(必備)建筑施工合同
隨著法律觀念的深入人心,越來越多的人通過合同來調和民事關系,合同是對雙方的保障又是一種約束。那么一份詳細的合同要怎么寫呢?下面是小編為大家收集的建筑施工合同,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
建筑施工合同1
甲方:______________(以下簡稱甲方)
乙方:______________(以下簡稱乙方)
經甲乙雙方友好協商,由乙方承攬甲方房屋維修工作,雙方本著平等互利、真誠合作原則,結合本工程具體情況,依據《民法典》有關規(guī)定,簽訂本合同,具體條款如下:
第1條工程概況
1.1工程名稱:房屋維修工程
1.2工程范圍:______________
1.3工期:______________
1.4質量標準:達到按國家相關專業(yè)規(guī)定的專業(yè)質量檢驗評定標準。
1.5合同價款
1.5.1:
1.5.2
1.6工程施工完畢經雙方驗收合格后,甲方在一周內一次性支付工程總款的%。預留%的工程質保金。一年質保期滿后支付。
第2條甲方權利義務
2.1甲方應積極支持乙方工作,協助乙方全面履行合同。
2.2對乙方經營中的施工質量、工程進度、安全生產、文明、環(huán)保施工等有協調、監(jiān)督、檢查權利,并與甲方簽訂相關的安全、技術協議。
2.3乙方不服從甲方的協調、管理,有嚴重的質量、安全問題,有不履行合同的情況,甲方有權下達停工整改通知,嚴重的直至終止合同。
第3條乙方權利義務
3.1負責工程項目正式開工前的一切準備工作
3.2乙方應按照現場文明施工及環(huán)保有關條例進行施工,遵守當地政府、有關部門及甲方對施工現場的一切規(guī)定和要求,承擔因自身原因違反有關規(guī)定造成的損失和罰款。
3.3乙方在現場施工應接受甲方及甲方委托施工的`項目部施工人員的監(jiān)督和管理,積極配合現場其他施工隊伍的施工。
第4條工程質量、安全及文明、環(huán)保施工
4.1乙方應按國家及行業(yè)規(guī)范要求進行施工。制訂質量管理目標,落實質量責任制,確保實現施工合同和甲方要求的質量目標。
4.2安全生產、文明施工管理:乙方在承攬期間應具體操作人員進行安全教育,并承擔在現場作業(yè)期間因乙方原因而發(fā)生的一切安全責任。乙方需接受甲方現場的安全文明生產考核,相關考核金額作為違約責任處理。
第5條爭議解決
本合同在履行過程中發(fā)生爭議,雙方應及時協商,協商不成時,雙方均可向甲方所在地仲裁委員會提起仲裁。甲乙雙方不能按合同約定履行自己的的各項義務應承擔各自的違約責任按國家有關規(guī)定辦理。
第6條附則
6.1本工程需要進行保險時或有未盡事宜,雙方應另訂協議
6.2本合同經雙方代表簽字、蓋章后生效。本合同一式貳份,甲方壹份,乙方壹份。
甲方(蓋章):_____________
乙方(蓋章):_____________
代表:______________
代表:______________
合同訂立時間:______________
建筑施工合同2
第一部分 合同條件
一、詞語含義及合同文件
第一條 詞語含義。在本合同,下列詞語除協議條款另有約定外,應具有本條所賦予的含義:
1.合同:是指為實施工程,發(fā)包方和承包方之間達成的明確相互權利和義務關系的協議。包括合同條件、協議條款以及雙方協商同意的與合同有關的全部文件。
2.協議條款:是指結合具體工程,除合同條件外,經發(fā)包方和承包方協商達成一致意見的條款。
3.發(fā)包方(簡稱甲方):協議條款約定的具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當事人。
甲方的具體身份、發(fā)包范圍、權限、性質均需在協議條款內約定。
4.承包方(簡稱乙方):協議條款約定的具有工程承包主體資料并被甲方接受的當事人。
5.甲方駐工地代表(簡稱甲方代表):甲方在協議條款內指定的履行合同的負責人。
6.乙方駐工地代表(稱簡乙方代表):乙方在協議條款內指定的履行合同的負責人。
7.社會監(jiān)理:甲方委托具備法定資格的工程建設監(jiān)理單位對工程進行的監(jiān)理。
8.總監(jiān)理工程師:工程建設監(jiān)理單位委派的監(jiān)理總負責人。
9.設計單位:甲方委托的具備與工程相應資質等級的設計單位。
本合同工程的裝飾或二次及以上的裝飾,甲方委托乙方部分或全部設計,且乙方具備相應設計資質,甲、乙雙方另行簽訂設計合同。
10.工程:是指為使建筑物、構筑物內、外空間達到一定的環(huán)境質量要求,使用裝飾裝修材料,
對建筑物、構筑物外表和內部進行修飾處理的工程。包括對舊有建筑物及其設施表面的裝飾處理。
11.工程造價管理部門:各級建設行政主管部門或其授權的建設工程造價管理部門。
12.工程質量監(jiān)督部門:各級建設行政主管部門或其授權的建設工程質量監(jiān)督機構。
13.合同價款:甲、乙雙方在協議條款內約定的、用以支付乙方按照合同要求完成全部工程內容的價款總額。招標工程的合同價款為中標價格。
14.追加合同價款:在施工中發(fā)生的、經甲方確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。
15.費用:甲方在合同價款之外需要直接支付的開支或乙方應承擔的開支。
16.工期:協議條款約定的、按總日歷天數(包括一切法定節(jié)假日在內)計算的工期天數。
17.開工日期:協議條款約定的絕對或相對的工程開工日期。
18.竣工日期:協議條款約定的絕對或相對的工程竣工日期。
19.圖紙:由甲方提供或乙方提供經甲方代表批準,乙方用以施工的所有圖紙(包括配套說明和有關資料)。
