的信任及信心,為甲方負責提供真實有效的資料及相關指紋鎖供貨的資質及授權,勞動酬金及支付方式。指定甲方為唯一協調負責人,不能指定第三方(指另外的接洽人)為協調負責人。
三、報酬支付
1、在甲方幫助乙方取得這一項( )項目供貨合同并實施后,乙方向甲方支付勞動報酬總供貨金額的 %。
2、本項目施工合同簽訂后 天內,甲方所得報酬由乙方一次性支付給甲方。
四、違約責任
。ㄒ唬┘追竭`約責任
1、本合同簽訂后,在乙方未違約的情況下,甲方不得以本項目再接受任何的第三方同類公司的中介委托。
2、本協議簽訂后,若甲方就此項目給予另外的同類公司參與項目競爭,視甲方違約賠償乙方違約金 萬元。
3、若乙方拒絕配合甲方的工作,甲方有權另行尋求其他合作者。
。ǘ┮曳竭`約責任
1、在本合同簽訂后,乙方越過甲方與中介方完成交易(包括直接或間接),視為甲方完成工作,乙方需支付甲方本合同的第三條的第1款所約定的勞務報酬,甲方對該勞務報酬有無限期追償權和向法院提起訴訟的權力。
2、本協議簽訂后,若乙方就此項目與第三方(另外的接洽人)接洽,視乙方違約賠償甲方違約金 萬元。
五、保密
在本次服務項目中,甲、乙雙方對知悉的對方的任何商業秘密及個人隱私負有永久保密義務,未經許可不得擅自披露或使用。
本合同一式三份,甲、乙雙方、見證人各執一份。
如甲方提出的協議合同乙方沒有意見,雙方簽字當日生效。
甲方:乙方:
見證人:
20xx年 月 日
工程合同 篇5
委托方(以下簡稱甲方):
代表人:
設計方(以下簡稱乙方):
設計證書等級:
今甲方委托乙方進行_________________________裝飾工程設計,以國家相關法律、法規為依據,并結合本工程具體情況,甲乙雙方簽訂本協議,具體如下所示:
一、工程概況
1、項目名稱:
2、項目地址:
3、設計范圍:
4、設計造價:
5、設計質量:符合國家及工程所在地相關規范要求,并按照本合同所附要求內容實施。
二、設計周期
1、乙方提交深化設計方案周期:合同簽署日后________工作日;
2、乙方提交施工圖設計文本周期:甲方確認深化設計方案后_________工作日;
3、乙方提交階段工作的局部設計調整、變更文件周期:乙方簽收甲方設計調整、變更的書面要求后__________工作日。
三、雙方職責
1、乙方提供的項目設計圖紙,須甲方逐項確認。
2、乙方提交的設計圖紙如不符合甲方設計要求,甲方有權要求乙方重新設計并提交圖紙。
3、經甲、乙雙方確認過的設計內容,如有施工工藝、工期及造價等方面異議的,需雙方協商解決,并以書面確認簽證為準。
4、乙方設計有變動之處須提前向甲方提請設計變更通知及情況說明,由甲方認可,提供相關設計變更圖紙文件,經雙方簽字同意后,以更新的階段設計文件或設計變更單形式實施。
5、由甲方提出非功能的設計變更要求,作為設計單位的乙方需滿足變更要求,且不承擔由此造成的效果損失及責任。
6、未經甲方認可,乙方不得擅自更改確認過的設計內容,因此而產生的損失及責任,均由乙方自行承擔。
7、甲方變更委托設計項目、規模、條件或作較大修改,造成乙方設計需返工時,雙方除需另行協商簽訂補充合同、重新明確有關條款外,甲方應按乙方所耗工作量向乙方付返工費。
8、乙方需向甲方及施工單位提供針對項目實施前的圖紙技術交底,配合設備及材料選購,負責非標施工節點及制作部分的專業指導及監控。
四、甲方工作
1、甲方委派____________為該項目甲方代表,負責辦理甲方事。
2、甲方負責向乙方提供項目設計任務書,進行設計要求交底,提供該項目相關圖紙資料。
3、甲方所提出的設計要求應客觀、合理,并遵循國家及地方的相關法律、法規。風險提示:設計費
合同當事人在確定設計費時,應遵循以下原則:
首先,設計合同或相關文件中雙方對設計費率予以確認的,應尊重雙方當事人的選擇。工程設計收費標準及相關統一定額并非強制性規范,而是發包人與設計人之間協商約;
其次,在不能證明設計合同或相關文件中雙方就設計費率達成一致的情況下,可以根據《工程設計收費標準》確定設計費,避免因無約定或者約定不明的情況下造成不必要糾紛。
