工程建筑施工合同

　　在不斷進步的社會中，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么合同書的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家整理的工程建筑施工合同，希望能夠幫助到大家。

工程建筑施工合同1

　　發包發(甲方)：__________________

　　承包方(乙方)：__________________

　　經雙方協商同意甲方將______工程承包給乙方，為了明確甲乙雙方責任和義務，特簽訂本合同：

　　一、承包方

　　本工程乙方包工不包料(包小型機具、掃帚等)，包安全、質量、工期、以及施工中產生的垃圾清理。

　　二、工程承包范圍

　　__________________.

　　三、工程承包單價

　　__________________.

　　四、付款方式

　　進度款按完成工程量______按月支付，竣工退場支付______.

　　五、甲乙雙方責任

　　1、甲方責任：

　　提供圖紙、平面放線、質量技術交底、施工中用大型機械、安全帽、購買施工期間員工意外保險、提供足夠材料。

　　2、乙方責任：

　　(1)按圖施工，以甲方交底執行，并按照國家現行有關規范和工程質量要求施工，做好工程自檢，確保工程質量必須優良。如工程質量不符合施工圖紙及質量標準，造成返工一切材料、誤工損失全部由乙方負責。

　　(2)砌磚工程：磚必須濕水后方能砌筑，砌筑時確保地面干凈、濕水;墻面平整，垂直誤差正負3-5mm，灰縫厚度10-15mm，且平直均勻飽滿，墻體砌好4-6天才能頂磚、加氣磚，斷切時要平直，用鋸用刀砍。預留之前叉口時必須一凸一凹，拉垟助高距5000mm每排門窗、洞口尺寸預留準確。建筑垃圾及時清理并再利用，必須做到當天工完場清。

　　(3)內墻抹灰工程：硂柱、墻、梁、加氣塊墻面必須甩漿。柱、剪力垟、梁與磚接觸的垂直縫，頂縫必須掛網，先定點，現成管理人員驗收合格后方能批灰，批灰過程中須先將垟濕水并確保批灰面、陰陽角平整，垂直通長誤差不草果3mm，且無空股裂縫，落地灰及時清理再利用，施工現場工完場清。

　　(4)外墻裝飾工程：柱、剪力墻、梁板、加氣塊平面甩漿，孔洞封堵，所有硂、磚觸面的垂直縫，頂縫全部掛網。外墻定點與現場管理人員配合施工，并經專業管理人員驗收合格后方能批灰。批灰過程中，垟面須先濕水，沙漿比例達標，垟面、陰陽角垂直平整誤差低于3mm，且無空股、裂縫、沙眼。落地灰及時清理再利用，放線貼磚時門窗洞口要求整磚，特殊情況與現成管理人員配合處理。磚縫必須橫平豎直，縫大小均勻，所有窗臺、飄板等凸出構件，下口做滴水，上口做斜水，門窗洞口，硂磚迸縫沙漿嚴密飽滿，確保不滲水，滲水保修。

　　(5)室內粘貼：地板粘磚時，地面清理干凈，并掃防水沙漿，驗收后方能開始貼磚。粘貼時確保無空鼓，否則返工賠料，完成面必須水平直縫，衛生間、廚房等防水地面，按圖紙要求走水至地漏，地面無存水現象。

　　(6)施工過程中，如因做工馬虎偷工損料，造成外墻、衛生間、廚房、層面等滲水現象，后果全部由乙方承擔。施工時嚴禁浪費材料，要合理利用各種材料，違者罰款由乙方全部承擔。

　　(7)中途不管任何原因私自罷工，停工一天，按照實際人數每人每天罰款一百元，停工1天以上按自動退場處理。工程款按實際工程量的.70%結算。

　　(8)工期進度：乙方必須按以上進度準備足夠工人，若因乙方人員不足，拖延工期，拖延一天罰款______元，拖延3天以上甲方有權另進班組，以保住工期按時完成。

　　六、安全、質量罰款細則

　　(1)不戴安全帽、不穿防滑鞋，每人次罰款______元;

　　(2)乘坐提升架上落，每人次罰款______元。

　　(3)宿舍白天不關燈、用電燒水、做飯等違章用，每人次罰款______元，并沒收用電器具;

　　(4)廚房、沖涼房或施工中用水，用電完后不關，每人次罰款______元;

　　(5)施工中浪費材料，按原價十倍罰款;

　　(6)高層拋掉物罰款______元，造成嚴重后果全部由乙方負責;

　　(7)違反本合同乙方責任中的任何安全質量問題，似情節輕重處以罰款不等，如多次出現質量問題，停工整頓，嚴重者甲方有權清退乙方出場，工程款按60%結算。

　　(8)工傷、工故乙方承擔30%.

　　七、其他事項

　　1、本工地內打架每人次罰款______元，嚴重者送公安機關處理，一切法律經濟責任自負，本工地員工在工地外發生一切事情與本工地無關。

　　2、借領工具、損壞或原價賠償，違規操作損壞機械者，維修費用或造成其它損失由乙方負責。

　　3、本合同安全、質量等未盡事宜按國家有關規定執行，本合同雙方簽字后生效，工程竣工時結算余款后自動失效，本合同一式兩份均具同等法律效力。

　　發包方(甲方)簽字：__________________

　　承包方(乙方)簽字：__________________

　　簽訂日期：______年______月______日

工程建筑施工合同2

　　答辯人：_________________

　　住所地：_________________

　　法定代表人：_________________

　　答辯人就答辯人與裝飾裝修合同糾紛一案作出答辯。答辯意見如下：_________________

　　被答辯人訴稱其承包的工程范圍與事實不符。

　　被答辯人稱其承包了答辯人所屬酒店的拆除以及新址的裝修及土建工程，并且將裝修項目列入結算范圍，該項訴求與事實不符，故意擴大了施工范圍。20xx年5月11日，答辯人與被答辯人就承包工程簽訂了協議合同。該合同約定：_________________被答辯人以全包的方式承包答辯人所屬酒店的拆除以及新址的土建工程。合同明確約定被答辯人的施工范圍為土建，并不包括裝修裝飾工程。被答辯人將部分裝修裝飾工程納入其承包范圍，將裝修項目納入結算書，違背事實。