20.分段或分部工程:協議條款約定構成全部工程的任何分段或分部工程。
21.施工場地:由甲方提供,并在協議條款內約定,供乙方施工、操作、運輸、堆放材料的場地及乙方施工涉及的周圍場
地(包括一切通道)。
22.施工設備和設施:按協議條款約定,由甲方提供給乙方施工和管理使用的設備或設施。
23.工程量清單:發(fā)包方在招標文件中提供的、按法定的工程量計算方法(規(guī)則)計算的全部工程的分部分項工程量明細清單。
24.書面形式:根據合同發(fā)生的手寫、打印、復寫、印刷的各種通知、證明、證書、簽證、協議、備忘錄、函件及經過確認的會議紀要、電報、電傳等。
25.不可抗力:指因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物墜落或其它非甲乙方責任造成的瀑炸、火災,以及協議條款約定的自然災害等。
第二條 合同文件及解釋順序。合同文件應能互相解釋,互為說明。除合同另有約定外,其組成和解釋順序如下:
1.協議條款;
2.合同條件;
3.洽商、變更等明確雙方權利、義務的紀要、協議;
4.建設工程施工合同;
5.監(jiān)理合同;
6.招標發(fā)包工程的招標文件、投標書和中標通知書;
7.工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙;
8.標準、規(guī)范和其它有關的技術經濟資料、要求;當合同文件出現含糊不清或不一致時,由雙方協商解釋,協商不成時,按協議條款第35條約定的辦法解決。
第三條 合同文件使用的語言文字、標準和適用法律。合同文件使用漢語或協議條款約定的少數民族語言書寫、解釋和說明。
施工中必須使用協議條款約定的國家標準、規(guī)范。沒有國家標準、規(guī)范時,有行業(yè)標準、規(guī)范的,使用行業(yè)標準、規(guī)范;沒有國家和行業(yè)標準、規(guī)范的,使用地方的標準、規(guī)范。甲方應按協議條款約定的時間向乙方提供一式兩份約定的標準、規(guī)范。
國內沒有相應標準、規(guī)范時,乙方應按協議條款約定的時間和要求提出施工工藝,經甲方代表和設計單位批準后執(zhí)行。
甲方要求使用國外標準、規(guī)范的,應負責提供中文譯本。本條所發(fā)生購買、翻譯和定標準、規(guī)范的費用,均由甲方承擔。
適用于合同文件的法律是國家的法律、法規(guī)(含地方法規(guī)),及協議條款約定的規(guī)章。
第四條 圖紙。甲方在開工日期7天之前按協議條款約定的日期和份數,向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協議條款雙方約定的圖紙份數,甲方應代為復制,復制費用由乙方承擔。
使用國外或境外圖紙,不能滿足施工需要時,雙方在協議條款內約定復制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等的責任和費用承擔。
二、雙方一般責任
第五條 甲方代表。甲方代表按照以下要求,行使合同約定的權利,履行合同約定的義務:
1.甲方代表可委派有關具體管理人員,行使自己部分權利和職責,并可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前7天通知乙方。
2.甲方代表的指令、通知由其本人簽字后,以書面形式交給乙方代表,乙方代表在回執(zhí)行上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時,甲方代表可發(fā)出口頭指令,并在48小時內給予書面確認,乙方應于甲方代表發(fā)出口頭指令后7天內提出書面確認要求,甲方代表在乙方提出確認要求24小時后不予答復,視為乙方要求已被確認。乙方認為甲方代表指令不合理,應在收到指令后24小時內提出書面申告,甲方代表在收到乙方申告后24小時內作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定,并以書面形式通知乙方。緊急情況下,甲方代表要求乙立即執(zhí)行的指令或乙方加有異議,但甲方代表決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令,乙方應予執(zhí)行。因指令錯誤而發(fā)生的追加合同價款和對乙方造成的'損失由甲方承擔,延誤的工期相應順延。
3.甲方代表應按合同約定,及時向乙方提供所需指令、批準、圖紙并履行其它約定的義務。否則乙方在約定時間后24小時內將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表,甲方代表收到通知后48小時內不予答復,應承擔由此造成的追回合同價款,并賠償乙方的有關損失,延誤的工期相應順延。甲方代表易人,甲方應于易人前7天通知乙方,后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權利和義務。
第六條 委托監(jiān)理。本工程甲方委托監(jiān)理,應與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同。并在本合同協議條款內明確監(jiān)理單位、總監(jiān)理工程師及其應履行的職責。本合同中總監(jiān)理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。
非經甲方同意,總監(jiān)理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。