4、甲方應及時按合同支付合同價款予乙方,付款每逾期____日,甲方應支付設計費的_______%作為違約金給予乙方。
五、乙方工作
1、乙方委派___________為該項目乙方代表,負責辦理乙方事務。
2、乙方必須完全了解甲方的設計意圖,設計圖紙需滿足甲方的設計要求,并符合國家及地方相關設計規范要求。
3、乙方對交付的設計文件出現的遺漏或錯誤負責及時修改和補充。
4、乙方提供的階段過程圖紙一式_______份,施工圖紙一式_______份,超出部分圖紙費,向甲方實報實銷。
5、乙方制作的平面設計方案甲方不認可時,乙方應重新制作平面方案直至客戶滿意,由此所做工作不加收任何費用。風險提示:保密、知識產權
發包人應保護設計人的投標書、設計方案、文件、資料圖紙、數據、計算軟件和專利技術等的知識產權;不得要求設計人違反國家有關標準進行設計;未經設計人同意,發包人對設計人交付的設計資料及文件不得擅自修改、復制或向第三人轉讓或用于本合同外的項目,如發生以上情況,發包人應負法律責任,并給設計人以補償;
另外,設計人也應當保護發包人的知識產權,不得向第三人泄露、轉讓發包人提交的產品圖紙等技術經濟資料。
六、保密條款
1、甲方應維護項目中屬于乙方的設計知識產權,設計文件及資料僅限于合同約定的項目中使用,未經乙方同意,不得以任何形式轉讓、復制或給予他用。
2、甲方所需設計內容如為多重空間重復使用,須雙方在合同中明確,甲方才可多次重復使用乙方所提供的設計圖紙。
3、乙方也不得不經甲方允許披露上述文件。
七、付款方式風險提示:定金
定金兼有成約定金和解約定金的性質,如果當事人雙方同意對定金額度進行修改,該數額不能超過總設計費的20%,超過20%的部分只能作為預付款,而不具有定金的效力。當事人不完全履行合同時,可按比例適用定金罰則。
在發包人或設計人履行部分合同義務后要求解除合同的.,應當按照未履行部分所占約定內容的比例,適用定金罰則。只不過在實踐中,當事人往往沒有注意到這一點,在仲裁或訴訟時也就未提出相應的請求,造成自己的權利未得到全面保護,如果您對這部分還有疑問,您也可以在簽合同之前咨詢專業的律師。
1、合同簽署日:甲方付乙方定金_______________元;
2、乙方提交該項目深化設計方案文本之日,經甲方確認,支付尾款_______________元。
八、違約責任
1、在合同履行期間,甲方要求終止或解除合同,乙方未開始設計工作的,不退還甲方已付的設計費;已開始設計工作的,甲方應根據乙方已進行的實際工作量,不足一半時,按該階段設計費的一半支付;超過一半時,按該階段設計費的全部支付。
2、合同生效后,若任何一方要求提前解除合同,則視為違約,將支付給對方總設計費的10%作為違約金。同時,定金不予返還。風險提示:賠償金的確定
由當事人協商確定賠償金金額,實踐中相當一部分合同回避了關于賠償金的約定,或空白、或劃去、或直接刪去關于賠償金的規定。
如果發包人和設計人在合同中事先約定了損害賠償金的計算方法,應當按約定支付賠償金。賠償金的計算方法為實際損失的一定比例,值得注意的是,在約定的賠償金不過分高于實際損失時,法律應當
首先尊重當事人雙方的意思自治,承認雙方約定的正當性。
若當事人約定的賠償金遠遠高于實際損失,基于公平原則,法律應予以必要干涉。因此,當事人在約定賠償金時,應充分考慮設計文件錯誤給發包人造成的損失,慎重填寫賠償金金額。
3、由于乙方設計的原因,造成工程不能及時開工或者拖延工期,工期每延誤一天,乙方應當向甲方支付相當于設計費_________%的賠償金。
九、附則
1、本合同自雙方簽字后生效,合同義務履行完畢后失效。
2、本合同一式________份,雙方各執________份,并交________份到工程所在地建設單位備案。
3、本合同未盡事宜,雙方協商解決,協商一致簽訂的補充協議與本合同具體同等效力。
4、因履行本合同發生爭議,雙方協商不成的,均可向合同簽訂地、合同履行地的人民法院起訴。
甲方:地址:聯系人:聯系電話:合同簽訂地:合同履行地:簽訂時間:________年____月____日