　　被答辯人訴稱其承包的實際工程量與事實不符。

　　被答辯人在起訴狀中稱其于20xx年11月17日向被告提交了工程圖紙、工程量統計、工程結算表、簽證單等相關工程結算材料，并稱答辯人并未提出異議，與事實不符。事實是，盡管答辯人于20xx年11月17日收到了相關結算資料，但并未在結算單上簽字。未簽字的原因是被答辯人結算的資料失實，與實際工程量差距太大，工程量重復計算嚴重。20xx年被答辯人曾交給答辯人一份結算書，結算數額為120.62358萬元，而20xx年11月17日被答辯人提交的第二份結算書結算總額為550.7064萬元，差距為430.08282萬元。同時，答辯人對工程總造價也進行了核算，核算總造價為59.966665萬元。可見，被答辯人提供的結算書嚴重脫離事實，核算的隨意性非常大。

　　三、被答辯人訴稱答辯人應當支付給被答辯人的工程價款與事實不符。

　　被答辯人在起訴狀中要求答辯人支付其剩余價款346.7064萬元。被答辯人訴稱該數字是通過結算總價款扣減答辯人已支付的金額而得出的。被答辯人的此種計價方式隨意性大，與事實不符。

　　(一)被答辯人的該項訴求的計價依據是20xx年11月17日交付給答辯人的結算書。而該份結算書與20xx年被答辯人交付給答辯人的結算書以及答辯人自行核算的結算書無論從實際項目工程量的'核算還是工程總價款的核算都存在巨大差異，虛構成分很大，與事實不符。即被答辯人的該項訴求的計價基礎就是不符合事實的，因此其要求的總價款當然也是沒有事實基礎的。

　　(二)20xx年5月11日的協議合同中約定：_________________被答辯人應當支付答辯人80萬元，其中50萬元即付，30萬元暫定用在天天漁港新址樓盤土建當中，最終按照所產生土建發生量進行工程造價的計算，多退少補。該30萬元最終應從工程總造價中核減。但是被答辯人并未在工程總造價中核減，與約定不符。

　　(三)被答辯人在起訴中所稱，截止到答辯人最后一次付款，答辯人共支付被答辯人工程款205萬元，與事實不符。截止到答辯人最后一次付款，答辯人共支付被答辯人工程款284.5210萬元。

　　四、被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實不符，要求答辯人支付逾期利息不合法、不合理。

　　被答辯人交付給答辯人的兩份結算書矛盾叢生，與事實嚴重不符，同申請人核算的工程總造價差距更大，雙方對工程量以及工程總造價無法達成一致。鑒于對被答辯人提供的結算書真實性的懷疑，答辯人才停止支付工程款。因此，答辯人停止支付工程款的前提是被答辯人所報工程量以及工程價款的嚴重失實，是答辯人與被答辯人就工程量以及工程造價總額無法達成一致所致。被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實不符。進而，被答辯人要求答辯人支付逾期利息也不合法、不合理。

　　五、答辯人認為應本著實事求是的原則，對工程范圍、實際工程量、實際工程價款進行重新核定，在重新核定的基礎上，明確雙方債權債務，維護雙方當事人合法權益。

　　在答辯人與任忠工程糾紛中，答辯人認為應當對承包范圍、實際工程量、實際工程造價、答辯人已支付金額進行重新核定，以達到還原事實真相的目的。在重新核定的基礎上，雙方就承包范圍、工程量、工程價款達成合意，進而雙方在已支付工程款基礎上多退少補，最終解決雙方爭議。

此致

　　太原市小店區人民法院

　　_____________年__________月__________日

工程建筑施工合同3

　　建設單位：______________

　　設計單位：______________

　　施工單位：______________

　　合同造價：______________

　　合同編號：______________

　　建設單位：______________(簡稱甲方)

　　施工單位：______________(簡稱乙方)

　　甲方深圳施工。根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定，結合本工程的實際情況，為了明確工程項目以及雙方責任，本著相互協作，確保施工項目順利完成的.原則。經過甲乙雙方協商簽訂本合同。