合同履行中,發(fā)生影響甲,乙雙方權利和義務的事件時,總監(jiān)理工程師應作出公正的處理。
為保證施工正常進行,甲乙雙方應尊重總監(jiān)理工程師的決定。對總監(jiān)理工程師的決定有異議時,按協議條款的約定處理。
總監(jiān)理工程師易人,甲方接到監(jiān)理單位通知后應同時通知乙方,后任繼續(xù)履行賦予前任的權利和義務。
三、施工組織設計和工期
第十條 施工組織設計及進度計劃。乙方應在協議條款約定的日期,將施工組織設計(或施工方案)和進度計劃提交甲方代
表。甲方代表應按協議條款約定的時間予以批準或提出修改,逾期不批復,可視為該施工組織設計(或施工方案)和進度計劃已
經批準。乙方必須按批準的進度計劃組織施工,接受甲方代表對進度的檢查、監(jiān)督。工程實際進展與進度計劃不符時,乙應按甲
方代表的要求提出措施,甲方代表批準后執(zhí)行。
第十一條 延期開工。乙方按協議條款約定的開工日期開始施工。乙方不能按時開工,應在協議條款約定的開工日期7天
前,向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在7天內答復乙方。甲方代表7天內不予答復,視為已同意乙方要求,工
期相應順延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在規(guī)定時間內提出延期開工要求,竣工工期不予順延。
甲方征得乙方同意并以書面形式通知乙方后,可要求推遲開工日期,承擔乙方因此造成的追加合同價款,相應順延工期。
第十二條 暫停施工。甲方代表在確有必要時,可要求乙方暫停施工,并在提出要求后48小時內提出處理意見。乙方應按
甲方要求停止施工,并妥善保護已完工工程。乙方實施甲方代表處理意見后,可提出復工要求,甲方代表應在48小時內給予答
復。甲方代表未能在規(guī)定時間內提出處理意見,或收到乙方復工要求后48小時內未予答復,乙方可自行復工。停工責任在甲
方,由甲方承擔追加合同價款,相應順延工期;停工責任在乙方,由乙方承擔發(fā)生的費用。因甲方代表不及時作出答復,施工無
法進行,乙方可認為甲方已部分或全部取消合同,由甲方承擔違約責任。
第十三條 工期延誤。由于以下原因造成工期延誤,經甲方代表確認,工期相應順延。
1.甲方不能按協議條款的約定提供開工條件;
2.工程量變化和設計變更;
3.一周內,非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;
4.工程未按時支付;
5.不可抗力;
6.其它非乙方原因的停工。
乙方在以上情況發(fā)生后7天內,就延誤的內容和因此發(fā)生的追加合同價款向甲方代表提出報告,甲方代表在收到報告后7天
內予以確認、答復,逾期不予答復,乙方可視為延期及要求已被確認。
非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方按協議條款約定承擔違約責任。
第十四條 工期提前。施工中如需提前竣工,雙方協商一致后應簽訂提前竣工協議。乙方按協議修訂進度計劃,報甲方批
準。甲方應在7天內給予批準,并為趕工提供方便條件。提前竣工協議包括以下主要內容:
1.提前的時間;
2.乙方采取的趕工措施;
3.甲方為趕工提供的條件;
4.趕工措施的追加合同價款和承擔;
5.提前竣工受益(如果有)的分享。
四、質量與檢驗
第十五條 工程樣板。按照協議條款規(guī)定,乙方制作的樣板間,經甲方代表檢驗合格后,由甲乙雙方封存。樣板間作為甲方竣工驗收的實物標準。制作樣板間的全部費用,由甲方承擔。
第十六條 檢查和返工。乙方應認真按照標準、規(guī)范、設計和樣板間標準的要求以及甲方代表依據合同發(fā)出的指令施工,隨時接受甲方代表及其委派人員檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件,并按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改,承擔因自身原因導致返工、修改的費用。因甲方不正確糾正或其他原因引起的追加合同價款,由甲方承擔。
第十七條 工程質量等級。工程質量應達到國家或專業(yè)的質量檢驗評定標準的合格條件。甲方要求部分或全部工程質量達到優(yōu)良標準,應支付由此增加的追加合同價款,對工期有影響的應給予相應的順延。
第十八條 隱蔽工程和中間驗收。工程具備隱蔽條件或達到協議條款約定的中間驗收部位,乙方自檢合格后,在隱蔽和中間驗收48小時前通知甲方代表參加。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。
第十九條 重新檢驗。無論甲方代表是否參加驗收,當其提出對已經驗收的隱蔽工程重新檢驗的要求時,乙方應按要求進行剝露,并在檢驗后重新隱蔽或修復后隱蔽。檢驗合格,甲方承擔由此發(fā)生的追加合同價款,賠償乙方損失并相應順延工期。
第三十五條 爭議
35.1 爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生爭議,雙方應及時協商解決。協商不成時,雙方同意由___仲裁委
員會仲裁(雙方不在合同中約定仲裁機構,事后又未達成書面仲裁協議的,可向人民法院起訴)。
第三十六條 違約
36.1 違約的處理:
36.2 違約金的數額:
36.3 損失的計算方法:
36.4 甲方不按時付款的利息率:
第三十七條 索賠
第三十八條 安全施工
第三十九條 專利技術和特殊工藝
第四十條 不可抗力
40.1 不可抗力的認定標準:
第四十一條 保險
第四十二條 工程停建或緩建
第四十三條 合同生效與終止
43.1 合同生效日期:
第四十四條 合同份數
