商品房退房協議書6篇

　　在日新月異的現代社會中，人們運用到協議的場合不斷增多，簽訂簽訂協議可以使事務的結果更加完美化。想寫協議卻不知道該請教誰？以下是小編為大家整理的商品房退房協議書，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

商品房退房協議書1

　　甲 方：________ 注冊地址：______聯系電話：______

　　乙 方：

　　身份證號：

　　地 址：

　　聯系電話：

　　乙方于______年____月____日購買____市____區______小區____號樓____單元____室，該商品房建筑面積為____平方。

　　由于____________乙方提出退房，經甲乙雙方協商，達成如下協議：

　　1、自本協議簽訂之日起____日內，乙方須到當地公積金中心申請辦理還款，在乙方貸款額還清后，甲方退還乙方90%的房款，剩余10%房款在乙方注銷手續辦理結束后退還給乙方。

　　2、在乙方貸款還清后，甲方向______市房地產管理局申請辦理相關注銷手續。在辦理上述手續時，乙方須積極給予配合。若因乙方故意拖延或不及時提供相關材料，造成甲方損失，甲方直接扣除乙方剩余10%的房款。

　　以上協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　以上協議雙方簽字有效。

　　甲方：

　　乙方：

　　20____年__月__日

　　20____年__月__日

商品房退房協議書2

　　出賣人(甲方)：____有限公司

　　買受人(乙方)：____，

　　身份證號碼：

　　乙方于20____年9月29日與甲方就位于___苑室(含1層上樓梯層及地下車庫)房屋的買賣簽訂了《商品房買賣合同》(編號03333)，根據福建省廈門市湖里區人民法院民事判決書(20xx)湖民初字第3333號判決確定，雙方簽訂的買賣合同已于20xx年11月11日解除，現雙方就合同解除后的退房手續事宜達成如下協議：

　　（一）甲方于本協議簽署之日起三日內將伍佰萬元人民幣的.款項直接轉入以下賬戶，以提前清償乙方按揭購買上述房產的貸款。甲方支付該筆款項系對(20xx)湖民初字第3333號民事判決書的履行、為甲方退還乙方的購房款的一部分：

　　戶名：柯總

　　開戶行：

　　賬號：

　　（二）在甲方履行本協議第一條所規定的義務后三日內，乙方應積極促成：

　　1、按揭銀行提起注銷上述房產按揭抵押登記申請，并經產權登記管理機關依法受理;

　　2、____市湖里區人民法院解除本案中涉案全部房產的查封措施，并經產權登記管理機關依法受理。

　　（三）在___苑____室(含1層上樓梯層及地下車庫)房屋的按揭抵押登記注銷后三日內，乙方協助甲方辦理該房產買賣預告登記手續，并促成產權登記管理機關依法受理。

　　（四）退房申請經產權登記管理機關受理當日，甲方按(20xx)湖民初字第3333號民事判決書確定的金額向乙方結清應退還的購房款并支付違約金。

　　（五）乙方逾期履行本協議項下義務的，應根據甲方已付款金額按照銀行同期貸款利率向甲方承擔違約金;甲方逾期履行本協議項下義務的，應根據應付款金額按照銀行同期貸款利率向乙方承擔違約金。

　　（六）本協議書一式三份，甲、乙雙方各執一份，廈門市房地產交易權籍登記中心一份。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方(簽字)：

　　20__年____月____日

商品房退房協議書3

　　甲方：_____________身份證：____________________________________

　　乙方：_____________身份證：____________________________________

　　根據《民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平、協商一致的基礎上，現就乙方向甲方購買其座落于______的房屋，面積為_____平方米，含內部設施為_____.權屬為_____私有房產一事，達成如下協議：

　　一、甲乙雙方議定上述房屋成交價為人民幣____元整，￥_____元，大寫_____元。本房款一次性付清，(含地下室)。

　　二、由于現實原因，本小區房產暫時無兩證，乙方已對甲方所要出售的房產做了充分了解自愿購買該房，經雙方協商，將來可以辦 證時，由甲方負責在接到通知后三十日內幫助乙方辦理，不得借故拖延時間。如因甲方原因使乙方無法及時辦理相關手續而使乙方受到損失，乙方有權向甲方索賠全部損失。辦 證所產生的'一切稅費全部由乙方承擔，過戶所產生的一切稅費全部由方承擔。產權證辦好后由乙方保管。

　　三、甲方須提供該房拆遷安置協議、購房發票及本人與共有權人身份證、結婚證、戶口本復印件各壹份，并協助乙方落戶。

　　四、由甲乙雙方協商同意于______________年_________月______日由甲方上述房產正式交付乙方。房屋移交給乙方后，其該建筑范圍內的土地使用權一并并入乙使用，如由于國家政策或自然因素等不可抗拒的原因(如：升值，貶值，拆遷等)，造成的各損失或受益均與甲方無關，由乙方享受或承擔。

　　五、甲方必須保證對該轉讓房屋有完全的所有權，無任何家庭糾紛，轉讓前沒有設置任何抵押、擔保、出租、被查封等他項權項，若發生與甲方有關的債權債務或家庭糾紛，一概由甲方解決并承擔民事訴訟責任，因此給乙方造成的經濟損失由甲方負責賠償。甲方除上述賠償外還應向乙方支付違約金元。

　　六、甲方保證該房屋無重大質量問題或瑕疵，并保證在交接前未發生非正常死亡或行兇致死等事件，如交接后發現上述事件發生，乙方有權要求解除合同并退房，由甲方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費，并給予乙方萬元的賠償。

