商品房退房協議書

　　在充滿活力，日益開放的今天，協議使用的情況越來越多，簽訂協議可以使雙方受到法律的保護。那么你真正懂得怎么寫好協議嗎？下面是小編整理的商品房退房協議書，歡迎閱讀與收藏。

商品房退房協議書1

______有限責任公司：

　　本人于____年____月____日在貴公司購買一套商品房，位于__苑__幢__單元__房，建筑面積_____平方米，已經全部付款_____萬人民幣整。根據本人與貴公司簽訂的《商品房買賣合同》(合同編號：___字____號)，貴公司應于___年_月_日前交付該套商品房給我，現已逾期交房達___天，仍未能交房。依據合同中第九條第1種(2)方法規定“逾期超過30天，本人有權解除合同”。請您在收到該通知書起至15日內，根據該合同第九條第1種(2)方法規定給本人辦理退房手續。望給予退房為盼，謝謝!

此致

　　退房人：_____

　　(本人聯系電話：_________)

　　時間：

商品房退房協議書2

　　出賣人(甲方)：____有限公司

　　買受人(乙方)：____，

　　身份證號碼：

　　乙方于20____年9月29日與甲方就位于___苑室(含1層上樓梯層及地下車庫)房屋的買賣簽訂了《商品房買賣合同》(編號03333)，根據福建省廈門市湖里區人民法院民事判決書(20xx)湖民初字第3333號判決確定，雙方簽訂的買賣合同已于20xx年11月11日解除，現雙方就合同解除后的退房手續事宜達成如下協議：

　　（一）甲方于本協議簽署之日起三日內將伍佰萬元人民幣的款項直接轉入以下賬戶，以提前清償乙方按揭購買上述房產的貸款。甲方支付該筆款項系對(20xx)湖民初字第3333號民事判決書的履行、為甲方退還乙方的購房款的.一部分：

　　戶名：柯總

　　開戶行：

　　賬號：

　　（二）在甲方履行本協議第一條所規定的義務后三日內，乙方應積極促成：

　　1、按揭銀行提起注銷上述房產按揭抵押登記申請，并經產權登記管理機關依法受理;

　　2、____市湖里區人民法院解除本案中涉案全部房產的查封措施，并經產權登記管理機關依法受理。

　　（三）在___苑____室(含1層上樓梯層及地下車庫)房屋的按揭抵押登記注銷后三日內，乙方協助甲方辦理該房產買賣預告登記手續，并促成產權登記管理機關依法受理。

　　（四）退房申請經產權登記管理機關受理當日，甲方按(20xx)湖民初字第3333號民事判決書確定的金額向乙方結清應退還的購房款并支付違約金。

　　（五）乙方逾期履行本協議項下義務的，應根據甲方已付款金額按照銀行同期貸款利率向甲方承擔違約金;甲方逾期履行本協議項下義務的，應根據應付款金額按照銀行同期貸款利率向乙方承擔違約金。

　　（六）本協議書一式三份，甲、乙雙方各執一份，廈門市房地產交易權籍登記中心一份。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方(簽字)：

　　20__年____月____日

商品房退房協議書3

　　出賣人：_________________________________

　　買受人：

　　_________________________________

　　根據《中華人民共

　　和國合同法》及預售商品房退房若干規定，經雙方協商達成如下協議：因

　　__________________________原因要求退房，該房屋座落于__________________________，

　　建筑面積_______________平方米，商品房預售許可證為 （ ）市房預準字第（ ）號，

　　于____年____月____日簽訂的商品房買賣合同（合同編號_______________），并于______年

　　_____月_______日經宜興市房屋產權監理中心登記備案，備案號________________________。

　　出賣人（公章）： 買受人：

　　法定代表人：（簽字、私章）委托代理人：

　　簽訂日期：_______年______月_______日

商品房退房協議書4

　　出賣人（甲方）：廈門V房地產開發有限公司

　　買受人（乙方）：柯總，身份證號碼：

　　乙方于20xx年9月29日與甲方就位于***苑室（含1層上樓梯層及地下車庫）房屋的買賣簽訂了《商品房買賣合同》（編號03333），根據福建省廈門市湖里區人民法院民事判決書（20xx）湖民初字第3333號判決確定，雙方簽訂的買賣合同已于20xx年11月11日解除，現雙方就合同解除后的退房手續事宜達成如下協議：

　　一、甲方于本協議簽署之日起三日內將伍佰萬元人民幣的款項直接轉入以下賬戶，以提前清償乙方按揭購買上述房產的貸款。甲方支付該筆款項系對（20xx）湖民初字第3333號民事判決書的履行、為甲方退還乙方的購房款的一部分：

　　戶名：柯總

　　開戶行：

　　賬號：

　　二、在甲方履行本協議第一條所規定的義務后三日內，乙方應積極促成：

　　1、按揭銀行提起注銷上述房產按揭抵押登記申請，并經產權登記管理機關依法受理；

　　2、廈門市湖里區人民法院解除本案中涉案全部房產的`查封措施，并經產權登記管理機關依法受理。

　　三、在***苑室（含1層上樓梯層及地下車庫）房屋的按揭抵押登記注銷后三日內，乙方協助甲方辦理該房產買賣預告登記手續，并促成產權登記管理機關依法受理。

　　四、退房申請經產權登記管理機關受理當日，甲方按（20xx）湖民初字第3333號民事判決書確定的金額向乙方結清應退還的購房款并支付違約金。

　　五、乙方逾期履行本協議項下義務的，應根據甲方已付款金額按照銀行同期貸款利率向甲方承擔違約金；甲方逾期履行本協議項下義務的，應根據應付款金額按照銀行同期貸款利率向乙方承擔違約金。

　　六、本協議書一式三份，甲、乙雙方各執一份，廈門市房地產交易權籍登記中心一份。

　　甲方（蓋章）： 乙方（簽字）：

　　20xx年月日 20xx年月日

商品房退房協議書5

　　出賣人：

　　買受人：

　　根據《中華人民共和國合同法》及預售商品房退房若干規定，經雙方協商達成如下協議：

　　因 原因要求退房，該房屋坐落于 ，建筑面積 ，商品房預售許可證為溫房售許字 ，于 年 月 日簽訂的商品房買賣合同（合同編號：

　　），并于 年 月 日經溫州市房屋交易產權登記管理中心登記備案，備案號 。現雙方一致達成協議，同意解除該商品房買賣合同。

　　該協議書簽訂后出賣人將原購房款 元退還給買受人，并開據紅字沖銷收據。

　　協議雙方以上所簽真實準確，如有不實，愿承擔法律和經濟責任。 本協議書自雙方簽訂之日起生效。

　　該協議書生效后，由出賣人及時向溫州市房屋交易產權登記管理中心申請辦理退房注銷備案手續。

　　出賣人（簽章）：

　　買受人（簽章）：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　簽訂時間：

【商品房退房協議書】相關文章：

商品房退房協議書6篇01-18

退房協議書01-14

退房協議書01-18

【熱門】退房協議書03-18

退房協議書【推薦】03-18

【薦】退房協議書02-12

退房協議書(15篇)01-19

房屋租賃退房協議書01-27

退房協議書(精選15篇)02-05