44.1 合同副本份數:
44.2 合同副本的分送責任:
44.3 合同制訂費用:
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
地址: 地址:
法定代表人: 法定代表人:
代理人: 代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
郵政編碼: 郵政編碼:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
合同訂立時間: 年 月 日
鑒(公)證意見:
經辦人:
鑒(公)證機關(蓋章):
年 月 日
建筑施工合同3
甲方:_________
乙方:_________
甲方將_________爆破任務委托乙方作爆破設計與施工。經雙方協商達成如下協議:
一、工程地點:_________
二、工程量:_________
三、工程造價:_________
四、付款方式:乙方設備進場開始_________作業(yè),甲方支付乙方工程款的50%,尾數待工程完工后一次性付清。
五、甲乙雙方責任:
(一)甲方責任:
1.負責_________,以方便乙方_________作業(yè)。
2.派人員協助乙方作好爆破安全警戒工作。
(二)乙方責任:
1.負責到政府各有關部門辦理爆破施工手續(xù)。
2.負責整個爆破過程的安全工作,負責確保爆破對甲方_________樓體結構不予影響及破壞。
3.作業(yè)人員持證上崗。
4.加強安全警戒工作。
六、違約責任:
1.乙方按甲方要求完成爆破施工。
2.甲方按時結算工程款,不得以任何借口拖欠工程款。
七、本合同未盡事宜,雙方另行協商解決。
八、本合同一式肆份,雙方各執(zhí)二份。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
甲方代表(簽字):_________ 乙方代表(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方:_________
乙方:_________
建筑施工合同4
建設單位:
施工單位:
日 期:
施 工 合 同 書
建設單位(以下簡稱甲方):
施工單位(以下簡稱乙方):
甲乙雙方經平等協商,本著互相合作、緊密配合、分工負責的原則,就《城市碧園公寓B、C棟玻璃幕墻工程》達成以下條款,以便共同遵守。
第一條:工程范圍、造價數量、單價、總價
1.1 工程范圍:
“城市碧園公寓B、C棟”建筑外立面玻璃幕墻工程的內容包括:塔樓部分的淺灰色玻璃隱框幕墻、透明玻璃隱框幕墻等的設計、供料、加工、安裝、竣工驗收資料等。其中:MC42、MC39、MC41、MQC63、MQC63a、MQC64、MQC53、MQC54、MQC72、MQC65為淺灰色本體鋼化玻璃幕墻,其余為鋼化透明白玻幕墻。
1.2 工程單價:
(詳見后附報價書之報價明細表)
1.3 工程數量及總價合計:
(詳見后附報價書之工程報價總表)
1.4 此總價結算時單價不變,面積按實際完工展開面積結算,如有設計變更、工程洽商、材料變化等,價格經雙方協商后以增補協議形式確定。
1.5 本報價中包括玻璃幕墻三性檢測費。
第二條:工程用料
2.1 玻璃:幕墻的玻璃采用東莞銀通玻璃有限公司產的6mm厚淺灰色本體透明鋼化玻璃及6mm透明鋼化白玻,按乙方提供的玻璃樣板確認。
2.2 鋁合金型材:
均選用佛山金固鋁業(yè)有限公司產的6063-T5鋁合金型材,鋁型材表面為銀白氧化處理,氧化膜厚度滿足AA15級要求,按乙方提供的樣品確認。
2.3 硅酮結構膠及密封膠:
選用鄭州中原膠廠產的MF811硅酮結構膠及MF889硅酮耐候密封膠,按乙方提供的樣品確認。
2.4 幕墻開啟配件:國產優(yōu)質七字執(zhí)手。
2.5 鋼件:國產優(yōu)質Q235b鋼型材。
第三條:付款方式
3.1 鋁合金型材、鋼件進場后七日內,甲方付給乙方合同總價的30%作為第一次工程進度款;
3.2 鋁合金型材、鋼件安裝基本完成七日內,甲方付給乙方合同總價的20%;
3.3 玻璃安裝基本完成七日內,甲方付給乙方合同總價的20%;
3.4幕墻安裝完成后,甲方應支付給乙方進度款到合同總額的80%;
3.4 驗收合格后三十日內,甲方付到結算總價的97%給乙方,剩余3%從驗收之日起一年保修期滿后,10日內一次性付清。
3.5 甲方如不按協議條款支付款項,乙方在約定時間五天內向甲方發(fā)出書面通知,甲方收到通知后七天內仍不能按時支付工程款,乙方有權停止施工,甲方承擔由此引起的一切經濟損失和違約責任。
第四條:甲乙雙方責任
4.1 甲方責任:
4.1.1 提供本工程完整的建筑施工圖和結構施工圖各一套及有關設計變更資料;
4.1.2 辦理施工許可證;
4.1.3在乙方進場前,清除施工現場內影響乙方施工的障礙;
4.1.4組織有關單位與乙方的協調會;
4.1.5組織有關人員對乙方設計圖紙進行會審,并進行簽署;
4.1.6組織和配合質檢及有關部門,監(jiān)督檢查工程質量,及時簽認分部工程質量驗收,辦理設計變更和其它必要的工程簽證管理工作;工程進行中隱蔽工程或中間工程程需驗收時,甲方接通知后48小時未到場驗收,則視為驗收合格;質量符合規(guī)定要求,驗收48小時后甲方代表不簽字,視為已批準,乙方可繼續(xù)施工。
4.1.7組織協調乙方與土建施工單位的施工配合工作;
4.1.8 在乙方遞交工程竣工書面報告后,組織有關部門進行玻璃幕墻驗收;
注:甲方不按條款約定的內容和時間完成以上工作,造成工期延誤,工期則相應順延。
4.2 乙方責任:
4.2.1 對幕墻進行設計,經具有幕墻設計資質的設計單位簽準及甲方審核確認后方可使用,保證設計符合國家有關規(guī)范要求,對設計質量負責,承擔因設計質量問題引起的一切后果,并向甲方提交幕墻設計圖紙及計算書陸套。