　　第一條：工程地點：______________

　　第二條：工程內容：______________(具體見施工預算)。

　　第三條：承包方式：包工包料包質量。

　　第四條：工程總造價：______________

　　第五條：付款方式

　　1、工程完成驗收合格后，甲方支付給乙方全部工程款。

　　第六條：合同工期

　　一、雙方商定總工期天。

　　開工日期：_________年______月___日，竣工日期：_________年______月___日。

　　二、如遇下列情況，經甲方代表同意后，工期可以順延。

　　1、工程量變化和設計變更。

　　2、非乙方的原因超過______小時以上停水停電時。

　　3、不可抗力(如地震、臺風、火災、雨災等)。

　　三、由甲方責任造成的工期延誤，甲方應支付由此給乙方造成得窩工損失及其他增加費用，相應順延工期。

　　四、乙方如無正當理由不得拖延工期。

　　第七條：工程質量要求：按設計規范要求，質量達到合格標準。

　　第八條：材料設備：材料采用國家標準合格產品。

　　第九條：工程施工前后雙方的工作和有關責任。

　　一、甲方：

　　1、負責解決施工場地的用水用電，保證乙方在施工期間的需求。

　　2、負責本工程涉及有關部門的聯系和協調工作。

　　3、組織工程竣工驗收工作。

　　二、乙方：

　　1、做好施工組織管理及向甲方提供工程進度情況。

　　2、做好施工安全工作，否則，發生安全事故，由乙方負全責。

　　3、遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規定。

　　4、參加工程竣工驗收工作。

　　第十條：工程完工后，質量保修年。

　　第十一條：合同生效與終止

　　本合同自向甲乙雙方法人代表或委托代理人簽字、蓋章后生效，至辦完工程驗收交接和竣工結算后，其條款即告終止。

　　第十二條：本合同一式四份，其中：甲乙雙方各兩份，均具有同等法律效力。

　　甲方蓋章：_______________

　　乙方蓋章：_______________

　　法人代表(簽字)：_______________

　　法人代表(簽字)：_______________

　　_________年______月___日

　　_________年______月___日

工程建筑施工合同4

　　發包人：

　　承包人：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方經協商一致訂立本合同。

　　第1條：工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程內容：，總建筑面積約平方米。

　　承包方式：乙方以包工、包料、包工期、包質量、包安全、包驗收、包保修的方式履行建筑施工承包責任。

　　第2條：承包范圍

　　乙方承包范圍：

　　2.按甲方提供的施工圖紙、設計說明以及圖紙會審記錄和有關變更文件、資料及所包含的內容，根據國家、省、市的有關規范、規程、標準等的要求進行施工，除工程外，均由乙方負責施工，具體內容如下：建筑、結構、給排水、電氣照明。

　　2.未經甲方同意，乙方不得將承包工程的任何部分分包或將其承包的全部工程轉包給第三方，否則視為乙方違約，所造成的一切損失由乙方承擔。

　　甲方可指定發包的專業工程，不委托乙方施工：

　　2.首層大堂裝修、戶內豪華裝修、高低壓配電、弱電工程、空調通風、煤氣、智能化系統及周邊防范、電信(包括寬帶網)、電視、電梯及監控系統、幕墻、消防、市政園林工程、幕墻、中央空調及配套工程的專業設備安裝等項目由甲方指定的分包單位承包，由甲方與專業工程公司簽訂施工分包合同，乙方須承擔配合施工的責任。

　　甲定生產廠家乙負責采購的材料：

　　鋼筋：

　　水泥：

　　防水卷材：

　　門窗：

　　第3條：工程質量標準

　　工程質量標準按國家現行施工驗收規范及省市驗收合格標準。

　　保修期自本工程竣工驗收合格之日起計。

　　第4條：保修期

　　本工程保修期為：

　　1、基礎工程及主體結構工程為設計年限。

　　2、防水工程5年。

　　3、管線設備工程2年。

　　4、裝修工程2年。

　　5、缺陷責任期：6個月。

　　第5條：工期

　　總工期：天(本工期為從甲方下發的開工文件起到完成建筑工程竣工驗收的時間，不包括不屬于乙方承包范圍的各專業工程的工期)。

　　開工日期：_____年____月___日，具體開工日期以甲方或甲方委托的'監理公司下發的正式開工令為準。

　　節點工期：

　　合同文件中提及的工期，不包括勞動假日、公眾假日和惡劣天氣日子。

　　如遇下列情況，經發包方現場代表簽證后，工期相應順延：

　　(1)按施工準備規定，不能提供施工場地、水、電源道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工;

　　(2)凡發包方負責供應的材料、設備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度;

　　(3)重大設計變更，提供的工程地質資料不準，致使設計方案改變或由于施工無法進行的原因而影響進度;

　　(4)在施工中如因停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電3天以上(每次連續4小時以上)，影響正常施工;

　　(5)非承包方原因而監理簽證不及時而影響下一道工序施工;

　　(6)未按合同規定撥付預付款、工程進度款或代購材料差價款而影響施工;

　　(7)人力不可抗拒的因素而延誤工期。

　　承包方必須按照約定的竣工日期或發包方同意順延的工期竣工。

　　因承包方原因不能按照協議書約定的竣工日期或發包方同意順延的工期竣工的，承包方承擔違約責任。

　　第6條：承包方式

　　本工程采用乙方包工包料、包質量、包工期、包安全、包風險、包經國家有關部門驗收的形式進行總承包施工。

　　在施工期間,其它有需要由乙方承包施工的項目(合同外項目、圖紙會審變更部分和有關變更文件、資料及所包含的內容),以甲方的書面通知為準,相應費用、工期應經雙方確認后調整。

　　第7條：合同價

　　工程款計價方式：

　　付款方式：

　　預付款：

　　工程進度：

　　工程結算款：

　　第8條：合同生效

　　合同訂立時間：_____年____月___日。

　　合同訂立地點：。

　　本合同自雙方簽字并蓋章后生效。

　　本合同文本正本貳份，甲方、乙方各壹份;各份均具同等法律效力。

　　第9條：其它約定

　　甲方付予乙方的工程款，乙方須優先支付工人工資;若乙方拖欠建筑工人工資，甲方有權從工程款中直接支付。乙方與其工人之間的爭議與甲方無關，甲方不承擔任何責任。

　　本工程的安全防護、文明施工措施費，乙方須符合國家或省、市等的規范要求，且須保證安全防護、文明施工措施費專款專用。否則甲方有權停止安全防護、文明施工措施費的支付，索回已經支付的安全防護、文明施工措施費;因乙方未履行上述約定而造成的任何損失和責任，概由乙方承擔。

　　乙方向甲方承諾按照本合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔質量保修責任。

　　甲方向乙方承諾按照本合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　本合同未盡事宜，雙方另行協商，簽署補充合同。

　　本合同正本兩份，具有同等效力，由甲方乙方分別保存一份。

　　甲方：(蓋章)

　　代表人：

　　乙方：(蓋章)