乙方:地址:聯系人:聯系電話:合同簽訂地:合同履行地:簽訂時間:________年____月____日
工程合同 篇6
甲方:
乙方:
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其有關法律、行政法規、遵循平等自愿、公平誠信的原則,為互相制約、協調關系、確保工程質量、縮短工期工程、降低工程成本、保證安全施工、雙方本著建筑工程施工事項協商一致,定立本合同。
一、工程概況及承包內容:
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包方式:
4、承包內容:主體外墻刷涂料工程
5、材料要求:
二、甲、乙方責任:
1、甲方提供施工用水,電。
2、乙方在施工過程中必須聽從甲方安排,嚴格按照甲方管理人員的要求施工,不得擅自更改和變更。
三、結算方式、承包價格:
1、工程量結算方式:施工結束后,甲方一次性付清全部費用。
2、承包價格:刷涂料價格:元/㎡。
四、違約責任:
本合同經雙方代表簽字蓋章后生效,任何一方違約,均按合同法的有關規定向對方賠償所造成的`經濟損失。
五、未盡事宜,甲、乙雙方協商解決。
六、協議一式二份,甲、乙雙方各執一份,自合同簽訂之日起生效,結清合同結算款后失效。
工程合同 篇7
發包人:(簡稱甲方)
承包人:胡忠元 (簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本附屬工程施工事項協商一致,訂立本協議:
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:平土、地面硬化、圍墻等
二、工期
開工日期:20xx年7月26日,竣工日期:20xx年8月25日,如工期每延誤一天按工程總造價的5%收取延期費。
三、質量標準和施工要求:質量合格
施工要求:墊層10公分壓實,15公分C20混凝土搗實找平壓光。院內12公分C20搗實找平壓光。圍墻地梁240×300,圍墻高3米,上面插碎玻璃(具體見施工說明)。
四、合同價款:12萬元
工程按20xx年消耗量定額和實際工程量為依據結算。
五、工程付款方式“
1、經審計結算后。由乙方開具稅務發票,待按規定留足質保金5%外,工程款一次付清。
2、審計費由乙方承擔。
六、保質期一年
七、乙方在施工過程中必須保證安全,并辦理相關手續、保險,如發生安全事故一切責任均由乙方承擔。
八、本協議一式肆份,甲方叁份,乙方壹份,在施工過程中
如有什么爭議,雙方協商解決。
甲方: 乙方:
二0一二年七月十一日
工程合同 篇8
本合同由 _______________(以下稱甲方)和 _______________(以下稱乙方)簽定。
一、合同宗旨
為了發展旅游事業,經雙方協商同意,甲方向乙方購買2條滑索。乙方按下述條款向甲方提供本合同所規定的規范和性能的滑索設備和相關服務。
二、技術規格
滑索條數:__________條
滑索水平長度:__________ 米
滑索上下站高差米:__________米
三、供貨范圍
乙方將按如下范圍向甲方提供設備及相關服務
1、全新未經使用過的設備(見設備清單)。
2.設備的運輸。
3.設備的土建基礎設計。
4.滑索設備的安裝、調試。
5.免費對甲方人員進行理論指導及現場培訓。
四、交貨及工程進展
1.乙方在合同生效后15天內完成滑索的設計,15天內向甲方提供土建施工圖紙。
2.乙方在合同生效后2個月內向甲方提供滑索的全套設備。
3.乙方在合同生效后2.5個月內完成滑索的全套設備安裝調試,并交付甲方使用。
五、價格
合同總額為__________萬元人民幣(__________元人民幣)。
六、付款方式
1.甲方在合同生效后向乙方支付__________萬元人民幣的合同款(大寫:__________元人民幣)。
2.甲方在設備發貨前,向乙方支付__________萬元人民幣的合同款(大寫:__________元人民幣)。