4.2.2 嚴格按照批準的設計圖紙施工,服從甲方駐工地代表及工程監(jiān)理的監(jiān)督管理,發(fā)現問題及時糾正,對工程質量負責,承擔因工程質量問題引起的一切后果;
4.2.3 編制施工組織設計和工期進度計劃,并經甲方審核通過;
4.2.4 負責所有進場材料的保管及未驗收前的成品保護,保護期間發(fā)生損壞,乙方原因乙方自費修復,非乙方原因損壞,由責任方負責修復,或乙方修復由甲方承擔追加合同價款;
4.2.5 嚴格遵守工地及土建施工單位的有關管理規(guī)定,確保施工安全及文明施工;
4.2.6 作好施工原始記錄,在竣工驗收前整理好工程的所有有關資料兩套作為竣工資料交給甲方。
4.2.7 提供完整的竣工驗收資料,保證驗收通過,如因乙方資料或其他原因,致使工程未能按時通過驗收,由此造成的甲方損失由乙方承擔。
第五條:工期
5.1 開工日期:甲方提前七天以書面形式通知乙方。
5.2 施工總工期:B棟40天,C棟50天,合同簽訂之日開始計算,滿足現場施工腳手架落架的要求。
5.3 工期順延:以下原因造成竣工日期拖延,工期相應順延;
5.3.1 由于設計變更、工程量變化,引起施工程序和內容變化;
5.3.2 一周內非乙方原因停水、停電造成停工累計超過八小時;
5.3.3 由于戰(zhàn)爭、、空中飛行物體墜落或非甲乙方原因造成的 、火災、水災、大雨、暴雨、地震等;
5.3.4 甲方不按合同規(guī)定支付工程款;
5.3.5 其它非乙方原因的停工;
5.4 以上情況發(fā)生后七天內,乙方就延誤的`內容和由此發(fā)生的經濟支出,向甲方提出書面報告,甲方代表在收到報告后兩天內予以確認答復,否則視為同意。
第六條:工程質量
6.1 工程質量等級:確保工程質量達到國家規(guī)定的“合格標準”,爭創(chuàng)優(yōu)良工程。
6.2 工程驗收按甲方規(guī)定的各項參數及國內現有規(guī)范標準進行。
6.3 工程竣工后,乙方向甲方提供質量保證書,保證玻璃幕墻的施工符合設計及計算。
第七條:設計變更
7.1 甲方變更設計,應在該項工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已經加工或施工的,乙方接通知后應立即停止。
7.2 由于變更通知不及時造成的乙方損失由甲方負責。
第八條:竣工、結算與保修
8.1 工程具備竣工驗收條件后,甲方在接到乙方竣工報告后十天內,向所屬建設主管部門提交驗收申請,并組織有關部門進行驗收;如收到乙方竣工驗收報告十天內無正當理由不申請驗收,視為竣工驗收報告已被批準,工程即告竣工即可辦理結算手續(xù);如工程未驗收,而已開始使用,視為已驗收。
8.2 工程竣工驗收后,乙方向甲方提交結算書,甲方收到結算書后十天內審核完畢或提出審核意見。如收到結算書后十天內無正當理由不辦理結算,則認為已接受乙方結算報告,從第十天算起按同期貸款最高利息支付工程款利息。
8.3 保修期從竣工驗收合格之日起計算為兩年,按國家規(guī)定的保修條款執(zhí)行。
第九條:工程停建或緩建
9.1 因人力不可抗力及甲乙雙方之外原因導致工程停工、緩建,使合同不能繼續(xù)履行,雙方應簽訂工程停、緩建協議。
9.2工程停緩建后,乙方應妥善做好己完工程和己購材料、設備、器具的保護及向甲方移交工作,按甲方要求將自有機械設備、人員撤出現場。甲方應為乙方撤離提供必要條件,支付相應的經濟支出,并按合同約定支付己完工程價款和賠償乙方的相關損失。
第十條:其它
10.1 所有甲乙雙方簽認的函電和有關的技術資料均為本合同的附件和組成文件。
10.2 履行合同過程中發(fā)生爭議,雙方本著友好態(tài)度協商解決;協商不成,經雙方同意可申請有關主管部門調解;如調解不成,可向 起訴。
10.3 本合同經雙方法人代表或法人授權代表簽字并加蓋合同章后立即生效, 生效后無正當理由單方不能棄約, 棄約方需賠償對方的一切經濟損失。
10.4 本合同待工程驗收, 工程結算完成, 甲方支付完工程款,除有關保修條款仍然生效外,其他條款即告終止,保修期滿后有關保修條款終止。
10.5 本合同正本一式兩份, 雙方各執(zhí)一份,副本陸份,雙方各執(zhí)叁份。均具同等法律效力。
甲方: 乙方:
法人代表: 法人代表:
(或委托代理人): (或委托代理人):
開戶銀行: 開戶銀行:
帳 號: 帳 號:
電 話: 電 話:
傳 真: 傳 真:
地 址: 地 址:
郵 編: 郵 編:
建筑施工合同5
甲方:_______________
乙方:_______________
施工協議書武陽xx麗園小區(qū)四角亭景觀工程190000.00元(十九萬元整)
發(fā)包方(以下簡稱甲方):_________承德XX公司
承包方(以下簡稱乙方):_________
經甲、乙雙方協商一致,本著雙方平等、自愿原則就甲方委托乙方建造武陽xx麗園小區(qū)景觀xx工程,簽訂以下協議:_________
一、xx工程內容:_________
平米等xx工程(詳見施工圖紙)。
以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規(guī)格、備注、數量、要求施工。
二、xx工期:_________
1、xx開工日期:_________本項目工程工期從年月日起至________年________月________日止,共_______個日歷天。開工日期以開始正式施工開始算起。
2、xx施工期內,若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