　　代表人：

工程建筑施工合同5

　　發包人(全稱)：

　　承包人(全稱)：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就

　　田園清水灣小區1、2號樓工程施工及有關事項協商一致，共同達成如下協議：

　　一、工程概況

　　1.工程名稱：-----小區 。

　　2.工程地點：長治市----------。

　　3.工程立項批準文號： 。

　　4.資金 自籌 。

　　5.工程內容： 商住樓建安工程 。

　　群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》(附件1)。

　　6.工程承包范圍：

　　商住樓圖紙內土建、安裝工程 。此合同不包括甲方分包項目 。

　　二、合同工期

　　計劃開工日期： 年 月 日。

　　計劃竣工日期： 年 月 日。

　　工期總日歷天數： 天。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的，以工期總日歷天數為準。

　　三、質量標準

　　工程質量符合 合格 標準。

　　四、簽約合同價與合同價格形式

　　1.簽約合同價為：

　　人民幣(大寫) (￥ 元);

　　2.合同價格形式： 根據通用條款1.1.5.2和專用條款、補充條款的約定確定。

　　五、項目經理

　　承包人項目經理： 。

　　六、合同文件構成

　　本協議書與下列文件一起構成合同文件：

　　(1)中標通知書(如果有);

　　(2)投標函及其附錄(如果有);

　　(3)專用合同條款及其附件;

　　(4)通用合同條款;

　　(5)技術標準和要求;

　　(6)圖紙;

　　(7)已標價工程量清單或預算書;

　　(8)其他合同文件。

　　在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。

　　上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的`補充和修改，屬于同一類內容的文件，應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章。

　　七、承諾

　　1.發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。

　　2.承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質量和安全，不進行轉包及違法分包，并在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。

　　3.發包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的，雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。

　　八、詞語含義

　　本協議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。

　　九、簽訂時間

　　本合同于20xx年 月 日簽訂。

　　十、簽訂地點

　　本合同在發包人項目所在地辦公室簽訂。

　　十一、補充協議

　　合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協議，補充協議是合同的組成部分。

　　十二、合同生效

　　本合同自長治市建設工程招標投標管理辦公室備案后生效。

　　十三、合同份數

　　本合同一式 6份，均具有同等法律效力，發包人執 4份，承包人執2份。

　　發包人： (公章) 承包人： (公章)

　　法定代表人： 法定代表人：

　　施工合同范本二

　　發包人(全稱)：_________

　　承包人(全稱)：__________

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：___________

　　工程地點：___________

　　工程內容：___________

　　群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)

　　工程立項批準文號：_______

　　資金___________

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：___________

　　三、合同工期

　　開工日期：___________

　　竣工日期：___________

　　合同工期總日歷天數___天。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：_________

　　五、合同價款

　　金額(大寫)：______元(人民幣)

　　$：______元

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1.本合同協議書

　　2.中標通知書

　　3.投標書及其附件

　　4.本合同專用條款

　　5.本合同通用條款

　　6.標準、規范及有關技術文件

　　7.圖紙

　　8.工程量清單

　　9.工程報價單或預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間：____年__月__日

　　合同訂立地點：___________

　　本合同雙方約定___________后生效。

　　&

　　nbsp;發 包 人：(公章) 承 包 人：(公章)

　　法定代表人： 法定代表人：

工程建筑施工合同6

　　甲方(委托人)：

　　聯系地址：

　　乙方(居間人)：

　　聯系地址：

　　聯系電話：

　　甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：

　　一、委托事項

　　1、乙方接受甲方委托，負責就 市 工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與 簽訂該工程項目的施工合同。

　　2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委托事項未完成。

　　二、乙方的義務

　　1、 乙方必須向甲方提供有關該工程項目的.信息，乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。

　　2、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的協調義務。如果達成施工合同，那么在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。

　　3、乙方領取本合同報酬時，須向甲方開具有效的稅務發票，相關的所得稅由乙方自承擔。

　　三、甲方義務

　　1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。

　　2、 居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

　　3、 居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。

　　四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。

　　1、甲方需先支付居間活動費用人民幣 ;如居間不成功,則乙方需在3個工作日內退還甲方該活動費.

　　2、本項目居間費用為工程合同總造價的 %作為酬金。

　　3、居間成功后，在甲方簽訂正式施工合同后3日內支付總居間費用的50%，余款按建設單位撥款同等比例進行計算支付乙方居間費。

　　4、甲方以轉帳的方式支付。

　　五、居間費用的承擔

　　居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。

　　六、保密事項

　　1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。

　　七、合同終止

　　1、本合同簽字生效后，如果至 年 月 日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。

　　2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后自動終止。

　　八、爭議解決方式

　　如發生合同爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

　　九、其他事項

　　1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。

　　2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　法定代表人或委托代理人：

　　合同簽訂地：

　　合同簽訂日：

　　____年____月____日____年____月____日

工程建筑施工合同7

　　甲方（買方單位）：________________________________________

　　乙方（出賣單位）： ________________________________________

　　依照《民法典》和其它有關法律法規規定，遵循平等、自愿、公平、公開及誠實信用的原則，經甲乙雙方協商一致，就甲方的寬城萬達XX所需墻紙樣板房供貨事宜，簽訂本合同，雙方共同遵守。

　　一、產品名稱、型號、使用地點、數量、單價、金額

　　二、合同價格的說明

　　1、合同單價為固定綜合包干單位，包含材料費、運輸費、排版損耗、機械費、施工費（人工費、施工損耗、膠粉等輔材費）、管理費、成品保護費、關稅、利潤等各種費用，售后服務所需的相關費用。單價為墻紙上墻后按成品面積實際收方的包干單價。

　　2、合同單價在合同執行過程 中不作調整：因市場性、政策性變化而引起的任何價格變動，均不影響合同執行，并不得調整合同包干單價。

　　3、因合同為暫定量，供貨過程 中乙方不得因為供貨數量與合同不相符而提出任何異議，更不能以此為由調整單價。

　　三、墻紙質量要求 墻紙鑲貼完畢，甲方以認可的樣板和本合同要求及G73-91《建筑裝飾工程施工及驗收規范》標準進行驗收。

　　1、乙方所必須嚴格按照合同規定的墻紙規格、型號、編號供貨和施工，提供的墻紙應為指定的優等品。

　　2、墻紙鑲貼應對花對縫，完成可視面應無縫且平整。鑲貼完畢后最終質量應達到優良標準。

　　3、所有墻紙和輔料應無異味，甲醛等有毒氣體的含量（或揮發量）不超過國家相關標準和規范。

　　四、交貨及施工工期 合同簽訂后 天內將合同數量墻紙備貨于施工現場，場地具備安裝條件后 天內鋪裝完畢。乙方不得以任何原因延期完工（若因甲方基礎完工時間推遲而相應推遲完工時間）。