3.甲方在乙方設備調試完成并交付使用后,向乙方支付__________萬元人民幣的合同款(大寫:__________元人民幣)。
七、甲方責任
1.甲方負責地形測量,在合同生效后5天內向乙方提供地形、地質資料及測量結果。
2.甲方在合同生效1.5個月內完成滑索的土建工程施工(含預埋地腳螺栓)并具備在安裝條件。
3.甲方免費提供合同正常進度內的設備保管場地,負責所到設備卸貨和保管工作。
4.甲方負責乙方到現場的工程技術人員的食宿。
5.甲方按期向乙方支付合同規定款項,如延誤時間則工期順延并承擔違約金。
6.甲方負責組織、申請檢測驗收工作并承擔費用。
八.乙方責任
1.乙方對滑索設備及安裝調試的工程質量負責。
2.乙方向甲方提供設備合格證。
3.乙方負責向甲方提供有關滑索的技術資料(使用維護說明書)。
4.乙方無償承擔必要的'技術理論和安全規定的講解、指導,并現場對甲方人員進行操作培訓。
5.乙方負責支付其雇員在執行本合同期內因乙方責任的患并受傷、保險及所發生的費用。
6.乙方協助甲方的檢測驗收工作,并提供應由乙方提供的驗收文件。
九.甲方違約責任
1.甲方中途無故退貨,應向乙方償付退貨貨款,并支付該部分貨款的5%的違約金。
2.甲方逾期付款,按逾期部分款額按每日5‰支付乙方違約金。
十.乙方違約責任
1.乙方中途無故終止合同,應向甲方償付已付貨款,并支付該部分貨
款的5%的違約金。
2.由于乙方的原因不能按期交付使用,應向甲方進行賠償,逾期按合同總額每日5‰支付乙方違約金并在雙方重新確定之日內交付使用。
十一.不可抗拒
如果出現不可抗拒的原因影響合同的執行,雙方本著友好協商的精神解決。
十二.合同仲裁
如發生糾紛,甲、乙雙方應及時協商解決,協商不成時,可以向項目所在地合同簽定地人民法院起訴,費用由敗訴方支付。
十三、其他
1.本合同一式四份,雙方各執兩份。
2.本合同未盡事宜,雙方本著協商的精神解決。
甲方:_____________________
乙方:_____________________
法人代表(簽字):_________
法人代表(簽字):_________
附件
設備清單
1.鋼絲繩__________根
2.上下站鋼結構架__________套
3.緩沖墊__________件
4.滑輪架__________件
5.吊帶__________件
6.對講機 __________只
7.緩沖裝置__________件
工程合同 篇9
發包人代表(甲方):
承包人代表(乙方):
身份證號: 身份證號:
聯系電話: 聯系電話:
合同雙方根據《中華人民共和國合同法》、《住宅室內裝飾裝修管理方法》以及相關法律再結合具體情況,經過友好協商達成以下協議。
1、甲方將位于X市X區X小區的一件套房交由甲方裝修,總面積為120平方米。(甲方擁有對房屋的所有權)。
2、開工前,甲方需要清點現場家具等財產并與乙方交底,對不能騰空的設施實行保護措施,否則對于損壞、丟失的'財務乙方概不負責。
3、甲方需要向乙方提供水、電、氣等相關設施并說明注意事項,在使用公共設施時要同鄰居等做好協調工作。
4、甲方負責擬定好工程圖紙并向乙方說明具體要求,否則造成不良后果由甲方承擔。
5、乙方要嚴格按照甲方提供的圖紙及具體要求施工,未經同意不得隨意改造,否則承擔一切后果。
6、乙方要遵守室內裝修的管理規定,不得污染環境、不得擾民。
7、乙方要認真履行合同條約,按時保質保量地完成任務。
8、施工過程中如果出現變更甲方需要及時與乙方聯系更改,其中產生的費用由雙方協商。
8、總工程的費用為XX元,在工程結束后一個月內沒有質量問題,甲方須一次性付清。
雙方如果有其他條款可經商定后附加在合同后面,仍然有效。
甲方:(簽字)蓋章
乙方:(簽字)蓋章
簽訂日期:X年X月X日
【工程合同】相關文章:
建筑工程工程合同04-08
工程工程合同范本02-04
工程合同07-20
工程合同(精選)07-28
[精選]工程合同08-11
工程合同【經典】09-13
(經典)工程合同09-24
[經典]工程合同10-08
工程合同(經典)08-14
(精選)工程合同08-14