3、xx因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
4、xx發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。
三、xx工程合同價款:_________
經協商本合同總承包價款為人民幣_190000.00元(十九萬元整),若施工過程中甲方有變更需要增加工程,則按實際發(fā)生結算。
四、xx承建方式
1、乙方對建筑工程包工、包料、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
2、甲方對乙方所進場材料進行確認核準制。乙方對其提供所承
建工程的飾面樣板材料,必須經雙方共同確認方可進行施工。
3、xx施工期間甲方負責乙方施工現場內發(fā)生的水電費用。
五、xx工程付款辦法雙方約定按以下方式支付工程款:_________
1、本工程無預付款。
2、合同生效后,發(fā)包人按時直接向承包人支付工程款:_________支付次數分三次支付。
1、四角亭a亭完工后,經業(yè)主、甲、乙三方驗收合格,付給
該項工程款合同金額60%。四角亭b亭完工后,經業(yè)主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。四角亭c亭完工后,經業(yè)主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。廊架c完工后,經業(yè)主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。防腐木地板完工后,經業(yè)主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。
2、工程全部完工后,付單項工程總費用(工程總價)的20%。
3、工程全部完工后三個月內,付工程總費用(總價,包括業(yè)主
認可的簽證、變更)10%。
4、扣留工程總費用(含業(yè)主認可的簽證、變更費用)10%為質
保金,工程全部完工并已驗收合格為時間節(jié)點計算,一年后支付。
3、此合同所描述款項含稅金(即稅金由甲方代扣,扣除稅率為
3.41%)。
六、xx工程質量要求:_________
1、xx乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求
及有關古建筑施工規(guī)范進行施工。在施工過程中,乙方必須服從甲方監(jiān)督管理,若發(fā)現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進行施工的事項,甲方有權提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。
2、xx施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證(采用視頻資料)。
七、xx工程竣工驗收結算:_________
乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告申請,甲方在收到竣工驗收報告后五天內組織有關部門進行驗收,并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批準或提出整改意見。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的.簽證清單進行結算。
八、xx延期違約責任:_________
乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤,
則每延誤一天計罰人民幣500元;若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤,乙方提出書面要求,甲方在三天內書面確認工期可順延。
九、xx質保內容
質保內容按有關建筑施工驗收規(guī)范標準執(zhí)行。
十、質保期限
以工程竣工驗收合格之日起計算工程質保期,質保期為十二個月。質保期從竣工驗收之日開始計算,xx期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。
十一、雙方在施工中的幾項規(guī)定:_________
1、施工期間,甲方因故進行修改調整,應提前二天通知乙方,向乙方發(fā)出修改書或修改圖紙。如乙方發(fā)現有不妥之處,應提前二天以書面形式上報甲方,經甲方及設計部門處理后再行施工,所有修改調整的費用由甲方負責。
2、施工期間,乙方必須做好安全生產防范工作,落實各項安
全措施,確保施工安全,承擔安全施工責任,教育施工人員遵紀守法。
3、甲方負責現場工地的關系協調,以確保乙方施工進度。
4、乙方派出專人與甲方保持聯絡,協調現場施工。乙方承建
的土建項目,應與相關安裝工序密切配合,要求應用書面聯系。
十二、合同生效與終止:_________
本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程期滿,甲
方將款項結清后合同即告終止。
十三、本合同壹式貳份,甲、乙方各執(zhí)壹份,具同等法律效力。合同履行中未盡事宜,應盡可能協商解決。可補簽有關協議,xx補簽有關協議與本合同具有同等法律效力。
合同附件一:_________
1、工程圖紙2、工程預算書
甲方:_______________乙方:_______________
日期:_______________日期:_______________
建筑施工合同6