　　五、交貨地點及方式： 寬城萬達XX樣板房

　　六、供貨方式

　　1、本合同的數量為根據現場實測的暫估數，乙方在備貨時應多于該數量，保證現場施工面積變化時及時補充供應同批號、色號產品。

　　2、乙方應根據場地大小進行選板鋪裝，確保同一區域內的墻紙無色差、條紋順接自然。

　　3、各個型號的墻紙視貨源情況而決定各個型號使用量，可選用全部型號，也可選用其中某幾款型號。

　　七、產品驗收及提出異議期 嚴格按照“貨物技術要求及規范”條款進行驗收，對施工過程中發現的不符合質量要求的產品乙方無條件更換。

　　八、產品結算

　　1、墻紙鑲貼工程完工，甲方驗收合格后，雙方按墻面面積進行收方，核定墻紙的`實際鋪貼面積。

　　2、根據收方量進行工程結算。用收方數量和合同單價計算結算金額。結算金額墻紙的收方數量215;合同單價。

　　九、付款方式

　　1、合同生效后五天內支付合同總金額 的 30%作預付款。

　　2、壁紙鋪裝錢付全款

　　十、甲乙雙方職責

　　1、甲方職責

　　1.1 甲方應在乙方墻紙到貨前完成墻面準備工作(刮完膩脂和噴完封閉漆)，保證乙方到貨后能正常施工。

　　1.2 協調乙方與在場相關單位的關系。

　　1.3 進行施工質量監督工作，進行墻紙驗收和收方工作。

　　1.4 支付貨款、辦理工程結算。

　　2、乙方職責

　　2.1 保證所供墻紙的真實、可靠性，嚴格按合同要求的品種、規格墻紙供貨和施工，并確保施工鑲貼質量。

　　2.2 墻紙基層其他施工隊伍施工，乙方自行作好基層施工的質量監督。基層不合格，乙方可拒絕施工，并及時以書面形式報告甲方。乙方墻紙上墻，即視為乙方對基層質量檢驗合格。施工后因基層質量造成的已貼墻紙損失、返工所需墻紙及返工費用均由乙方承擔。

　　2.3 鑲貼過程中的材料自行保管。

　　2.4 自行作好驗收前的成品保護，乙方產品損壞由乙方自行無償返工；有損壞其它施工項目的成品應照價賠償。

　　2.5 自行接裝施工用的水電管線，并做好安全防范措施。

　　十一、工地現場管理：

　　1、 本工程施工管理過程中乙方應嚴格遵守國家及地方政府頒發的安全施工、文明施工等規范、條例，遵守甲方的現場管理規定。并隨時接受主管部門的檢查人員依法實施的監督檢查，如達不到安全文明工地標準，甲方即可勒令乙方停工整改，由此造成的損失由乙方負責。

　　2.安全施工： 乙方應對其在施工場地的工作人員進行安全和防火教育，嚴格按安全規范組織施工，積極采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方原因造成事故的責任和因此發生的費用，全部由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。

　　3.文明施工：

　　3.1 乙方應嚴格按國家及地方政府頒發的文明施工規范組織施工，遵守甲方的現場管理規定，保證工地達到文明現場標準（乙方工作人員不能酒后進入施工現場、不能在樓內大小便，違者將處以每人每次1000元的罰款，罰款直接在工程款中扣除；情節嚴重者直接驅逐出現場。）。

　　3.2 施工期間，乙方應及時整理和安排所有機械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完場清，工程建設中每個樓層的多余材料、垃圾必須運輸到地面，嚴禁從高空直接向下拋物；以上物品在不需用時應按甲方要求及時清理出工地。

　　3.3 本工程的所有安全文明施工措施的費用已在合同價款中包干考慮，不作任何調整。

　　十二、售后服務

　　1、乙方對本合同產品按“兩年維修，”的原則為甲方提供服務。

　　2、在兩年內出現起層、剝落、變色等質量問題，乙方修復或更換，若人為損壞乙方只收取材料費。

　　十三、違約責任

　　1、因色差原因、墻紙質量問題等原因影響到工程效果，乙方無條件在5天內更換，更換后仍達不到標準或拒不更換，視為乙方違約。

　　2、在工程完工前，乙方單方解除合同或中止供貨，視為乙方違約

　　甲方（蓋章）：_______________

　　乙方（蓋章）：_______________

　　日期：_______________

工程建筑施工合同8

　　工程承包人： (以下簡稱甲方)

　　勞務分包人： (以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平、公正和誠實、守信用的原則，鑒于已經簽訂施工總承包合同，雙方就勞務分包事項經協商達成一致，訂立本合同。

　　一、勞務分包工作對象及提供勞務內容

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　分包范圍：施工圖范圍內的清包工。

　　二、分包工期： 開工， 竣工，總工期 天，每推遲一天罰款壹百元(雨天順延)，提前一天獎勵壹佰元，獎懲兌現。

　　三、工程質量標準及進度要求

　　乙方必須嚴格按照施工圖紙及現場規范施工，執行現行建筑安裝工程施工質量驗收規范，工程質量必須達到合格等級。

　　乙方必須保證充足的勞動力并按照甲方進度計劃施工，確保工期。

　　四、承包價格及結算方式、付款方式

　　土建部分人工、機械、工具、鐵絲、釘、扎絲、腳手架、電碴壓力焊對接、植筋錨固、抽排水、基槽開挖及回填夯實(不含電費、外運土及土源)，按每平方米 元計算，建筑面積為平方米，總價元。 場地內的所有材料裝卸、堆放、轉運、模板、支撐、方木、施工機械的租用、進退場、安裝、拆卸、維修和文明施工、安全施工等(安裝、裝飾另附分包價款)。 結算方式： 首付工程款 萬元，第一層頂柱梁板砼澆筑完畢付 萬元;第二層頂柱梁板砼澆筑完畢付 萬元;余下的 萬元經竣工驗收合格后，一月內付清(如拖欠工程款除按超過銀行存款利息付款外，乙方有權投訴)。