　　七、甲方在將該房產交付給乙方時，甲方保證將與該房產附隨的水費、電費、煤氣費、電話費、有線電視費、物業管理服務費、垃圾清運費等費用已結清，并將相關繳費證件交于乙方，否則乙方有權要求甲方支付違約金元。

　　八、違約責任：乙方中途毀約，不得向甲方索還定金;甲方中途毀約應將定金退還乙方，另付乙方相同定金數額的違約金，乙方不能安期向甲方付清購房款或甲方不能按期向乙方交付房屋，每超壹日，由違約方賠償房價款的千分之一的滯納金給對方。因本房暫無兩證，雙方約定甲方收到購房款，乙方拿到本房鑰匙為交易成功，甲乙雙方均不得反悔。若乙方進住后，甲方反悔，甲方除返還乙方所付全部購房款外，另付違約金元，乙方反悔，則無條件搬出，另付違約金元。

　　九、本房產因暫無兩證，其平方面積按套計算，將來辦 證過程中如有測量誤差，甲乙雙方約定，互不追究，其成交價不變。

　　十、本合同在履行中若發生爭議，甲乙雙方友好協商解決，如不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。

　　十一、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，一經簽字即產生法律效力。

　　附：本合同未盡事宜，雙方協商另補協議。補充協議與本合同具同等法律效力。

　　甲(簽字)：_________________________乙(簽字)：_________________________

　　______________年_________月______日______________年_________月______日

商品房退房協議書4

　　出賣人：_________________________________

　　買受人：

　　_________________________________

　　根據《中華人民共

　　和國合同法》及預售商品房退房若干規定，經雙方協商達成如下協議：因

　　__________________________原因要求退房，該房屋座落于__________________________，

　　建筑面積_______________平方米，商品房預售許可證為 （ ）市房預準字第（ ）號，

　　于____年____月____日簽訂的商品房買賣合同（合同編號_______________），并于______年

　　_____月_______日經宜興市房屋產權監理中心登記備案，備案號________________________。

　　出賣人（公章）： 買受人：

　　法定代表人：（簽字、私章）委托代理人：

　　簽訂日期：_______年______月_______日

商品房退房協議書5

　　出賣人（甲方）：廈門V房地產開發有限公司

　　買受人（乙方）：柯總，身份證號碼：

　　乙方于20xx年9月29日與甲方就位于***苑室（含1層上樓梯層及地下車庫）房屋的買賣簽訂了《商品房買賣合同》（編號03333），根據福建省廈門市湖里區人民法院民事判決書（20xx）湖民初字第3333號判決確定，雙方簽訂的買賣合同已于20xx年11月11日解除，現雙方就合同解除后的退房手續事宜達成如下協議：

　　一、甲方于本協議簽署之日起三日內將伍佰萬元人民幣的款項直接轉入以下賬戶，以提前清償乙方按揭購買上述房產的貸款。甲方支付該筆款項系對（20xx）湖民初字第3333號民事判決書的.履行、為甲方退還乙方的購房款的一部分：

　　戶名：柯總

　　開戶行：

　　賬號：

　　二、在甲方履行本協議第一條所規定的義務后三日內，乙方應積極促成：

　　1、按揭銀行提起注銷上述房產按揭抵押登記申請，并經產權登記管理機關依法受理；

　　2、廈門市湖里區人民法院解除本案中涉案全部房產的查封措施，并經產權登記管理機關依法受理。

　　三、在***苑室（含1層上樓梯層及地下車庫）房屋的按揭抵押登記注銷后三日內，乙方協助甲方辦理該房產買賣預告登記手續，并促成產權登記管理機關依法受理。

　　四、退房申請經產權登記管理機關受理當日，甲方按（20xx）湖民初字第3333號民事判決書確定的金額向乙方結清應退還的購房款并支付違約金。

　　五、乙方逾期履行本協議項下義務的，應根據甲方已付款金額按照銀行同期貸款利率向甲方承擔違約金；甲方逾期履行本協議項下義務的，應根據應付款金額按照銀行同期貸款利率向乙方承擔違約金。

　　六、本協議書一式三份，甲、乙雙方各執一份，廈門市房地產交易權籍登記中心一份。

　　甲方（蓋章）： 乙方（簽字）：

　　20xx年月日 20xx年月日

商品房退房協議書6

　　出賣人：

　　買受人：

　　根據《中華人民共和國合同法》及預售商品房退房若干規定，經雙方協商達成如下協議：

　　因 原因要求退房，該房屋坐落于 ，建筑面積 ，商品房預售許可證為溫房售許字 ，于 年 月 日簽訂的商品房買賣合同（合同編號：

　　），并于 年 月 日經溫州市房屋交易產權登記管理中心登記備案，備案號 。現雙方一致達成協議，同意解除該商品房買賣合同。

　　該協議書簽訂后出賣人將原購房款 元退還給買受人，并開據紅字沖銷收據。

　　協議雙方以上所簽真實準確，如有不實，愿承擔法律和經濟責任。 本協議書自雙方簽訂之日起生效。

　　該協議書生效后，由出賣人及時向溫州市房屋交易產權登記管理中心申請辦理退房注銷備案手續。

　　出賣人（簽章）：

　　買受人（簽章）：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　簽訂時間：

【商品房退房協議書】相關文章：

商品房退房協議書02-17

退房協議書01-14

退房協議書01-18

【熱門】退房協議書03-18

退房協議書【推薦】03-18

【薦】退房協議書02-12

退房協議書(15篇)01-19

退房協議書精選15篇02-05

退房協議書(精選15篇)02-05