發(fā)包人:
承包人:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)規(guī)定,參照該項目主體工程條款,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,訂立本協議。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:
二、工程范圍:
三、合同工期:本工程自 年 月 日至 年 月 日,工期日歷 天,不可避免的自然災害除外。
四、質量標準:達到本工程招標文件及主體工程相關條款約定的技術規(guī)范。
五、合同價款:本工程采用總價包干形式即包工包料的固定價格形式發(fā)包。合同價格為施工圖紙所涵蓋內容共人民幣 元整(¥: 元)。
六、工程款的結算及支付:
本協議所涉及工程款的支付:采用無預付款方式,承包人按照本協議要求完成施工任務后,向發(fā)包人提供三套完整的工程量驗收計量報告及工程款支付資料,經發(fā)包人、監(jiān)理工程師驗收合格和簽字認可,并通過相關程序審批后,由發(fā)包人支付工程款60%;在整個工程竣工驗收合格和完成工程結算及決算審計工作后,再支付工程款30%,余下10%工程款作為質量保修金在工程保修期滿后無任何質量問題即無息付清。
七、各方權利和義務:
(一) 發(fā)包人
1、開工前向承包人提供現場的水準點及完整的'施工圖三套。
2、開工前組織承包人、設計單位、工程質量監(jiān)督等人員參加圖紙會審,并由設計人員交待技術參數及標準。
3、對承包人在施工過程中出現違規(guī)操作或出現質量和安全隱患時,有權下達停工通知,并要求在不增加工期情況下予以返工,直至合格為止。
(二) 承包人
1、按招投標文件和主體工程合同條款規(guī)定及國家相關規(guī)定辦理工程建設過程中(含招投標)屬于承包人辦理的各項手續(xù),并承擔其稅費。
2、負責施工用水、用電、續(xù)接和臨時設施的準備工作及其費用。
3、嚴格按施工圖及說明進行施工,確保工程質量,按合同規(guī)定時間如期完工,工程完工后清運建筑垃圾及多余土方,做到工完場清和場地平整。
4、在施工過程中,要注意安全生產、文明施工,如發(fā)生安全事故一切責任均由承包人承擔(包括承擔安全部門或機構作出的處罰),發(fā)包人概不負責。
5、工程完工后,承包人應及時整理工程結算資料,通過有資質中介機構進行決算,向發(fā)包人申請進行竣工結算、決算審計和撥付工程價款。
6、承包人應按技術規(guī)范要求施工,隨時接受發(fā)包人、監(jiān)理機構和質量監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查,并為檢查提供便利條件。
7、在簽訂本協議時,承包人以現金的方式交納履約保證金 萬元(¥:萬元)到發(fā)包人帳戶。依據本次的招標文件規(guī)定,若承包人不全面履行合同出現違約情況,發(fā)包人將按招標文件及合同的約定不返還履約保證金。
8、承包人在施工過程中履行完全部條款,待整個工程驗收合格并通過竣工決算完畢后無息退還余下履約保證金。
八、質量要求:參照主體工程合同條款執(zhí)行。
九、違約責任:參照主體工程合同條款執(zhí)行。
十、本協議如與主體工程合同有相抵觸的,以主體工程合同為準。
十一、在工程施工過程中,發(fā)包方書面給予承包方的工作聯系函屬本協議的補充文書,與本協議具有同等法律效力。
十二、本合同一式五份,發(fā)包人、承包人各執(zhí)二份,公證人面軍執(zhí)一份,自合同各方法人或其委托代理人和公證人簽字蓋章后生效,履行完全部合同條款后失效。
十三、未盡事宜,經合同方共同協商解決。
發(fā)包人簽章:(公章) 承包人(公章)
年 月 日
建筑施工合同7
甲方:(發(fā)包方)
乙方:(承包方)
現甲方有場地平整工程項目一處,自愿承包給乙方完成全部的施工運作,根據《合同法》和相關法律法規(guī)等規(guī)定,為明確雙方在工程承包中的權利、義務和責任,確保工程任務的全面完成,自愿、平等、互利的原則下,經甲乙雙方協商同意簽訂本合同。
(一)工程地點:遵義市民健身中心
(二)工程范圍:土石方開挖清運及場地平整(包括回填種植土及最后的清場);共計有1300平方米,平均開挖深度30CM,平均回填深度40CM。
(三)工程造價:經雙方確定協議總價價為總價包干原則、如在施工過程中有需要增加或減少的,經甲乙雙方議定可在總價上增減,結賬要用油票)
(四)工程質量:
乙方施工時需按照甲方認可的方案或者標高進行場地推土平整,經甲方驗收合格認可為準。
(五)付款方式
待甲方驗收合格后15個工作日給予支付。
(六)雙方責任
(1)在施工中甲方應做好相應的.協調工作。
(2)甲方有義務監(jiān)督乙方的工程進度及工程質量。
(3)若在施工途中出現與甲方相關的問題,甲方應盡快解決辦理。
(4)本合同簽定后,乙方應保證進度,保證質量的完成工程項目,若因工程質量問題出現的返工,二次施工一切費用及損失由乙方自行承擔,甲方概不承擔任何費用。
(5)此工程包干價甲乙雙方已定,乙方無權向甲方提出加價或提價。
(6)在以后的施工中,乙方無論是盈利或虧損,均由乙方自行承擔,甲方概不負責。
(7)在施工中,若發(fā)生工程事故(如死、傷、殘)乙方自行負責,甲方概不負責。
(8)若在施工途中出現非甲方原因導致的工程停工,乙方無權向甲方提出任何經濟賠償或停工補償。
1、乙方不按時完成工程項目
2、乙方工程質量不符合規(guī)定
3、乙方不服從甲方現場管理人員的指揮管理
(七)本合同自雙方簽字后生效,合同履行完畢后自行無效。如有款盡事宜,雙方可以根據具體情況議定附加條款,以便共同遵守。