　　五、獎懲措施

　　乙方在施工過程中，工程質量必須達到合格，否則處以工程承包價格10%的罰款。 乙方必須按照甲方的施工進度計劃施工，在施工過程中進行節點考核，不按時完成，每推遲一天，罰款100元。工程滯后三天或者進度節點工期滯后一周的，甲方有權無條件更換施工隊伍，并不再支付本期的人工費(節點工期另附，見施工進度橫道圖)。 因乙方施工管理不善或者造成因工程質量返工事故處理等導致工期延誤時，施工工期不順延。施工過程中間驗收及隱蔽工程驗收;因乙方所做工程質量達不到合格要求，造成的費用及工期延誤由乙方自行負責。

　　六、甲方的權利和義務

　　1、提供相應的施工圖紙一套，編寫詳細的施工組織設計，完成各項報表。

　　2、檢查驗收工程質量、安全生產、文明施工、施工進度。

　　3、按時提供施工材料。

　　4、甲方在檢查工程質量時如發現達不到驗收標準時，有權加以制止，并責令其整改，嚴重者令返工重做，由此發生的材料浪費及人工費用全部由乙方承擔。

　　5、乙方在施工過程中不服從甲方管理、指揮及文明施工方面違反操作規程的`，甲方管理人員有權對乙方處以100-200元的罰款，并從本月支付工程款中扣除。

　　6、甲方應根據工程進度及時將材料采購到位，保證乙方不出現窩工現象，如發現因材料不到位所造成誤工，經甲方確認給予誤工補助。同時，乙方應提前24小時通知甲方供應材料，否則不予補助。

　　7、甲方要對各主要工序進行安全技術交底。

　　8、甲方人員經常深入工地，加強對安全、質量、材料及施工過程的監督檢查和控制，指導施工工作。

　　9、完成竣工驗收資料，辦理竣工驗收手續和竣工決算。

　　七、乙方的權利和義務

　　1、必須嚴格執行國家現行有關工程質量評定標準、規范。

　　2、施工時必須做到工完料盡場地清，落地材料及時回收利用，不另計人工費，杜絕材料浪費，如材料用量超過定額用量時，超出部分材料自負，費用從工程款中扣除。

　　3、現場施工員和班組長必須現場負責，如遇特殊情況，須經項目負責人同意，并委托他人負責，否則處罰100元/人次。

　　4、不得無故停工，如發現無故停工現象，甲方有權對乙方處以500-1000元的罰款，情節嚴重者清退出場，并拒付已完成的工程量款。

　　5、乙方要保持與甲方的良好溝通，發現問題及時反饋，積極配合甲方。

　　6、必須保證現場施工人員遵守項目部各項規章制度。

　　7、乙方自備手頭工具，如鍬、銑、瓦刀、灰斗、棉線等。

　　八、其它

　　1、甲方有權對乙方的工作做臨時性調整，乙方應積極配合。

　　2、圍墻以內的安全文明施工，必須遵照要求作到活盡場清，不另計人工。

　　3、返工：由甲方原因造成的返工，甲方根據實際情況給予一定補償。

　　4、變更部分按照原承包價格中的定額預算有關相應子目計算(增加或減少)。

　　5、現場質量、安全管理、材料管理有相應的懲罰措施。

　　6、施工單位的各項制度、質量、安全條例均與本合同具有同等效力。

　　本合同一式四份，甲乙雙方各二份，雙方簽字后生效，工程款付清后自行失效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程建筑施工合同9

　　發包方（以下簡稱甲方）： 承包方（以下簡稱乙方）：

　　為了確保 ，需 ，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本建設工程組織施工事項協商一致，特訂立本協議。

　　一、工程名稱：xxx。

　　二、工程地點：xxx。

　　三、工程施工范圍及技術要求：

　　詳見施工圖紙及工程量清單。

　　四、工程造價：

　　本工程預算價為xx萬元整）（詳見工程預算書）。

　　五、承包方式：

　　包工包料。

　　六、結算方式：

　　本工程結算時委托有資質的中介機構結算審核下浮率為 ，工程量按實計算。根據施工圖紙及現場實際發生工程量計算，信息價、勞保費用、定額套用及取費標準等按本工程預算標準執行。

　　七、付款方式：

　　工程竣工驗收合格并經審核決算后支付工程決算審核總造價的90%， 余款10%作為保修金，待保修期滿后一個月內付清。

　　八、工程工期：

　　工期總日歷天數為 天，自 年 月 日至 年 月 日。因雨季和甲方原因造成工期延誤，由乙方書面申請經甲方確認后，工期可予以相應順延。若乙方未按約定的`日期完工，超過5天后，每延期一天扣工程款300元。

　　九、施工要求：

　　1、乙方必須嚴格按照甲方技術要求及核定的工程數量進行施工，按時保質保量完成，工程質量標準須達到合格以上。

　　2、乙方應自覺提高安全生產意識，做好現場安全防護措施，確保施工安全，施工過程中一切安全責任及措施費用概由乙方負責。

　　十、其它事項：

　　1、乙方必須具備相應的施工資質，經甲方認定后方可簽訂施工協議。

　　2、乙方必須協調解決本工程施工中的糾紛和相關事宜。

　　3、本工程完成后，由乙方書面申請報甲方審批后方可進行驗收。

　　4、驗收時，若乙方未按圖紙施工，乙方須在15日內整改到位，否則甲方不予支付工程款。

　　5、本工程質量保修期為個月，質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算，保修期間發生質量問題一切保修費用由乙方承擔。在甲方書面通知3日內，乙方未進場修復，視為自動放棄保修金，由甲方委托它方維修。

　　十一、本協議共股壹份、辦公室存檔壹份），乙方執壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　附件：施工圖紙及工程預算書

　　甲 方（蓋章）： 乙 方（蓋章）：

　　法定代表人（簽字）： 法定代表人（簽字）：

　　簽訂日期：

工程建筑施工合同10

　　發包方(以下稱甲方)：__________________

　　承包方(以下稱乙方)：__________________

　　根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。

　　第一條 工程項目

　　1、工程名稱：__________________.