(八)本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑施工合同8
建設單位:(以下簡稱甲方)
施工單位:(以下簡稱乙方)
依據《中華人民共和國經濟合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規(guī)定,經甲乙雙方協商一致,甲方愿把儋州市天湖花園住宅小區(qū)經濟適用房工程承包給乙方施工,為明確雙方責任,確保工程順利完成,特訂立如下合同條款,以致共同遵守:
一、工程項目
1、工程名稱:
2、工程地址:
3、工程范圍:按設計圖紙要求所有內容達到竣工驗收,交房使用標準。除樁基礎外的2棟樓的土建、水電安裝工程;地上11+1層2棟,框剪結構,含電梯和公共部分裝修,毛坯房和電梯標準(參照松濤花園5#、6#樓)含基礎挖運土方,外運土方等全部內容;
4、總建筑面積約138(以施工圖紙為準)。
5、給排水做到外墻1.5米,室內給水,到入戶水表后安裝一個閥門;
6、承包方式:一次性固定單價合同,包括一切不可預見費用;
7、承包單價:1750元/每平方米,工程款預計:2426萬(含稅金);
8、強弱電工程;設計包括的強、弱電,配電箱、配電柜、入戶進入端子箱等均由乙方負責。弱電部分只預埋不穿線。
9、防水、保溫、樓梯、欄桿、鋁合金等按設計及規(guī)范要求標準施工;公共部分電梯間及樓梯間地面為防滑地磚、墻面為白色仿瓷涂料;入戶門價格必須達到每樘1000元;品牌由甲方確定。
二、施工準備
1、甲方
(1)負責做好水通、電通和道路通;
(2)組織有關人員進行施工技術交底;
(3)派為現場代表,對工程質量進行監(jiān)督、檢查,負責簽證,核實工程量及進度報表以及負責甲方應該承擔的有關部門事宜。
2、乙方
(1)負責紅線內的臨時設施、水、電接入及運料道路;
(2)現有板房使用,按原價折給乙方所有,從合同生效開始辦理交接手續(xù);
(3)組織施工人員和材料、機械進場;
(4)負責編制施工組織設計、施工方案及內業(yè)資料,確保達到交工驗收標準;
(5)派為現場代表,負責工程施工質量,施工安全,提供工程進度報表以及負責乙方應該承擔的有關部門事宜。
三、工程期限
本工程經甲乙雙方協商一致,總工期300天(日歷日)。(如臺風、暴雨等非乙方原因及不可抗力原因,需經甲方代表簽證后,工期相應順延)開工日期,以甲方確認的開工時間為準,共計10個月時間,總工期300天。
四、本工程竣工質量為一次性合格工程
1、乙方必須嚴格按照國家頒發(fā)的建筑工程規(guī)范、規(guī)程和標準進行施工;
2、乙方在施工中必須遵守下列規(guī)定;
(1)凡用于本工程的.材料必須保質保量,并由甲方駐工地代表認可同意后方可用于工程施工;
(2)隱蔽工程必須經甲方駐工地代表檢查驗收合格后,方可進行下道工序的施工;
(3)乙方在施工中發(fā)生質量問題應及時報告甲方代表,經整改并報甲方同意,方可進入下一道工序施工;
(4)工程竣工后:乙方應按規(guī)定進行保修、保修時間自通過驗收之日起為一年。
五、安全生產與文明施工
1、施工現場安全管理按照誰施工誰負責的原則,由施工方全面負責,必須按《海南省建設工程施工安全管理條例》和海南省建設工巢全施工操作規(guī)程等有關規(guī)定進行施工,并且與公司簽訂安全管理責任協議。
2、如因違安全操作規(guī)程和相關的安全管理條例而造成安全事故,一切責任由乙方負責。
3、乙方應按規(guī)定采取嚴格的安全措施、做到安全生產、文明施工,施工中發(fā)生的安全事故及其所造成的經濟損失,全部由乙方負責。
4、乙方在施工過程中,必須聽從甲方工地負責人指揮,配合施工,碰到問題,隨時商量解決。
六、工程價款支付及結算
本工程為固定單價包干合同:承包總價暫定為人民幣(含稅金)2426萬元;承包人自行墊資完成11+1層2棟主體框架到第6層時(五層頂樓板),發(fā)包人按承包人總造價的的25%(2426×25%=606萬),支付工程進度款給承包人,且在次月5日前支付;承包人完成11+1層2棟到封頂時
發(fā)包方按承包人總造價的25%(2426×25%=606萬),支付工程進度款給承包人,且在次月5日前支付;工程完工驗收合格7日內支付總工程量的25%(2426×25%=606萬)工程款給承包人
且在次月5日前支付;工程結算審計完成后,發(fā)包人在10個工作日內支付至審計總造價的97%給承包人;剩余3%作為保修金,在工程竣工驗收合格滿一年后10天內付清(不計利息)。
七、爭議解決雙方在履行過程中發(fā)生合同爭議,首先協商解決,協商不成,提交人民訴訟解決。
八、其它約定
1、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字蓋章后三日內乙方交納保證金到甲方指定賬戶后生效。
2、其它未盡事宜,雙方可簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。本協議簽訂后三日內,乙方支付壹仟萬保證金到甲方(松濤管理局)指定賬戶后合同生效。退保證金的時間,按支付工程款的時間每次退還25%。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
【建筑施工合同】相關文章:
建筑施工安全協議書02-25
建筑施工協議書三篇04-12
精選建筑施工協議書3篇04-30
建筑工地施工協議書06-08
建筑施工協議書匯編5篇04-23
建筑施工協議書七篇04-27
建筑施工安全協議書15篇01-28
建筑施工安全承諾書03-21
建筑公司文明施工安全生產協議書08-07
建筑施工員個人實習總結02-08