　　2、工程地點：__________________.

　　3、承包方式：__________________.

　　第二條 工程期限

　　合同工期總日歷天數______天。

　　第三條 工程價款、結算及付款方式

　　本合同實行固定單價按實結算，經雙方約定，光伏板安裝工程按每組______元/組(一組______塊電池板)。

　　1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進行費用的`核定。

　　3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現場進行核對，達到標準的按單價_安裝組數進行費用結算。

　　4、費用支付，施工結束后，甲方10日內支付相關工程費用。

　　第四條 甲乙方責任

　　1、甲方需把料運至安裝現場。

　　2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。

　　3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。

　　4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現場零事故。

　　5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現場發生破損，乙方需無條件進行維修。

　　第五條 安全施工

　　乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。

　　第六條 獎懲責任

　　1、如______月______日前安裝達到1MW光伏板安裝，則按1MW=______元標準進行結算。

　　2、協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。

　　第七條 糾紛解決辦法

　　因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　第八條 附則

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字。

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　______年______月______日

工程建筑施工合同11

　　發包人：________大學(以下簡稱甲方)。

　　承包人：________建設公司(以下乙方)。

　　甲方委托乙方承建教學、辦公兩用五層樓房一座。根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定，結合本工程的具體情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。

　　第一條工程概況

　　工程名稱：____大樓。

　　工程地點：____市____路____號。

　　施工面積：____m2

　　工程造價：____萬元。

　　第二條工程按設計圖紙施工，其質量標準必須達到市建委有關施工驗收的規定要求。

　　第三條工程期限為：________年____月____日起至____年____月____日止。

　　第四條工程結算和付款辦法為：自本合同生效之后五天內，甲方按工程造價的30%預付________萬元給乙方作備用款，以后按工程進度撥款。工程竣工、驗收合格后，甲方在一個月內給乙方付款應迭整個工程款的99%,即達________伍仟元。其余l%,即________仟元，作為保修期一年的預留款。保修期滿后，甲方在十天內付清給乙方。

　　第五條工程驗收：乙方工程竣工后，由市質量監督部門負責驗收，簽收合格即交付甲方。

　　第六條違約責任：由于工程質量問題造成的'損失，由乙方負責;乙方如未按期完工，每逾一天處以工程款l%的罰金;如由甲方遲付備用款而造成誤工，則處甲方以工程款l%的罰金;如因連續停水、停電八小時以上造成損失，則由甲方負責。

　　第七條其他條款：甲方應在工程開工前十天將施工圖紙交給乙方;甲方負責施工所需的“三通”(路通、電通、水通);乙方負責施工所需“三大材”(鋼筋、木材、水泥)及其他施工所需材料;施工過程中若發生工傷事故，由乙方負責，甲方概不負責。

　　第八條本合同正本兩份，甲乙雙方各執一份。副本一份，送交監證處。本合同自雙方蓋章之日(____年____月____日)起生效。

　　發包人：________________

　　____大學(公章)___________

　　法定代表人：________(簽章)

　　地址：____市____路號

　　承包人：________________

　　建筑公司(公章)__________

　　法定代表人：(簽章)_____

　　簽約時間：____年____月____日

工程建筑施工合同12

　　發包方： (以下簡稱甲方)

　　承包方： (以下簡稱乙方)

　　甲方在北塔區資棗社區安臵地新建一棟八層全框架宿舍樓，雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程名稱：

　　邵陽市北塔區資棗社區安臵地

　　二、工程地址：

　　邵陽市北塔區資棗社區安臵地

　　三、建筑面積：

　　全框架結構共11層，總建筑面積約1488平方米(建筑面積外構筑物飄板、天溝按全面積計算，雨蓬、空調板按半面積計算)。注：括號內條例經協商不計算面積，但水電由甲方負責施工，工資由甲方付款。

　　四、承包范圍及內容

　　1、主要內容：

　　按照甲方要求和設計的平面圖和甲方有關的建筑要求進行施工修建，包括路面壓花，土建一次性大包干，住房每層高度為3米，第一層為3.8米，0.00以下按實結算，并計算乙方的其它費用開支，為一次性支付。

　　2、配套附屬工程，另行按實計算。

　　3、水、電由甲方負責。

　　4、室內留門洞，粉好門套，預制構件由甲方購買。

　　五、材料材料及工程質量要求

　　1、主體工程質量必須達到一次性驗收合格、

　　2、乙方應認真按照甲方要求和意圖，精心施工，隨時接受甲方的檢查、驗收。

　　3、因乙方原因工程質量達不到規范質量標準，乙方承擔一切責任，工程質量達不到規范標準的'部分，乙方按照甲方的要求標準和重新施工，直至符合規范標準合格為止，所有費用由乙方負責。

　　4、若甲方要求乙方不合理的施工所造成的工程質量和損失由甲方負責。

　　5、外墻為100100或(100200)的方塊磚，屋面為隨到隨抹一次性成合壓光。防水屋面由甲方負責。

　　六、承包方式及合同價款

　　1、工程采用包工不包料大包干形式，承包價格為220元/平方米，安全保險由乙方負責。

　　2、澆灌砼、扎鋼筋、裝模、回填夯實由甲方負責。機具、扎絲、鐵絲、釘子由乙方負責。內鋼管腳手架、活動架、扣件油頂由甲方負責及費用，乙方負責綁扎，外架由乙方負責。

　　七、工期要求

　　工期總共為180天，自20xx年1月27日開工到20xx年7月27日竣工。

　　八、付款方式

　　工程總價約為32.736萬元，簽訂合同預付乙方的進場費及備料款3萬元，以后每完成一層主體付工程總價的65%，內外裝飾每完成一層工程總價的33%。留2%竣工驗收后一筆付清。

　　九、雙方責任

　　1、甲方應保證工程款及時到位，防止資金問題而造成工程停工，而達不到預期進度由甲方負責。

　　2、甲方未按合同規定履行自己應負的責任，因資金原因不能正常施工，除工期得以順延外，還應賠償給乙方造成的實際損失。

　　3、承包人不得將承包工程轉包給他人，也不得將其承包工程支解以后分包的名義發包他人，否則，合同自行終止。

　　4、甲、乙雙方本著精誠合作、自行遵守的原則，認真履行職責，協助保密等義務。

　　5、本合同一式四份，雙方各執二份，合同自簽字生效，發包人、承包人履行合同的全部義務，承包人自發包人交付竣工結算款支付完畢，本合同自行終止。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程建筑施工合同13

　　原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。

　　系個體戶佛山市__________區__________金屬制品廠的經營者，佛山市__________區__________金屬制品廠經營場所：_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業區__________號廠房，注冊號：_________________。

　　被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。

　　被告二：_________________佛山市__________區_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。

　　法定代表人：______________。

　　案由：_________________建設工程合同糾紛

　　訴訟請求：_________________

　　1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日，實際應計至還清全部款項之日止);

　　2、判令被告二對被告一所欠原告的'工程款及利息承擔連帶責任;

　　3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。

　　事實與理由：_________________

　　_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業園的車間b、c的金屬鋼結構工程。

　　《工程承攬責任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。

　　原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關系，這種關系直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定，兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。

　　為維護自身合法權益，原告現依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。

此致

　　____________區人民法院

　　具狀人：_________________

　　_____________年__________月__________日

工程建筑施工合同14

　　發包人（全稱） （簡稱甲方）

　　承包人（全稱） （簡稱乙方）

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程內容：

　　資金來源：

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：

　　三、合同工期

　　開工日期：年 月 日

　　竣工日期：年 月 日

　　合同工期總日歷天數 天。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：

　　五、合同價款

　　金額（大寫）：（人民幣）：萬元

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協議書

　　2、本合同專用條款

　　3、明確雙方權利、義務的紀要、協議

　　4、本合同通用條款

　　5、投標書、招標文件和中標通知書

　　6、施工圖紙

　　7、標準、規范及有關技術文件、技術要求。

　　8、工程預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的`組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間：年 月 日

　　合同訂立地點：

　　本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。

　　發包人：（公章）

　　承包人：（公章）

　　住所：

　　住所：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　委托代表人：

　　委托代表人：

　　電 話：

　　電 話：

　　傳 真：

　　傳 真：

　　開戶銀行：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　帳 號：

　　郵政編碼：

　　郵政編碼：

工程建筑施工合同15

　　發包方(以下簡稱甲方)：

　　承包方(以下簡稱乙方)：

　　為了確保 ，需 ，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本建設工程組織施工事項協商一致，特訂立本協議。

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、工程施工范圍及技術要求：詳見施工圖紙及工程量清單。

　　四、工程造價：本工程預算價為萬元

　　元整)(詳見工程預算書)。

　　五、承包方式：包工包料。

　　六、結算方式：本工程結算時委托有資質的`中介機構結算審核下浮率為 ，工程量按實計算。根據施工圖紙及現場實際發生工程量計算，信息價、勞保費用、定額套用及取費標準等按本工程預算標準執行。

　　七、付款方式：

　　工程竣工驗收合格并經審核決算后支付工程決算審核總造價的90%， 余款10%作為保修金，待保修期滿后一個月內付清。

　　八、工程工期

　　工期總日歷天數為 天，自 年 月 日至 年 月 日。因雨季和甲方原因造成工期延誤，由乙方書面申請經甲方確認后，工期可予以相應順延。若乙方未按約定的日期完工，超過5天后，每延期一天扣工程款300元。

　　九、施工要求

　　1、乙方必須嚴格按照甲方技術要求及核定的工程數量進行施工，按時保質保量完成，工程質量標準須達到合格以上。

　　2、乙方應自覺提高安全生產意識，做好現場安全防護措施，確保施工安全，施工過程中一切安全責任及措施費用概由乙方負責。

　　十、其它事項

　　1、乙方必須具備相應的施工資質，經甲方認定后方可簽訂施工協議。

　　2、乙方必須協調解決本工程施工中的糾紛和相關事宜。

　　3、本工程完成后，由乙方書面申請報甲方審批后方可進行驗收。

　　4、驗收時，若乙方未按圖紙施工，乙方須在15日內整改到位，否則甲方不予支付工程款。

　　5、本工程質量保修期為個月，質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算，保修期間發生質量問題一切保修費用由乙方承擔。在甲方書面通知3日內，乙方未進場修復，視為自動放棄保修金，由甲方委托它方維修。

　　6、

　　十一、本協議共股壹份、辦公室存檔壹份)，乙方執壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效。 附件：施工圖紙及工程預算書

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　法定代表人(簽字)： 法定代表人(簽字)：

　　簽訂日期： 年 月 日

【工程建筑施工合同】相關文章：

建筑施工工程合同04-02

工程建筑施工合同07-16

工程建筑施工合同[精華]10-24

廠房工程建筑施工合同05-10

工程施工建筑合同05-01

建筑施工工程合同通用01-29

建筑工程的施工合同05-05

（通用）工程建筑施工合同10-15

建筑施工工程合同模板10-18